Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ул. Мира 27, <...>, тел. <***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Ханты-Мансийск
20 марта 2025 г.
Дело № А75-21937/2024
Резолютивная часть решения объявлена 6 марта 2025 г.
Решение в полном объеме изготовлено 20 марта 2025 г.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе: судьи Кубасовой Э.Л., при ведении протокола секретарем Махмудовой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной «ТТК-СПЕЦСЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 05.10.2015, адрес: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> зд. 15) к Администрации города Мегиона (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 07.07.1997, адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8) о взыскании 22 039 471 руб. 85 коп.,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, публично-правовая компания «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
в заседании суда приняли участие представители:
от истца – ФИО1 по доверенности от 17.07.2024 (с использованием системы веб-конференции), ФИО2 по доверенности от 17.07.2024 (с использованием системы веб-конференции),
от ответчика и третьих лиц – не явились
установил:
общество с ограниченной «ТТК-СПЕЦСЕРВИС» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к Администрации города Мегиона (далее – ответчик, Администрация) о взыскании неустойки по 328 муниципальным контрактам на общую сумму 22 039 471 руб. 85 коп.
Исковые требования со ссылкой на статьи 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств по оплате по муниципальным контрактам.
В качестве третьих лиц суд привлек: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДЕПСТРОЙ Югры), публично-правовую компанию «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ».
Ответчик в представленном в суд отзыве выразил несогласие с исковыми требованиями. Указал, что расчет неустойки по муниципальным контрактам неверен, несвоевременность оплаты по муниципальным контрактам не связана с виновными действиями со стороны ответчика.
Истец с доводами ответчика не согласился, в письменных возражениях, поступивших в суд, истец сообщил, что платежные поручения об оплате были сформированы ответчиком на неделю позже после получения от истца справки о готовности объектов. Истец на исковых требованиях настаивает, так как считает, что отсутствие у должника денежных средств не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение денежного обязательства.
ДЕПСТРОЙ Югры направил в суд отзыв на иск.
От Администрации 18.02.2025 в суд поступило ходатайство, в котором ответчик указал, в том числе, что расхождение в расчетах сторон составляет в сумме 716 483руб. 48 коп.
Протокольным определением суда от 19.02.2025 судебное заседание отложено на 06.03.2025.
От Администрации в суд поступило ходатайство о приобщении к материалам дела контррасчета, сумма неустойки составила 21 322 988 руб. 37 коп. (зарегистрировано канцелярией суда 04.03.2025).
Протокольным определением суда от 24.02.2025 судебное разбирательство отложено на 06.03.2025.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте заседания суда в порядке статьи 123 АПК РФ, в том числе публично путем опубликования определения арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответчик и третьи лица явку представителей в суд не обеспечили.
Неявка или уклонение лиц, участвующих в деле, от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.
На основании стаей 122, 123, 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителя ответчика и третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.
В заседании суда представители истца исковые требования поддержали.
В силу статей 71, 67, 68 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.
Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Суд, исследовав с учетом требований статей 65, 67, 68, 71 АПК РФ материалы дела, приходит к следующим выводам.
Из материалов дела следует, что между ООО «ТТК - СПЕЦСЕРВИС» (поставщик) и администрацией города Мегиона (заказчик) было заключено 328 муниципальных контрактов на приобретение квартир, которые будут приобретены в будущем в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> и ул. А.М.Кузьмина, д.35/2.
