Арбитражный суд Пензенской области Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

город Пенза Дело № А49-11020/2023 « 22 » декабря 2023 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Павловой З.Н., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о взыскании суммы 24 038 руб. 10 коп.,

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании суммы 24 038 руб. 10 коп., составляющей задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-001873 от 14.06.2022 г. в сумме 17 972 руб. 41 коп., и неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору в сумме 6 065 руб. 69 коп., исчисленной за период с 04.07.2023 по 30.07.2023, на основании ст. 307, 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 26 октября 2023 года дело принято к производству арбитражного суда в порядке упрощенного

производства в соответствии со статьями 226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик письменный отзыв на иск с обосновывающими его доказательствами в материалы дела не представил, каких-либо возражений в отношении исковых требований не заявил, об обстоятельствах, препятствующих представлению документов в суд, не сообщил. В то же время о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства ответчик извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

12 декабря 2023 года судом принята резолютивная часть решения, размещенная на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19 декабря 2023 года от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу № А49-11020/2023, в связи с чем, арбитражным судом изготовлено настоящее решение в полном объеме.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между ПАО «Россети Волги» (Сетевая организация) и ответчиком ФИО1 (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрически сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) № 2240-003592 от 14 июня 2022 года.

По условиям заключенного договора истец принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ВРУ-0,4кВ нежилого здания (заявка № ПЭ000003715/ЛК4853637 от 26.05.2022 г.), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимаюших устройств: 100 кВт; категория надежности: 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт, а ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора – п. 1.1, 1.2 договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ0,4кВ нежилого здания, которое будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:05:0060303:1625 по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: <...> земельный участок 32 «А». Точка присоединения - вновь построенная ВЛ (КЛ)-0,4 кВ от вновь построенной ТП -10/0,4 кВ, подключенной к вновь построенной отпаечной ВЛ (КЛ) - 10кВ от ВЛ-10 кВ № 14 «Засурская», запитанной через СР-1683 от ВЛ-10 кВ № 24 «ЛПФ» ПС 110/10 кВ «Бессоновка» - указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) (п.п. 1.3, 1.4 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении № 1. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 1.5 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения настоящего договора (п. 1.6 договора).

Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов согласованы в разделе 3, в котором указано, что Приказом Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от «30» декабря 2021 г. № 1433 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» установлены и введены в действие с «1» января 2022 года ставки для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 3.2 договора размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 74 885 рублей 06 копеек без НДС. Стоимость услуг по технологическому присоединению но настоящему договору составляет 89 862 рубля 07 копеек, в том числе НДС 20% 14 977 рублей 01 копейка.

Согласно пункту 3.3 названного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов плазы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно техническим условиям от 01.06.2022 г. ответчик принял на себя обязательство осуществить мероприятия в границах своего земельного участка по технологическому присоединению своих энергопринимающих устройств к точке присоединения - вновь построенной ВЛ (КЛ)-0,4 кВ от вновь построенной ТП-10/0,4 кВ, подключенной к вновь построенной отпаечной ВЛ (КЛ)-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 14 «Засурская», запитанной через СР-1683 от ВЛ-10 кВ № 24 «ЛПФ» ПС 110/10 кВ «Бессоновка».

В соответствии с п. 2.1 договора Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях (п. 2.1.1). В течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (п. 2.1.2). Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в п.2.1.2. настоящего договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 1.6 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения, и направить его Заявителю (п. 2.1.3).

В силу с п. 2.3 договора ответчик обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя,

предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике в связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации, о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной). Принять участие в осмотре (обследавании) присоединяемых энергопринймающих устройств Сетевой организацией. После осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации. Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение (п.п. 2.3.1 – 2.3.5 договора).

По условиям пункта 5.5 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить

понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.6 договора).

К договору об осуществлении технологического присоединения подписано дополнительное соглашение № 1 от 31 мая 2023 г., в котором стороны пришли к соглашению пункт 1.6 Договора № 2240-003592 от 14.06.2022 г. изложить в следующей редакции: «1.6 Осуществить мероприятия по технологическому присоединению в срок до 01.07.2023 г.». 2. Пункт 6 технических условий - приложение № 1 к договору № 2240-003592 от 14,06.2022 г. изложить в следующей редакции: «6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя2023 г.». Условия Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 14.10.2022 г.

Сетевая организация письмом № МР6/124/06/410 от 03.05.2023 известила Заявителя о готовности объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга» к присоединению энергопринимающих устройств Заявителя. Однако, уведомление от Заявителя о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках заключенного Договора в адрес Сетевой организации до настоящего времени не поступило.

Сетевая организация, ссылаясь на то, что в рамках заключенного договора уведомление о выполнении заявителем технических условий в ее адрес не поступило, 19.09.2023 направила в адрес ответчика претензию № МР6/124/МВК/58 с требованием об уплате третьего платежа со сроком погашения до 12.12.2022 г. по договору в размере 17 972 руб. 41 коп. и неустойки в сумме 2 021 руб. 90 коп., которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на то, что ответчиком своевременно не произведена оплата третьего платежа по договору со сроком погашения до 12.12.2022 в размере 17 972 руб. 41 коп., а также на неисполнение ответчиком обязанности по завершению мероприятий

по технологическому присоединению, в связи с чем истец в соответствии с пунктом 5.5 договора начислил ответчику неустойку за период с 04.07.2023 по 30.07.2023 в сумме 6 065 руб. 69 коп., ПАО «Россети Волга» обратилось в суд с настоящим иском.

