Решение по делу № А32-22875/2023 от 25.12.2023 | АС Краснодарского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Краснодар дело № А32-22875/2023 «25» декабря 2023 года

резолютивная часть судебного акта объявлена 06.12.2023 полный текст судебного акта изготовлен 25.12.2023

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Назаренко Р.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чумаковым Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" ИНН <***>

о взыскании задолженности в размере 935 800,91 руб. по договорам П/П № РК-ДП-900-20 от 22.09.2020 и П/П № РК-ДП-65-21 от 12.02.2021.

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" ИНН <***> к индивидуальному предпринимателю ФИО1 ИНН <***> о взыскании

при участии судебном заседании:

от истца: по доверенности ФИО2, ФИО3, ФИО4, от ответчика: по доверенности ФИО5,

установил:

судом рассматривается исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" (отвеичк) о взыскании задолженности в размере 935 800,91 руб. по договорам П/П № РК-ДП-900-20 от 22.09.2020 и П/П № РК-ДП-65-21 от 12.02.2021 (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании неустойки, штрафа и стоимость давальческого материала в общем размере 8 830 279,68 руб., судебных расходов по оплате госпошлины в размере 67 151 руб.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал, по встречному иску возражал, ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных документов в обоснование заявленных требований и возражений.

Представленные документы судом изучены и протокольным определением приобщены судом к материалам дела.

Ответчик по требованиям возражал по доводам, изложенным в отзыве, встречный иск поддержал, представил возражения на отзыв истца на встречное исковое заявление.

Представленные документы протокольным определением приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании, проходившем 29.11.2023, судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 17 часов 00 минут 06.12.2023.

После перерыва судебное заседание продолжено при участии представителя истца.

Изучив и исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные суду доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 22 сентября 2020 года между истцом (Подрядчик) и ответчиком (Генподрядчик) заключен договор подряда № РК-ДП-900-20 (далее - Договор), согласно условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству монолитных конструкций на Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8», в соответствии с Договором, Рабочей документацией, ТЗ Заказчика, включая:- иные неразрывно связанные работы;- устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика;- выполнение обязательств в течение Гарантийного срока (далее по тексту «Работа»).

В соответствии с п. 3.1.Договора цена, подлежащая оплате Подрядчику за работы

согласно Сметного расчета № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет 17 566 937,74 руб., НДС не предусмотрен.

Согласно п. 5.1. работы должны быть полностью выполнены и сданы Генподрядчику в срок с «22» сентября 2020 г. до «15» мая 2021 г.

Работы выполнены Подрядчиком на сумму 17 438 602,82 руб., что подтверждается:

-Кс-2 № 1 от 26.10.2020 г. на сумму 1 182 712,33 руб. -КС-2 № 2 от 28.11.2020 г. на сумму 1 675 986,69 руб. -КС-2 № 3 от 20.12.2020 на сумму 1 480 263,89 руб. -КС-2 № 4 от 28.01.2021 г. на сумму 1 122 761,20 руб. -КС-2 № 5 от 25.02.2021 г. на сумму 1113 283, 64 руб. -КС-2 № 6 от 25.03.2021г. на сумму 1 932 836,13 руб. -КС-2 № 7 от 25.04.2021 г. на сумму 1 723 888,82 руб. -КС-2 № 8 от 25.05.2021 г. на сумму 1 628 672,32 руб. -КС-2 № 9 от 25.06.2021 г. на сумму 1 419 137,25 руб.

-КС-2 № 10 от 25.07.2021 г. на сумму 1 419 137,25 руб. -КС-2 № 11 от 25.08.2021 г. на сумму 1 931 072,86 руб. -КС-2 № 12 от 25.09.2021 г. на сумму 808 850,44 руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 08.07.2021 г. к Договору дополнительно к работам, поименованным в Договоре, Подрядчик обязуется в соответствии с ТЗ Заказчика, проектом выполнить работы по устройству монолитных конструкций на Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8».

Стоимость дополнительных работ, указанных в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, составляет 958 825,20 руб. (НДС не облагается).

Работы по настоящему Дополнительному соглашению № 1 должны быть выполнены в срок с 08.07.2021 года по 30.09.2021 год.