Истцом с иском в суд направлены:
1. Копия контракта № 0187300004523000339 от 22.06.2023
2. Копия контракта № 0187300004523000439 от 30.06.2023
3. Копия контракта № 0187300004523000362 от 26.06.2023
4. Копия контракта № 0187300004523000444 от 30.06.2023
5. Копия контракта № 0187300004523000460 от 30.06.2023
6. Копия контракта № 0187300004523000416 от 27.06.2023
7. Копия контракта № 0187300004523000363 от 26.06.2023
8. Копия контракта № 0187300004523000334 от 22.06.2023
9. Копия контракта № 0187300004523000348 от 26.06.2023
10. Копия контракта № 0187300004523000381 от 26.06.2023
11. Копия контракта № 0187300004523000330 от 22.06.2023
12. Копия контракта № 0187300004523000417 от 27.06.2023
13. Копия контракта № 0187300004523000349 от 26.06.2023
14. Копия контракта № 0187300004523000335 от 22.06.2023
15. Копия контракта № 0187300004523000336 от 22.06.2023
16. Копия контракта № 0187300004523000382 от 26.06.2023
17. Копия контракта № 0187300004523000464 от 30.06.2023
18. Копия контракта № 0187300004523000418 от 27.06.2023
19. Копия контракта № 0187300004523000350 от 26.06.2023
20. Копия контракта № 0187300004523000351 от 26.06.2023
21. Копия контракта № 0187300004523000422 от 27.06.2023
22. Копия контракта № 0187300004523000352 от 26.06.2023
23. Копия контракта № 0187300004523000383 от 26.06.2023
24. Копия контракта № 0187300004523000456 от 30.06.2023
25. Копия контракта №0187300004523000353 от 26.06.2023
26. Копия контракта № 0187300004523000354 от 26.06.2023
27. Копия контракта № 0187300004523000446 от 30.06.2023
28. Копия контракта № 0187300004523000384 от 26.06.2023
29. Копия контракта № 0187300004523000419 от 27.06.2023
30. Копия контракта № 0187300004523000306 от 22.06.2023
31. Копия контракта №0187300004523000341 от 22.06.2023
32. Копия контракта № 0187300004523000447 от 30.06.2023
33. Копия контракта № 0187300004523000313 от 22.06.2023
34. Копия контракта № 0187300004523000355 от 26.06.2023
35. Копия контракта № 0187300004523000337 от 22.06.2023
36. Копия контракта № 0187300004523000397 от 27.06.2023
37. Копия контракта № 0187300004523000338 от 22.06.2023
38. Копия контракта № 0187300004523000356 от 26.06.2023
39. Копия контракта № 0187300004523000448 от 30.06.2023
40. Копия контракта № 0187300004523000385 от 26.06.2023
41. Копия контракта № 0187300004523000420 от 27.06.2023
42. Копия контракта № 0187300004523000318 от 22.06.2023
43. Копия контракта № 0187300004523000307 от 22.06.2023
44. Копия контракта № 0187300004523000445 от 30.06.2023
45. Копия контракта № 0187300004523000357 от 26.06.2023
46. Копия контракта № 0187300004523000358 от 26.06.2023
47. Копия контракта № 0187300004523000386 от 26.06.2023
48. Копия контракта № 0187300004523000421 от 27.06.2023
49. Копия контракта № 0187300004523000398 от 27.06.2023
50. Копия контракта № 0187300004523000387 от 27.06.2023
51. Копия контракта № 0187300004523000410 от 27.06.2023
52. Копия контракта № 0187300004523000319 от 22.06.2023
53. Копия контракта № 0187300004523000425 от 27.06.2023
54. Копия контракта № 0187300004523000359 от 26.06.2023
55. Копия контракта № 0187300004523000457 от 30.06.2023
56. Копия контракта № 0187300004523000388 от 27.06.2023
57. Копия контракта № 0187300004523000389 от 27.06.2023
58. Копия контракта № 0187300004523000404 от 27.06.2023
59. Копия контракта № 0187300004523000429 от 27.06.2023
60. Копия контракта № 0187300004523000390 от 27.06.2023
61. Копия контракта № 0187300004523000399 от 27.06.2023
