Решение по делу № А40-188625/2025 от 27.11.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...>

http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-188625/25-80-1467 27 ноября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тимофеевой Э.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" (127018, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, УЛ ДВИНЦЕВ, Д. 12, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ./КОМ. 2, 3/19-20, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2020, ИНН: <***>)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД" (364024, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ГРОЗНЫЙ, Г ГРОЗНЫЙ, Р-Н АХМАТОВСКИЙ, УЛ ДЭГИ ИМРАНОВИЧА ФИО1, Д. 17, ОФИС 03/02, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2019, ИНН: <***>)

о взыскании 1 367 674 руб. 34 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по доверенности от 28.12.2024 г.

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД" о взыскании неустойки в размере 1 367 674 руб. 34 коп.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 16 августа 2022 года между АНО «Мосспортразвитие» (далее – заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Конкорд» (далее – подрядчик) был заключен договор № 012022330 на выполнение работ по комплексному благоустройству и ремонту на территориях подведомственных Москомспорту Учреждений, направленных на развитие объекта спортивной инфраструктуры ГБУ «Московская теннисная академия» Москомспорта, расположенного по адресу: <...> (далее – договор).

В соответствии с п. 2.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по комплексному благоустройству и ремонту на территориях подведомственных Москомспорту Учреждений, направленные на развитие объекта спортивной инфраструктуры ГБУ «Московская теннисная академия» Москомспорта, расположенного по адресу: <...> (приложение № 8 к договору), а заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их в порядке и на условиях, установленных договором.

Срок выполнения работ установлен п. 1.11 технического задания (приложение № 1 к договору): с даты заключения договора по 30 сентября 2022 г. включительно.

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ № б/н от 11 октября 2022 г. фактический срок выполнения работ, принятых по акту, на сумму 44 784 239 руб. 65 коп. - 11 октября 2022 г.

Таким образом, просрочка исполнения обязательств по договору составила 11 (одиннадцать) календарных дней.

11 августа 2022 года между АНО «Мосспортразвитие» (далее – заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Конкорд» (далее – подрядчик) был заключен договор № 012022321 на выполнение работ по комплексному благоустройству и ремонту на территориях подведомственных Москомспорту Учреждений, направленных на развитие объекта спортивной инфраструктуры ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, расположенного по адресу: <...> квартал, д. 2 А, стр. 1 (далее – договор).

В соответствии с п. 2.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по комплексному благоустройству и ремонту на территориях подведомственных Москомспорту Учреждений, направленные на развитие объекта спортивной инфраструктуры ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, расположенного по адресу: <...> квартал, д. 2 А, стр. 1 (приложение № 8 к договору), а заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их в порядке и на условиях, установленных договором.

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ № б/н от 27 октября 2022 г. фактический срок выполнения работ, принятых по акту, на сумму 32 409 174 руб. 15 коп. - 27 октября 2022 г.

Таким образом, просрочка исполнения обязательств по договору составила 27 (двадцать семь) календарных дней.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 12.2 договоров № 012022330 от 16.08.2022 г., № 012022321 от 11.08.2022 г. установлено, что за нарушение сроков выполнения работ, указанных в п. 1.11 технического задания (приложение № 1 к договору), заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки до даты фактического завершения соответствующих работ.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам составила 1 367 674 руб. 34 коп.

Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьями 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330, 708, 740 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД" в пользу АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" неустойку в размере 1 367 674 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб. 34 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 66 030 (Шестьдесят шесть тысяч тридцать) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Пронин А.П.