Работы по Дополнительному соглашению № 1 выполнены Подрядчиком на сумму 958 825,19 руб., что подтверждается:

-КС-2 № 1 от 25.07.2021 г. на сумму 117 159,39 руб.

-КС-2 № 2 от 25.08.2021 г. на сумму 58 579,70 руб. -КС-2 № 3 от 25.09.2021 г. на сумму 783 086,10 руб.

В соответствии с п. 1.3. «Гарантийное удержание» - сумма в размере 5% (пять процентов) от стоимости каждого выполнения (без учета стоимости материалов), которая удерживается Генподрядчиком в течение действия настоящего Договора и резервируется у себя Генподрядчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию. Возврат Подрядчику гарантийного удержания осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 25 Договора.

Гарантийное удержание по Договору и Дополнительному соглашению № 1 составило сумму в размере 919 871,39 руб.

Подрядчику произведена оплата за выполненные работы по Договору и Дополнительному соглашению № 1 в размере 17 477 556,62 рубля, так как удержано 919 871,39 руб.

Согласно п. 25.9.Договора возврат Подрядчику Гарантийной суммы осуществляется в течение 10 (десяти) дней после окончания срока гарантийного удержания, в случае:

- не выявления в период гарантийного удержания недостатков выполненных Работ Подрядчиком;

- своевременного устранения Подрядчиком возможных обстоятельств, предусмотренных ст. 24 Договора.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-RU2330300058212022 подписано 21.04.2022 г.

Таким образом, обязанность по возврату гарантийного удержания возникла у Ответчика не ранее 04 мая 2023 года.

Согласно п. 21.1 Договора, сдача-приемка выполненных работ за отчетный период, осуществляется по объемной справке, подписанной Заказчиком, ведомости переработки давальческих материалов, счету-фактуре, исполнительной документации на выполненные работы, подписанной технадзором Заказчика, акту о приемке выполненных работ (форма КС- 2), справке о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3). Отчетный период включает в себя промежуток времени с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период и Справку о стоимости выполненных работах и затратах Подрядчик предоставляет Генподрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца.

В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, и непредставления в отчетный период документов, указанных в п. 4.2. настоящего Договора приемка и оплата выполненных работ производится в отчетный период, в котором предоставлены документы, указанные в п. 4.2. Договора.

При сдаче актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) в случае использования давальческого материала стоимость прописывается в значении «О», при использовании материала поставки Подрядчика - стоимость материалов прописывается Подрядчиком под каждый вид работ.

Представитель Подрядчика, не позднее 25-го числа текущего месяца предоставляет по реестру, уполномоченному представителю Генподрядчика на площадке, для проверки и подтверждения объемов и качества выполненных работ, следующие документы:

- акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3 и КС- 6а); - счет - фактуру на оплату выполненных работ; - ведомость переработки давальческих материалов; - перечень смонтированного оборудования;

- оформленный в соответствии с требованиями СНиП, комплект исполнительной документации.

В соответствии с п. 4.2 Договора, окончательный расчет (с учетом промежуточных

платежей, перечисленных ранее, если такие производились, с учетом Гарантийного

удержания 5%), за фактически выполненные и принятые объемы Работ осуществляется в

течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами следующих

документов: - Исполнительная документация; - Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3); - Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР); - Оригинал счета-фактуры; - Акт сверки;

- Ведомость переработки давальческих материалов (при использовании

давальческого материала Генподрядчика).

12 февраля 2021 года между истцом (Подрядчик) и ответчиком (Генподрядчик)

заключен договор подряда № РК-ДП-65-21 (далее - Договор), согласно которого

Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы

по монтажу вентиляционных блоков, защитных улавливающих систем БС-1, БС-2 на

Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г.

Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8» (далее по тексту «Объект»), в соответствии с

Договором, Рабочей документацией, ТЗ Заказчика, включая:- иные неразрывно связанные

работы;- устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика;- выполнение обязательств

в течение Гарантийного срока (далее по тексту «Работа»).

В соответствии с п. 3.1.Договора цена, подлежащая оплате Подрядчику составляет

898 581,21 руб., НДС не предусмотрен.