62. Копия контракта № 0187300004523000320 от 22.06.2023
63. Копия контракта № 0187300004523000411 от 27.06.2023
64. Копия контракта № 0187300004523000426 от 27.06.2023
65. Копия контракта № 0187300004523000360 от 26.06.2023
66. Копия контракта №0187300004523000391 от 27.06.2023
67. Копия контракта № 0187300004523000392 от 27.06.2023
68. Копия контракта № 0187300004523000402 от 27.06.2023
69. Копия контракта № 0187300004523000430 от 27.06.2023
70. Копия контракта № 0187300004523000393 от 27.06.2023
71. Копия контракта № 0187300004523000394 от 27.06.2023
72. Копия контракта № 0187300004523000434 от 30.06.2023
73. Копия контракта № 0187300004523000412 от 27.06.2023
74. Копия контракта №0187300004523000431 от 27.06.2023
75. Копия контракта № 0187300004523000310 от 22.06.2023
76. Копия контракта № 0187300004523000458 от 30.06.2023
77. Копия контракта № 0187300004523000395 от 27.06.2023
78. Копия контракта № 0187300004523000396 от 27.06.2023
79. Копия контракта № 0187300004523000405 от 27.06.2023
80. Копия контракта № 0187300004523000432 от 27.06.2023
81. Копия контракта №0187300004523000321 от 22.06.2023
82. Копия контракта № 0187300004523000322 от 22.06.2023
83. Копия контракта № 018730000452300034.0 от 22.06.2023
84. Копия контракта № 0187300004523000440 от 30.06.2023
85. Копия контракта №0187300004523000331 от 22.06.2023
86. Копия контракта № 0187300004523000427 от 27.06.2023
87. Копия контракта № 0187300004523000403 от 27.06.2023
88. Копия контракта № 0187300004523000342 от 22.06.2023
89. Копия контракта № 0187300004523000343 от 22.06.2023
90. Копия контракта № 0187300004523000344 от 22.06.2023
91. Копия контракта № 0187300004523000437 от 30.06.2023
92. Копия контракта № 0187300004523000345 от 22.06.2023
93. Копия контракта № 0187300004523000311 от 22.06.2023
94. Копия контракта № 0187300004523000346 от 22.06.2023
95. Копия контракта№0187300004523000451 от 30.06.2023
96. Копия контракта № 0187300004523000308 от 22.06.2023
97. Копия контракта № 0187300004523000424 от 27.06.2023
98. Копия контракта № 0187300004523000400 от 27.06.2023
99. Копия контракта № 0187300004523000364 от 26.06.2023
100. Копия контракта № 0187300004523000365 от 26.06.2023
101. Копия контракта № 0187300004523000366 от 26.06.2023
102. Копия контракта № 0187300004523000436 от 30.06.2023
103. Копия контракта № 0187300004523000314 от 22.06.2023
104. Копия контракта № 0187300004523000367 от 26.06.2023
105. Копия контракта № 0187300004523000368 от 26.06.2023
106. Копия контракта № 0187300004523000449 от 30.06.2023
107. Копия контракта № 0187300004523000309 от 22.06.2023
108. Копия контракта № 0187300004523000428 от 27.06.2023
109. Копия контракта № 0187300004523000401 от 27.06.2023
110. Копия контракта № 0187300004523000369 от 26.06.2023
111. Копия контракта № 0187300004523000370 от 26.06.2023
112. Копия контракта № 0187300004523000371 от 26.06.2023
113. Копия контракта № 0187300004523000315 от 22.06.2023
114. Копия контракта № 0187300004523000438 от 30.06.2023
115. Копия контракта № 0187300004523000372 от 26.06.2023
116. Копия контракта № 0187300004523000373 от 26.06.2023
117. Копия контракта № 0187300004523000450 от 30.06.2023
118. Копия контракта № 0187300004523000301 от 22.06.2023
119. Копия контракта № 0187300004523000452 от 30.06.2023
120. Копия контракта № 0187300004523000441 от 30.06.2023
121. Копия контракта № 0187300004523000323 от 22.06.2023