Проверив расчет истца с учетом норм действующего законодательства и судебной практики, суд пришел к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Нормы, регламентирующие правоотношения в сфере осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Порядок технологического присоединения, в том числе объектов, принадлежащих сетевым организациям, урегулирован Правилами № 861.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения (пункт 3 Правил № 861).

В соответствии с пунктом 12 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) разработку схемы электроснабжения;

б) технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств уполномоченным органом государственной власти при участии представителей сетевой организации;

в) подготовку и выдачу технических условий;

г) выполнение технических условий (со стороны лица, энергопринимающее устройство которого присоединяется, и со стороны сетевой организации);

д) фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;

е) проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

Технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 7 Правил № 861).

Правила № 861 определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения, который по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг.

Следовательно, отношения сторон регулируются общими положениями о подряде (статьи 702 - 729 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

На основании статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (статья 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец свои обязательства перед ответчиком выполнил в полном объеме, что подтверждается представленным уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Вместе с тем, ответчик плату за технологическое присоединение в указанные в договоре сроки не произвел. Задолженность по оплате услуг сетевой организации по расчету истца составляет сумму 17 972 руб. 41 коп., в том числе НДС (20%) 2 995 руб. 40 коп.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований для освобождения ответчика (заявителя) от обязанности внесения платы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям судом не установлено.

Принимая во внимание, что ответчиком оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям истца согласно условиям договора не произведена, арбитражный суд в соответствии со ст. ст. 309, 310, 702, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации признает исковые требования истца о взыскании с ответчика долга в сумме 17 972 руб. 41 коп. (третий платеж) обоснованным и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков осуществления мероприятий по договору, истец начислил ему неустойку в сумме 6 065 руб. 69 коп. за период с 04.07.2023 по 30.07.2023.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что истец выполнил свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединении № 2240-003592 от 14.06.2022, о чем уведомил ответчика письмом от 03.05.2023.

Однако, ответчик не исполнил взятые на себя обязательства по договору.

Ответчиком факт нарушения взятых на себя обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения не оспорен.

За нарушение сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения сторона, нарушившая обязательство несет ответственность, установленную законом или договором.

Обосновывая период начисления неустойки, истец ссылается на вышеназванный пункт 16 Правил технологического присоединения, указав на право сетевой организации производить начисление неустойки в случае нарушения исполнения обязательств по договору со стороны заявителя.

Из материалов дела также усматривается, что истец произвел начисление истребуемой неустойки на основании пункта 5.5 договора, согласно которому сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязалась уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, для сторон они указаны в технических условиях для присоединения к электрическим сетям к договору (приложение № 1).

Однако содержащийся в названном пункте Правил № 861 и технических условиях перечень мероприятий по технологическому присоединению не включает в себя плату за технологическое присоединение.

Указанная в подпункте «в» пункта 16 Правил № 861 неустойка также установлена за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 16(6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями

предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В абзаце третьем подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 отражена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки,

предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Аналогичная ответственность предусмотрена пунктом 5.5 договора.

Таким образом, императивными нормами законодательства предусмотрен специальный порядок расчета неустойки при нарушении условий договора об осуществлении технологического присоединения. При этом, размер возможной к взысканию неустойки уже ограничен законодателем.

Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям определено, что энергопринимающее устройство заявителя – ВРУ – 0,4 кВ нежилого здания, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение составляет 0,4 кВ.

Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Дополнительным соглашением от 31.05.2023 стороны пришли к соглашению о продлении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению до 01.07.2023 г.

Таким образом, технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже, в связи с чем применение расчета неустойки, равной 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки, рассчитанной истцом на основании п. 16 Правил № 861, является неверным.

Принимая во внимание императивные положения и пункта 16 Правил № 861 и пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации), предусмотренная подпунктом «в» пункта 16 Правил № 861 и договором технологического присоединения неустойка за нарушение ответчиком сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, с учетом технических условий

для присоединения к электрическим сетям, в определенном истцом размере 0,25 %, взысканию не подлежит, и правовые основания для взыскания неустойки на основании пункта 5.5 договора отсутствуют.

Между тем, судом установлено нарушение ответчиком условий договора в части внесение платы за технологическое присоединение, следовательно, подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков внесения платежей по договору.

Вместе с чем, суд, руководствуясь положениями части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание разъяснения, данные в абзацах 2 и 3 пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также учитывая положенные истцом в основу иска обстоятельства, считает правомерным взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из неоплаченной ответчиком суммы 17 972 руб. 41 коп.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств по внесению платы за технологическое присоединение, согласно договору, следовательно, присутствуют основания для начисления процентов на сумму долга.

Руководствуясь приведенными положениями законодательства, оценив и исследовав представленные в дело доказательства, суд, установив период просрочки исполнения обязательств с 04.07.2023 по 30.07.2023 и произведя соответствующие расчеты, взыскивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 126 рублей 30 копеек.

Расчет процентов произведен судом с учетом положений Постановления Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году», исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 9,5%.

На основании изложенного, исковые требования Публичного акционерного общества «Россети Волга» о взыскании с Индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подлежат удовлетворению частично, а именно в сумме 18 098 руб. 71 коп., в том числе долг в сумме 17 972 руб. 41 коп., и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 126 руб. 30 коп. за период с 04.07.2023 по 30.07.2023, на основании ст. ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307, 309, 539, 548, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично, судебные расходы отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму 18 098 руб. 71 коп., в том числе долг в сумме 17 972 руб. 41 коп., и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 126 руб. 30 коп. за период с 04.07.2023 по 30.07.2023, а также расходы по госпошлине в сумме 1 506 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья З.Н. Павлова