Согласно п. 5.1. работы должны быть полностью выполнены и сданы

Генподрядчику в срок с «12» февраля 2021 г. до «22» июня 2021 г. Работы выполнены Подрядчиком на сумму 898 581,22 руб., что подтверждается: -КС-2 № 1 от 25.02.2021 г. на сумму 240 000 руб. -КС-2 № 2 от 25.03.2021 г. на сумму 178 579,91 руб. -КС-2 № 3 от 25.04.2021 г. на сумму 60 00,11 руб. -КС-2 № 4 от 25.05.2021 г. на сумму 120 000,22 руб. -КС-2 № 5 от 25.06.2021 г. на сумму 60 000,11 руб. -КС-2 № 6 от 25.07.2021г. на сумму 60 000,11 руб. -КС-2 № 7 от 25.08.2021 г. на сумму 120 000,22 руб. -КС-2 № 8 от 25.09.2021 г. на сумму 60 000,11 руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 07.10.2021 г. к Договору дополнительно к

работам, поименованным в Договоре, Подрядчик обязуется в соответствии с ТЗ Заказчика,

проектом выполнить работы по монтажу вент, блоков, защитных улавливающих систем

БС-1, БС-2, устройству монолитных конструкций стен и колонн, плит перекрытий на

Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г.

Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8».

Стоимость дополнительных работ, указанных в п.1 настоящего Дополнительного

соглашения № 1, составляет 360 000,65 руб., НДС не облагается Работы по настоящему

Дополнительному соглашению должны быть выполнены в срок с 07.10.2021 года по

31.12.2021 год.

Работы по Дополнительному соглашению № 1 выполнены Подрядчиком на сумму

360 000,65 руб., что подтверждается: -КС-2 № 1 от 25.10.2021 г. на сумму 360 000,65 руб.

Всего по Договору и Дополнительному соглашению выполнено работ на сумму 1

258 581,22 рубль.

В соответствии с п. 1.3. «Гарантийное удержание» - сумма в размере 5% (пять

процентов) от стоимости каждого выполнения (без учета стоимости материалов), которая

удерживается Генподрядчиком в течение действия настоящего Договора и резервируется у себя Генподрядчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию. Возврат Подрядчику гарантийного удержания осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 25 Договора.

Гарантийное удержание по Договору и Дополнительному соглашению № 1 составило сумму в размере 15 929,09 руб.

Подрядчику произведена оплата за выполненные работы по Договору и Дополнительному соглашению № 1 в размере 1 242 652,78 рубля, так как удержано 15 929,09 руб.

- не выявления в период гарантийного удержания недостатков выполненных Работ Подрядчиком;

- своевременного устранения Подрядчиком возможных обстоятельств, предусмотренных ст. 24 Договора.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-RU2330300058212022 подписано 21.04.2022 г.

Таким образом, обязанность по возврату гарантийного удержания возникла у Ответчика не ранее 04 мая 2023 года.

С учетом наступления срока выплаты гарантийного удержания, истец направил в адрес ответчика претензию, требование которой оставлено без ответа и финансового удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

По своей правовой природе заключенные между сторонами договоры и возникшие на его основании правоотношения регулируются общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) об обязательствах и положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"; далее - информационное письмо № 51).

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничивают право сторон договора подряда на включение в договор условий о гарантийном удержании в целях обеспечения исполнения договорных обязательств, принятых на себя подрядчиком по договору.

Правовая природа регулирования гарантийных отношений связывает начало течения гарантийного срока только с фактической приемкой объекта Заказчиком, данный правовой подход реализован в ст. 722 ГК РФ, Градостроительном кодексе, ФЗ-44, ФЗ-223, ФЗ-94. Условия договора, устанавливающие иную дату начала течения гарантийного срока, отличную от фактической приемки работ, необходимо рассматривать как несогласованные и противоречащие законодательству.

В силу пункта 5 статьи 724 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

Пятилетний гарантийный срок, установленный договором, с момента приемки выполненных работ подтвержденный актами по форме КС-2, справкой по форме КС-3, итоговым актом выполненных работ истек.

В связи с чем, подлежит удовлетворению требование о взыскании гарантийного удержания в общем размере 935 800,91 руб.

По встречному иску.