122. Копия контракта № 0187300004523000435 от 30.06.2023
123. Копия контракта № 0187300004523000433 от 30.06.2023
124. Копия контракта № 0187300004523000302 от 22.06.2023
125. Копия контракта № 0187300004523000406 от 27.06.2023
126. Копия контракта № 0187300004523000459 от 30.06.2023
127. Копия контракта № 0187300004523000442 от 30.06.2023
128. Копия контракта № 0187300004523000324 от 22.06.2023
129. Копия контракта № 0187300004523000325 от 22.06.2023
130. Копия контракта № 0187300004523000326 от 22.06.2023
131. Копия контракта № 0187300004523000303 от 22.06.2023
132. Копия контракта № 0187300004523000407 от 27.06.2023
133. Копия контракта № 0187300004523000461 от 30.06.2023
134. Копия контракта № 0187300004523000316 от 22.06.2023
135. Копия контракта № 0187300004523000455 от 30.06.2023
136. Копия контракта № 0187300004523000374 от 26.06.2023
137. Копия контракта № 0187300004523000332 от 22.06.2023
138. Копия контракта № 0187300004523000333 от 22.06.2023
139. Копия контракта № 0187300004523000327 от 22.06.2023
140. Копия контракта № 0187300004523000413 от 27.06.2023
141. Копия контракта № 0187300004523000462 от 30.06.2023
142. Копия контракта № 0187300004523000375 от 26.06.2023
143. Копия контракта № 0187300004523000376 от 26.06.2023
144. Копия контракта № 0187300004523000317 от 22.06.2023
145. Копия контракта № 0187300004523000377 от 26.06.2023
146. Копия контракта № 0187300004523000328 от 22.06.2023
147. Копия контракта № 0187300004523000414 от 27.06.2023
148. Копия контракта № 0187300004523000463 от 30.06.2023
149. Копия контракта № 0187300004523000378 от 26.06.2023
150. Копия контракта № 0187300004523000379 от 26.06.2023
151. Копия контракта № 0187300004523000380 от 26.06.2023
152. Копия контракта № 0187300004523000329 от 22.06.2023
153. Копия контракта № 0187300004523000415 от 27.06.2023
154. Копия контракта № 0187300004523000454 от 30.06.2023
155. Копия контракта № 0187300004523000408 от 27.06.2023
156. Копия контракта № 0187300004523000304 от 22.06.2023
157. Копия контракта № 0187300004523000423 от 27.06.2023
158. Копия контракта № 0187300004523000347 от 26.06.2023
159. Копия контракта № 0187300004523000443 от 30.06.2023
160. Копия контракта № 0187300004523000453 от 30.06.2023
161. Копия контракта № 0187300004523000409 от 27.06.2023
162. Копия контракта № 0187300004523000305 от 22.06.2023
163. Копия контракта № 0187300004523000312 от 22.06.2023
164. Копия контракта № 0187300004523000361 от 26.06.2023
165. Копия контракта № 0187300004523000145 от 10.04.2023
166. Копия контракта № 0187300004523000109 от 10.04.2023
167. Копия контракта № 0187300004523000184 от 10.04.2023
168. Копия контракта № 0187300004523000195 от 10.04.2023
169. Копия контракта № 0187300004523000151 от 10.04.2023
170. Копия контракта № 0187300004523000110 от 10.04.2023
171. Копия контракта № 0187300004523000119 от 10.04.2023
172. Копия контракта № 0187300004523000166 от 10.04.2023
173. Копия контракта № 0187300004523000199 от 10.04.2023
174. Копия контракта № 0187300004523000153 от 10.04.2023
175. Копия контракта № 0187300004523000111 от 10.04.2023
176. Копия контракта № 0187300004523000120 от 10.04.2023
177. Копия контракта № 0187300004523000121 от 10.04.2023
178. Копия контракта № 0187300004523000135 от 10.04.2023
179. Копия контракта № 0187300004523000167 от 10.04.2023
180. Копия контракта № 0187300004523000200 от 10.04.2023
181. Копия контракта № 0187300004523000154 от 10.04.2023