22 сентября 2020 года между ООО «Ромекс-Кубань» (Генподрядчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен договор подряда № РК-ДП-900-20 (далее - Договор), согласно условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству монолитных конструкций на Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8», в соответствии с Договором, Рабочей документацией, ТЗ Заказчика, включая:- иные неразрывно связанные работы;- устранение

дефектов, возникших по вине Подрядчика;- выполнение обязательств в течение

Гарантийного срока (далее по тексту «Работа»).

В соответствии с п. 3.1.Договора цена, подлежащая оплате Подрядчику за работы

согласно Сметного расчета № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет 17

566 937,74 руб., НДС не предусмотрен.

Согласно п. 5.1. работы должны быть полностью выполнены и сданы

Генподрядчику в срок с «22» сентября 2020 г. до «15» мая 2021 г.

Работы выполнены Подрядчиком на сумму 17 438 602,82 руб., что подтверждается: -Кс-2 № 1 от 26.10.2020 г. на сумму 1 182 712,33 руб.

-КС-2 № 2 от 28.11.2020 г. на сумму 1 675 986,69 руб. -КС-2 № 3 от 20.12.2020 на сумму 1 480 263,89 руб. -КС-2 № 4 от 28.01.2021 г. на сумму 1 122 761,20 руб. -КС-2 № 5 от 25.02.2021 г. на сумму 1113 283, 64 руб. -КС-2 № 6 от 25.03.2021г. на сумму 1 932 836,13 руб. -КС-2 № 7 от 25.04.2021 г. на сумму 1 723 888,82 руб. -КС-2 № 8 от 25.05.2021 г. на сумму 1 628 672,32 руб. -КС-2 № 9 от 25.06.2021 г. на сумму 1419 137,25 руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 08.07.2021 г. к Договору дополнительно к

работам, поименованным в Договоре, Подрядчик обязуется в соответствии с ТЗ Заказчика,

проектом выполнить работы по устройству монолитных конструкций на Объекте: «Жилой

квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2

пусковой комплекс. Литер 8».

Стоимость дополнительных работ, указанных в п.1 настоящего Дополнительного

соглашения, составляет 958 825,20 руб. (НДС не облагается).

Работы по настоящему Дополнительному соглашению № 1 должны быть

выполнены в срок с 08.07.2021 года по 30.09.2021 год.

Работы по Дополнительному соглашению № 1 выполнены Подрядчиком на сумму

958 825,19 руб., что подтверждается: -КС-2 № 1 от 25.07.2021 г. на сумму 117 159,39 руб. -КС-2 № 2 от 25.08.2021 г. на сумму 58 579,70 руб. -КС-2 № 3 от 25.09.2021 г. на сумму 783 086,10 руб.

В соответствии с п. 1.3. «Гарантийное удержание» - сумма в размере 5% (пять

процентов) от стоимости каждого выполнения (без учета стоимости материалов), которая

удерживается Генподрядчиком в течение действия настоящего Договора и резервируется

у себя Генподрядчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Акта ввода

объекта в эксплуатацию. Возврат Подрядчику гарантийного удержания осуществляется в

порядке, предусмотренном ст. 25 Договора.

Гарантийное удержание по Договору и Дополнительному соглашению № 1

составило сумму в размере 919 871,39 руб.

Подрядчику произведена оплата за выполненные работы по Договору и

Дополнительному соглашению № 1 в размере 17 477 556,62 рубля, так как удержано 919

871,39 руб.

Согласно п. 25.9.Договора возврат Подрядчику Гарантийной суммы

осуществляется в течение 10 (десяти) дней после окончания срока гарантийного

удержания, в случае: - не выявления в период гарантийного удержания недостатков

выполненных Работ Подрядчиком; - своевременного устранения Подрядчиком

возможных обстоятельств, предусмотренных ст. 24 Договора.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-RU23 303 0005 8212022

подписано 21.04.2022 г.

Таким образом, обязанность по возврату гарантийного удержания возникла у Ответчика не ранее 04 мая 2023 года. На момент предъявления претензии 10.04.2023 г. и подачи искового заявления 28.04.2023 г. такая обязанность у Ответчика не возникла, в связи с чем основания для удовлетворения требований Подрядчика отсутствовали.

Вместе с тем, порядок сдачи-приемки выполненных работ и перечень предоставляемых Генподрядчику документов установлены п. 4.2 и ст. 21 Договора.

При сдаче актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) в случае использования давальческого материала стоимость прописывается в значении «0», при использовании материала поставки Подрядчика - стоимость материалов прописывается Подрядчиком под каждый вид работ.

Представитель Подрядчика, не позднее 25-го числа текущего месяца предоставляет по реестру, уполномоченному представителю Генподрядчика на площадке, для проверки и

подтверждения объемов и качества выполненных работ, следующие документы: - акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3 и КС- 6а); - счет - фактуру на оплату выполненных работ; - ведомость переработки давальческих материалов; - перечень смонтированного оборудования;

- оформленный в соответствии с требованиями СНиП, комплект исполнительной документации.

Формы КС-2 и КС-6а заполняются на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Госкомстата России должны содержать физические и стоимостные показатели строительно-монтажных работ.

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) должен содержать следующие визы и подписи уполномоченных представителей Генподрядчика - Инженер ПТО, Начальник участка, инженер технического надзора.

Ведомость переработки давальческих материалов должна содержать следующие визы и подписи уполномоченных представителей Генподрядчика - Инженер ПТО, Начальник участка, бухгалтер.

Подрядчик своими силами и за свой счет предоставляет оригиналы закрывающих документов в 3-х (трех) экземплярах (формы КС-2, КС-3, КС-ба, счет-фактура на оплату выполненных работ, ведомость переработки давальческих материалов) с визами и подписями ответственных лиц до 28 числа текущего месяца в офис Генподрядчика, расположенного по адресу: <...>.

Подтверждению подлежат только фактически выполненные объемы работ, проконтролированные и принятые уполномоченными представителями Генподрядчика на объекте. Объемы, не принятые по какой - либо причине (брак работ, применение не согласованных материалов и оборудования, незаконченный и не принятый этап

строительства, работы, выполненные без контроля со стороны Технадзора, а также виды и объемы работ, по которым имеются не устраненные замечания Технического и Авторского надзора) подтверждению не подлежат.

В соответствии с п. 4.2 Договора, окончательный расчет (с учетом промежуточных платежей, перечисленных ранее, если такие производились, с учетом Гарантийного удержания 5%), за фактически выполненные и принятые объемы Работ осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами следующих документов:

- Исполнительная документация; - Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3); - Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР); - Оригинал счета-фактуры; - Акт сверки;

- Ведомость переработки давальческих материалов (при использовании давальческого материала Генподрядчика).

В соответствии с п. 16.5 Договора Подрядчик, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности обязан вести нижеследующую исполнительную документацию: - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения; - исполнительные схемы и чертежи, оформленные в соответствии с ГОСТ Р51872- 02; - лабораторные испытания, подтверждающие качество работ

В соответствии с п. 26.1.1. Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Поскольку срок окончания работ установлен Договором до «15» мая 2021 г., а работы Подрядчиком в указанный срок не завершены, то Генподрядчик вправе начислить неустойку.

Таким образом неустойка за период просрочки выполнения работ с 16.05.2021 г. по 25.09.2021 г. составила 4 797 766,36 руб.

В соответствии с п. 26.1.6. Договора, в случае не предоставления или не своевременного предоставления Генподрядчику документов, указанных в п. 4.2. настоящего Договора, Генподрядчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки.

Отчетные документы, предусмотренные п. 4.2. Договора, должны быть предоставлены Подрядчиком Генподрядчику при завершении выполнения работ, то есть не позднее 16 мая 2021 года.

Просрочка за непредставление документов за период с 16.05.2021 г. по 25.09.2021 г. составляет 133 дня.

Таким образом, размер штрафа, установленного п. 26.1.6. Договора, составляет 10 000 руб. х 133 дня = 1 330 000 рублей.

Указанные штрафные санкции в сумме составляют 6 127 766,36 руб. Таким образом по Договору подряда № РК-ДП-900-20 от 22.09.2020 в связи с наличием задолженности у. Подрядчика перед Генподрядчиком в виде штрафных санкций в размере 6 127 766,36 руб., обязанность по возврату за выполненные работы Подрядчика в виде гарантийного удержания не возникает поскольку задолженность Подрядчика перед Генподрядчиком превышает размер задолженности Генподрядчика перед Подрядчиком.