182. Копия контракта № 0187300004523000112 от 10.04.2023
183. Копия контракта № 0187300004523000122 от 10.04.2023
184. Копия контракта № 0187300004523000123 от 10.04.2023
185. Копия контракта № 0187300004523000136 от 10.04.2023
186. Копия контракта № 0187300004523000168 от 10.04.2023
187. Копия контракта № 0187300004523000201 от 10.04.2023
188. Копия контракта № 0187300004523000117 от 10.04.2023
189. Копия контракта № 0187300004523000118 от 10.04.2023
190. Копия контракта № 0187300004523000189 от 10.04.2023
191. Копия контракта № 0187300004523000183 от 10.04.2023
192. Копия контракта № 0187300004523000113 от 10.04.2023
193. Копия контракта № 0187300004523000176 от 10.04.2023
194. Копия контракта № 0187300004523000114 от 10.04.2023
195. Копия контракта № 0187300004523000115 от 10.04.2023
196. Копия контракта № 0187300004523000116 от 10.04.2023
197. Копия контракта № 0187300004523000124 от 10.04.2023
198. Копия контракта № 0187300004523000155 от 10.04.2023
199. Копия контракта № 0187300004523000137 от 10.04.2023
200. Копия контракта № 0187300004523000138 от 10.04.2023
201. Копия контракта № 0187300004523000172 от 10.04.2023
202. Копия контракта № 0187300004523000191 от 10.04.2023
203. Копия контракта № 0187300004523000125 от 10.04.2023
204. Копия контракта № 0187300004523000178 от 10.04.2023
205. Копия контракта № 0187300004523000126 от 10.04.2023
206. Копия контракта № 0187300004523000127 от 10.04.2023
207. Копия контракта № 0187300004523000139 от 10.04.2023
208. Копия контракта № 0187300004523000146 от 10.04.2023
209. Копия контракта № 0187300004523000156 от 10.04.2023
210. Копия контракта № 0187300004523000140 от 10.04.2023
211. Копия контракта № 0187300004523000141 от 10.04.2023
212. Копия контракта № 0187300004523000173 от 10.04.2023
213. Копия контракта № 0187300004523000192 от 10.04.2023
214. Копия контракта № 0187300004523000128 от 10.04.2023
215. Копия контракта № 0187300004523000179 от 10.04.2023
216. Копия контракта № 0187300004523000129 от 10.04.2023
217. Копия контракта № 0187300004523000130 от 10.04.2023
218. Копия контракта № 0187300004523000142 от 10.04.2023
219. Копия контракта № 0187300004523000147 от 10.04.2023
220. Копия контракта № 0187300004523000157 от 10.04.2023
221. Копия контракта № 0187300004523000143 от 10.04.2023
222. Копия контракта № 0187300004523000144 от 10.04.2023
223. Копия контракта № 0187300004523000174 от 10.04.2023
224. Копия контракта № 0187300004523000193 от 10.04.2023
225. Копия контракта № 0187300004523000131 от 10.04.2023
226. Копия контракта № 0187300004523000180 от 10.04.2023
227. Копия контракта № 0187300004523000132 от 10.04.2023
228. Копия контракта № 0187300004523000133 от 10.04.2023
229. Копия контракта № 0187300004523000134 от 10.04.2023
230. Копия контракта № 0187300004523000148 от 10.04.2023
231. Копия контракта № 0187300004523000158 от 10.04.2023
232. Копия контракта № 0187300004523000175 от 10.04.2023
233. Копия контракта № 0187300004523000182 от 10.04.2023
234. Копия контракта № 0187300004523000186 от 10.04.2023
235. Копия контракта № 0187300004523000159 от 10.04.2023
236. Копия контракта № 0187300004523000169 от 10.04.2023
237. Копия контракта № 0187300004523000160 от 10.04.2023
238. Копия контракта № 0187300004523000170 от 10.04.2023
239. Копия контракта № 0187300004523000161 от 10.04.2023
240. Копия контракта № 0187300004523000171 от 10.04.2023
241. Копия контракта № 0187300004523000162 от 10.04.2023
242. Копия контракта № 0187300004523000187 от 10.04.2023