27 августа 2021 года между ООО «Ромекс-Кубань» (Генподрядчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен договор подряда № РК-ДП-464-21 (далее -

Договор), согласно условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить монолитные работы на Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 19», в соответствии с Договором, Рабочей документацией, ТЗ Заказчика, включая: - иные неразрывно связанные работы;- устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика;- выполнение обязательств в течение Гарантийного срока (далее по тексту «Работа»).

В соответствии с п. 3.1.Договора цена, подлежащая оплате Подрядчику составляет 22 723 702,12 (двадцать два миллиона семьсот двадцать три тысячи семьсот два) рубля 12 копеек, НДС не предусмотрен

Согласно п. 5.1. работы должны быть полностью выполнены и сданы Генподрядчику в срок с «27» августа 2021 г. до «31» декабря 2021 г.

Работы выполнены Подрядчиком на сумму 8 463 867,49 руб., что подтверждается: -КС-2 № 1 от 25.10.2021 г. на сумму 1 423 267,87 руб. -КС-2 № 2 от 25.11.2021 г. на сумму 1 587 748,78 руб. -КС-2 № 3 от 20.12.2021 г. на сумму 2 050 518,28 руб. -КС-2 № 4 от 25.01.2022 г. на сумму 647 780,25 руб. -КС-2 № 5 от 25.02.2022 г. на сумму 2 059 161,77 руб. -КС-2 № 6 от 14.03.2022г. на сумму 695 390,54 руб.

Гарантийное удержание по Договору составило сумму в размере 423 193,37 руб. Подрядчику произведена оплата за выполненные работы в размере 8 040 674,12 рубля, так как удержано 423 193,37 руб.

Согласно п. 25.9.Договора возврат Подрядчику Гарантийной суммы осуществляется в течение 10 (десяти) дней после окончания срока гарантийного удержания, в случае:- не выявления в период гарантийного удержания недостатков выполненных Работ Подрядчиком;- своевременного устранения Подрядчиком возможных обстоятельств, предусмотренных ст. 24 Договора.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в настоящее время не получено и не подписано.

Поскольку срок окончания работ установлен Договором до «31» декабря 2021 г., а работы Подрядчиком в указанный срок не завершены, то Генподрядчик вправе начислить неустойку.

Таким образом неустойка за период просрочки выполнения работ с 31.12.2021 г. по 14.03.2022 г. составила 1856 734,08 руб.

В соответствии с п. 26.1.6. Договора, в случае не предоставления или не своевременного предоставления Генподрядчику документов, указанных в п. 4.2.

настоящего Договора, Генподрядчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки.

Просрочка за непредставление документов за период с 31.12.2021 г. по 14.03.2022 г. составляет 74 дня.

Таким образом, размер штрафа, установленного п. 26.1.6. Договора, составляет 10 000 руб. х 74 дня = 740 000 рублей.

Указанные штрафные санкции в сумме составляют 2 596 734,08 руб.

Кроме того, для выполнения работ по Договорам Подрядчику был передан давальческий материал Генподрядчика.

В соответствии с условиями заключенного Сторонами Договора (п. 9.1.1. - 9.1.4) в случае использования при производстве работ материала Генподрядчика, одновременно с Актом о приемке выполненных работ по формеКС-2, КС-3, Подрядчик оформляет и предоставляет Генподрядчику Ведомость переработки давальческих материалов (Приложение № 3 «Образец»).

Вместе с тем, до настоящего времени Ответчиком не предоставлены документы на использование им давальческого материала или его возврат.

В случае невозврата Подрядчиком материалов в соответствии с п. 9.1.2. Договора, материал считается переданным в собственность Подрядчика. На остаток невозвращенных материалов Генподрядчик формирует накладную, подписывает ее со своей стороны и направляет Подрядчику. Подрядчик возвращает подписанную накладную в течение 15 календарных дней с момента направления Генподрядчиком накладной. В случае непредставления Подрядчиком подписанной накладной, материал считается переданным в собственность Подрядчика на основании настоящего Договора и накладной, подписанной Генподрядчиком в одностороннем порядке, без подписания каких-либо дополнительных документов.

Генподрядчик вправе в счет оплаты стоимости выполненных Работ зачесть стоимость невозвращенных Подрядчиком материалов. Основанием для указанного зачета является одностороннее письменное заявление Генподрядчика. При этом обязанность Генподрядчика по уплате Подрядчику соответствующей суммы за выполненные Работы, а равно и обязанность Подрядчика по оплате соответствующей суммы за невозвращенный материал прекращаются с момента направления Генподрядчиком такого заявления.

В связи с изложенным, истец письмом № РК-432/05 от 12.05.2023 направил в адрес Подрядчика товарную накладную № 1187 от 11.05.2023 на реализацию ТМЦ на сумму 5 299,52 руб., в том числе НДС 20%.

Подрядчик, накладную не подписал, стоимость ТМЦ не вернул.

Таким образом, по мнению ответчика, по Договору подряда № РК-ДП-464-21 от 27.08.2021 в связи с наличием задолженности у Подрядчика перед Генподрядчиком в виде штрафных санкций в размере 2 596 734 руб. и задолженности по давальческому материалу в размере 5 299,52 руб., обязанность по возврату за выполненные работы подрядчика в виде гарантийного удержания не возникает поскольку задолженность Подрядчика перед Генподрядчиком превышает размер задолженности Генподрядчика перед Подрядчиком, а также ввиду не наступления срока возврата гарантийного удержания.

12 февраля 2021 года между ООО «Ромекс-Кубань» (Генподрядчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен договор подряда № РК-ДП-65-21 (далее - Договор), согласно которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу вентиляционных блоков, защитных улавливающих систем БС-1, БС-2 на Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8» (далее по тексту «Объект»), в соответствии с Договором, Рабочей документацией, ТЗ Заказчика, включая:- иные неразрывно связанные работы;- устранение дефектов, возникших по вине

Подрядчика;- выполнение обязательств в течение Гарантийного срока (далее по тексту «Работа»).

В соответствии с п. 3.1.Договора цена, подлежащая оплате Подрядчику составляет 898 581,21 руб., НДС не предусмотрен.

Согласно п. 5.1. работы должны быть полностью выполнены и сданы Генподрядчику в срок с «12» февраля 2021 г. до «22» июня 2021 г.

Работы выполнены Подрядчиком на сумму 898 581,22 руб., что подтверждается: -КС-2 № 1 от 25.02.2021 г. на сумму 240 000 руб. -КС-2 № 2 от 25.03.2021 г. на сумму 178 579,91 руб. -КС-2 № 3 от 25.04.2021 г. на сумму 60 00,11 руб. -КС-2 № 4 от 25.05.2021 г. на сумму 120 000,22 руб. -КС-2 № 5 от 25.06.2021 г. на сумму 60 000,11 руб. -КС-2 № 6 от 25.07.2021г. на сумму 60 000,11 руб. -КС-2 № 7 от 25.08.2021 г. на сумму 120 000,22 руб. -КС-2 № 8 от 25.09.2021 г. на сумму 60 000,11 руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 07.10.2021 г. к Договору дополнительно к работам, поименованным в Договоре, Подрядчик обязуется в соответствии с ТЗ Заказчика, проектом выполнить работы по монтажу вент, блоков, защитных улавливающих систем БС-1, БС-2, устройству монолитных конструкций стен и колонн, плит перекрытий на Объекте: «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. 2 пусковой комплекс. Литер 8».

Стоимость дополнительных работ, указанных в п.1 настоящего Дополнительного соглашения № 1, составляет 360 000,65 руб., в НДС не облагается

Работы по настоящему Дополнительному соглашению должны быть выполнены в срок с 07.10.2021 года по 31.12.2021 год.

Работы по Дополнительному соглашению № 1 выполнены Подрядчиком на сумму 360 000,65 руб., что подтверждается:

-КС-2 № 1 от 25.10.2021 г. на сумму 360 000,65 руб.

Всего по Договору и Дополнительному соглашению выполнено работ на сумму 1 258 581,22 рубль.

Гарантийное удержание по Договору и Дополнительному соглашению № 1 составило сумму в размере 15 929,09 руб.

Подрядчику произведена оплата за выполненные работы по Договору и

Дополнительному соглашению № 1 в размере 1 242 652,78 рубля, так как удержано 15 929,09 руб.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-RU2330300058212022 подписано 21.04.2022 г.

Поскольку срок окончания работ установлен Договором до «22» июня 2021 г., а работы Подрядчиком в указанный срок не завершены, то Генподрядчик вправе начислить неустойку.