243. Копия контракта № 0187300004523000194 от 10.04.2023
244. Копия контракта № 0187300004523000196 от 10.04.2023
245. Копия контракта № 0187300004523000163 от 10.04.2023
246. Копия контракта № 0187300004523000150 от 10.04.2023
247. Копия контракта № 0187300004523000197 от 10.04.2023
248. Копия контракта № 0187300004523000164 от 10.04.2023
249. Копия контракта № 0187300004523000181 от 10.04.2023
250. Копия контракта № 0187300004523000198 от 10.04.2023
251. Копия контракта № 0187300004523000165 от 10.04.2023
252. Копия контракта № 0187300004523000105 от 10.04.2023
253. Копия контракта № 0187300004523000152 от 10.04.2023
254. Копия контракта № 0187300004523000185 от 10.04.2023
255. Копия контракта № 0187300004523000103 от 10.04.2023
256. Копия контракта № 0187300004523000177 от 10.04.2023
257. Копия контракта № 0187300004523000106 от 10.04.2023
258. Копия контракта № 0187300004523000188 от 10.04.2023
259. Копия контракта № 0187300004523000190 от 10.04.2023
260. Копия контракта № 0187300004523000149 от 10.04.2023
261. Копия контракта № 0187300004523000104 от 10.04.2023
262. Копия контракта № 0187300004523000107 от 10.04.2023
263. Копия контракта № 0187300004523000108 от 10.04.2023
264. Копия контракта № 0187300004522000834 от 23.12.2022
265. Копия контракта № 0187300004522000862 от 23.12.2022
266. Копия контракта № 0187300004522000886 от 26.12.2022
267. Копия контракта № 0187300004522000835 от 23.12.2022
268. Копия контракта № 0187300004522000840 от 23.12.2022
269. Копия контракта № 0187300004522000833 от 23.12.2022
270. Копия контракта № 0187300004522000823 от 23.12.2022
271. Копия контракта № 0187300004522000824 от 23.12.2022
272. Копия контракта № 0187300004522000836 от 23.12.2022
273. Копия контракта № 0187300004522000838 от 23.12.2022
274. Копия контракта № 0187300004522000848 от 23.12.2022
275. Копия контракта № 0187300004522000850 от 23.12.2022
276. Копия контракта № 0187300004522000869 от 26.12.2022
277. Копия контрактам 0187300004522000881 от 26.12.2022
278. Копия контракта № 0187300004522000863 от 26.12.2022
279. Копия контракта № 0187300004522000842 от 23.12.2022
280. Копия контракта № 0187300004522000846 от 23.12.2022
281. Копия контракта № 0187300004522000878 от 26.12.2022
282. Копия контракта № 0187300004522000847 от 23.12.2022
283. Копия контракта № 0187300004522000825 от 23.12.2022
284. Копия контракта № 0187300004522000864 от 26.12.2022
285. Копия контракта № 0187300004522000865 от 26.12.2022
286. Копия контракта № 0187300004522000871 от 26.12.2022
287. Копия контракта № 0187300004522000882 от 26.12.2022
288. Копия контракта № 0187300004522000866 от 26.12.2022
289. Копия контракта № 0187300004522000849 от 23.12.2022
290. Копия контракта № 0187300004522000851 от 23.12.2022
291. Копия контракта № 0187300004522000883 от 26.12.2022
292. Копия контракта № 0187300004522000826 от 23.12.2022
293. Копия контракта № 0187300004522000852 от 23.12.2022
294. Копия контракта № 0187300004522000867 от 26.12.2022
295. Копия контракта № 0187300004522000868 от 26.12.2022
296. Копия контракта № 0187300004522000873 от 26.12.2022
297. Копия контракта № 0187300004522000879 от 26.12.2022
298. Копия контракта № 0187300004522000853 от 23.12.2022
299. Копия контракта № 0187300004522000854 от 23.12.2022
300. Копия контракта № 0187300004522000820 от 23.12.2022
301. Копия контракта № 0187300004522000890 от 26.12.2022
302. Копия контракта № 0187300004522000855 от 23.12.2022
303. Копия контракта № 0187300004522000870 от 26.12.2022
304. Копия контракта № 0187300004522000872 от 26.12.2022
305. Копия контракта № 0187300004522000837 от 23.12.2022
306. Копия контракта № 0187300004522000889 от 26.12.2022
307. Копия контракта № 0187300004522000877 от 26.12.2022
308. Копия контракта № 0187300004522000817 от 23.12.2022
309. Копия контракта № 0187300004522000884 от 26.12.2022
310. Копия контракта № 0187300004522000892 от 26.12.2022
311. Копия контракта № 0187300004522000839 от 23.12.2022
312. Копия контракта № 0187300004522000841 от 23.12.2022
313. Копия контракта№0187300004522000843 от 23.12.2022
314. Копия контракта № 0187300004522000818 от 23.12.2022
315. Копия контракта № 0187300004522000885 от 26.12.2022
316. Копия контракта № 0187300004522000822 от 23.12.2022
317. Копия контракта № 0187300004522000874 от 26.12.2022
318. Копия контракта № 0187300004522000856 от 23.12.2022
319. Копия контракта № 0187300004522000857 от 23.12.2022
320. Копия контракта № 0187300004522000844 от 23.12.2022
321. Копия контракта № 0187300004522000875 от 26.12.2022
322. Копия контракта № 0187300004522000858 от 23.12.2022
323. Копия контракта № 0187300004522000859 от 23.12.2022
324. Копия контракта № 0187300004522000845 от 23.12.2022
325. Копия контракта № 0187300004522000876 от 26.12.2022
326. Копия контракта № 0187300004522000860 от 23.12.2022
327. Копия контракта № 0187300004522000861 от 23.12.2022
328. Копия контракта № 0187300004522000887 от 26.12.2022.
Контракты аналогичные по содержанию, отличающиеся между собой предметом контракта и ценой.
В соответствии с пунктом 1.1 Контрактов предметом Контракта является приобретение квартиры, которая будет создана в будущем.
В силу пункта 1.2. Контрактов Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика квартиру, соответствующую приложению №1 к контракту, а Заказчик обязуется принять квартиру и оплатить ее стоимость.
На основании пункта 1.3. Контрактов переход права собственности на объект недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствующем отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Исходя из пункта 1.4. Контракта право муниципальной собственности администрации города Мегиона на Имущество возникает у Заказчика со дня государственной регистрации перехода права собственности на Имущество. Одновременно с приобретением Имущества к Заказчику переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Пунктом 1.5. Контрактов Поставщик гарантирует, что Имущество соответствует техническим регламентам о безопасности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопасности, градостроительным регламентам, экологическим, санитарноэпидемиологическим требованиям, в том числе государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, а также иным правовым актам, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации такого имущества, не заложено, не арестовано, не передано в аренду (найм) или безвозмездное пользование, не обременено иными правами третьих лиц, имеющих в соответствии с законом или договором право пользования Имуществом.
Требования к характеристикам Имущества определены в Приложении № 1 к Контрактам.
Цена контрактов и порядок расчетов определены сторонами в разделе 2 контрактов.
Согласно пункту 2.1. цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) документацией о закупке и предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет города Мегиона.