Расчет неустойки составляет 86 280,28 руб.

Отчетные документы, предусмотренные п. 4.2. Договора, должны быть предоставлены Подрядчиком Генподрядчику при завершении выполнения работ, то есть не позднее 23 июня 2021 года.

Просрочка за непредставление документов за период с 23.06.2021 г. по 25.09.2021 г. составляет 95 дней.

Таким образом, размер штрафа, установленного п. 26.1.6. Договора, составляет 10 000 руб. х 95 дней = 950 000 рублей.

Указанные штрафные санкции в сумме составляют 1 036 280,28 руб.

Таким образом, по мнению ответчика, по Договору подряда № РК-ДП-65-21 от 12.02.2021 в связи с наличием задолженности у Подрядчика перед Генподрядчиком в виде штрафных санкций в размере 1 036 280,28 руб.

При рассмотрении обоснованности заявленных встречных требований суд руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как следует из содержания пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней) предусмотренными законом или договором, которую должник обязан уплатить в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств.

Проверив представленный расчет, суд признает его выполненным арифметически и методологически верным.

Между тем, ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Неустойка является институтом обеспечения обязательства, а не средством обогащения кредитора. Одним из способов обеспечения исполнения обязательства является неустойка (пункт 1 ст. 329 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3 - 4 ст. 1 ГК РФ).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 - 2 ст. 333 ГК РФ).

С учетом возможности оценки данных критериев исходя из материалов дела и общедоступных сведений, учитывая обязанность суда обеспечить баланс прав и интересов должника и кредитора, суд не может игнорировать фактические обстоятельства дела при разрешении вопроса о применении положений ст. 333 ГК РФ, исключительно по формальным основаниям не указания в ходатайстве о применении ст. 333 ГК РФ на обстоятельства, следующие из имеющихся в распоряжении суда материалов дела и общедоступных сведений.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформировавшейся при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушений обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных законом, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию

требований статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц. При применении данной нормы суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О).

В данном случае суд считает правильным взыскать неустойку, размер которой соразмерен последствиям нарушения сроков исполнения соглашения.

Суд приходит к выводу, что исковые требования истца в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в части, а именно в размере 674 078,05 руб., из расчета 0,1 % за каждый день просрочки.

Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.

В рассматриваемом случае у суда отсутствуют основания для снижения размера неустойки до размера ставки рефинансирования Банка России.

Рассмотрев заявленное требование о взыскании штрафа за непредставление документов, суд не нашел оснований для его удовлетворения, поскольку работы по договорам сданы в полном объеме, в отсутствие возражений относительно качества.

Согласно условию п. 26.1.6 Договора, Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Генподрядчику документов, предусмотренных п. 4.2 Договора исполнительной документации, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов освидетельствования скрытых работ, счета- фактуры, акта сверки, ведомости переработки давальческих материалов.

Как следует из условия п. 21.1 Договора, документы, предусмотренные п. 4.2 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику при сдаче работ.

Документы, предусмотренные п. 4.2 Договора, передавались Подрядчиком Генподрядчику ежемесячно в период выполнения работ, что подтверждается фактом принятия Генподрядчиком работ и подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Таким образом, Подрядчиком не допущено просрочек в передаче документов, предусмотренных п. 4.2 Договора.

Ответчиком также заявлено требование о взыскании стоимости давальческого материала в размере5 299,52 руб.

Согласно пункту 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Согласно статье 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В силу положений статьи 728 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если

это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Доказательств возврата давальческого материала на сумму 5 299,52 руб., истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено, равно как и не представлено доказательств уклонения ответчиком от получения материала, в связи с чем, заявленное требование подлежит удовлетворению в полном объеме.

Оценив по правилам Главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные суду доказательства, суд исходит из того, что истец в соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказал обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований, что является основанием для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

По основному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженность в размере 935 800,91 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 21 716 руб.

По встречному иску.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" неустойку в размере 674 078,05 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 51 256,35 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Произвести зачет однородных требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 денежные средства в размере 232 182,51 руб.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета Российской Федерации 4 874 руб. госпошлины уплаченной по платежному поручению № 651 от 27.04.2023.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Р.М. Назаренко