Общая цена Контракта определена в пункте 2.2. контарктов. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
На основании пункта 2.3. Контрактов в общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые согласно законодательству Российской Федерации.
В силу положений пункта 2.4. Контрактов расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:
2.4.1. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 100% от общей цены Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта, при строительной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемое жилое помещение, не менее 10%. Готовность подтверждается уполномоченным органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство. Выплата аванса не производится в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Ответчиком были нарушены условия оплаты, предусмотренные пунктом 2.4.3. контрактов из которого следует что заказчик перечисляет исполнителю авансовый платеж в размере 100% от общей цены контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта, при строительной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемое жилое помещение, не менее 10%, определенной на основании заключения (справки) управления архитектуры и градостроительства администрации города, предоставленного застройщиком (поставщиком).
Пунктом 8.7. муниципальных контрактов предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Из пункта 8.9. контрактов следует что пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
В связи с несвоевременной оплатой по контрактам у ответчика перед истцом образовалась задолженность по неустойке, которая по расчету истца составила в общей сумме 22 039 471 руб. 85 коп.
Истец направил 18.09.202 в адрес ответчика претензию с требованием погасить неустойку.
Так как в добровольном порядке ответчик требования истца не исполнил, истец обратился с исковым заявлением в суд.
В соответствии с пунктом 2 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации предметом договора купли-продажи может быть как товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, так и товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара (договор купли-продажи будущей вещи).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 («Купля-продажа»), 37 («Подряд»), 55 («Простое товарищество») Кодекса и т.д.
Устанавливая правовую природу муниципальных контрактов на основании статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая положения пункта 4 названного Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 № 54, оценив содержание предусмотренных в них условий, направленных на создание нового объекта - строительства жилых помещений для последующей передачи их в собственность, указанные сделки следует квалифицировать как договоры купли-продажи будущей недвижимой вещи.
В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
На основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно пункту 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 указанной статьи).
Ответчик, ссылаясь на заключение с Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соглашения от 19.01.2022 о предоставлении субсидии городскому округу Мегион в 2022 году за счет средств, поступивших от Фонда содействию реформирования ЖКХ и средств бюджета автономного округа с обеспечением доли софинансирования за счет средств местного бюджета в объеме 7 процентов, указал, что доля софинансирования за счет средств местного бюджета в объеме 7 процентов была оплачена ответчиком своевременно.
Вместе с тем, это обстоятельство не меняет характера отношений сторон по заключенным Контрактам и не исключает ответственности Заказчика за несвоевременную оплату по этим Контрактам.
В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
В силу статьи 10 Закона № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
На основании части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Пунктом 8.7. муниципальных контрактов предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Из пункта 8.9. контрактов следует что пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Согласно доводам ответчика расхождение в расчетах неустойки между сторонами составляет 716 483 руб. 48 коп.
Из представленного контррасчета ответчика размер неустойки составил 21 322 988 руб. 37 коп.
Контррасчет ответчиком обоснован, истцом контрарасчет не оспорен и не опровергнут.
Неустойка начислена за нарушение денежного обязательства. Размер неустойки в Контрактах соответствует установленному законом минимуму ответственности по государственным контрактам.
Таким образом, основания для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера неустойки не установлены.
Исходя из заявленных предмета и основания исковых требований, установленных фактических обстоятельств и применения названных норм права, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета.
На основании статей 110 - 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая частичное удовлетворение иска, с ответчика в пользу истца полежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины 427 578 руб. 92 коп.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа в сроки, предусмотренные частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 25.12.2023 с учетом положений статьи 113 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
решил:
исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с Администрации города Мегиона в пользу общества с ограниченной «ТТК-СПЕЦСЕРВИС» неустойку 21 322 988 рублей 37 копеек, в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 427 578 рублей 92 копейки.
Исковые требования в остальной части оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через суд, принявший решение.
СудьяЭ.ФИО3