АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(с перерывом в порядке статьи 163 АПК РФ)
08 августа 2025 года
г.Тверь
Дело № А66-9558/2024
(изготовлено в полном объеме)
Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Нофал Л.В., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Ульяновой А.А. (15.04.2025), секретарем судебного заседания Лысковой К.Ю. (28.04.2025), при участии представителей: истца – ФИО1, ответчика – ФИО2 (15.04.2025, 28.04.2025), ответчика - ФИО3 (15.04.2025), рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ДИС-А», г. Тверь (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к ответчику Индивидуальному предпринимателю ФИО3, г. Тверь (ОГРНИП <***>, ИНН <***>), о взыскании 2 736 143 руб. 04 коп
УСТАНОВИЛ :
Общество с ограниченной ответственностью «ДИС-А», г. Тверь обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО3, г. Тверь с требованием о взыскании 2 736 143 руб. 04 коп., в том числе 2 594 353 руб. 00 коп. неосновательного обогощения, 79 390 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.04.2024 по 19.06.2024.
Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, дал пояснения.
Представитель ответчика возражает против удовлетворения исковых требований, дал пояснения.
Суд в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявил перерыв в судебном заседании до 28 апреля 2025 года 17 часов 00 минут. Информация о перерыве размещена в установленном порядке на официальном сайте Арбитражного суда Тверской области в сети Интернет.
После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон.
Правовые позиции сторон по иску не изменились.
Из материалов дела следует, что 16 октября 2023 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ДИС-А» (Генподрядчик) и Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (Подрядчик) был заключен договор подряда № 16/10/23 (далее по тексту -Договор).
По данному Договору Подрядчик обязался в установленный договором срок, согласно графику производства (Приложение №2) выполнить работы по устройству монолитных работ на строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале застройки по ул. Спартака, 2, ул. Трусова. 4 в г. Твери. 2 очередь (2-й этап строительства)» и сдать их Генподрядчику.
Согласно условиям Договора и графика, Подрядчик обязан был в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года выполнить работы в объеме не менее 300 м3 ежемесячно.
При этом стороны Договора согласовали, что стоимость данных работ будет составлять 7100 рублей/м, а в случае выполнения работ менее 300м". стоимость единицы составляет 4000 рублей/м .
Дополнительным соглашением № 1 от 15 января 2024 года к Договору стороны увеличили стоимость м3 до 8700 рублей. Также был изменен объем выполнения работ - не менее 280 м3 . В случае выполнения работ менее 280м, стоимость единицы составляла 4000 рублей/м.
Стороны Договора ежемесячно подписывали акты о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, наличие которых предусмотрено разделом 2 Договора.
Так согласно данным документам Подрядчик выполнил следующий объем работ:
- в октябре 2023 года - 75,25 мм3. Оплата была произведена в сумме 534 275 рублей из расчета 7100 р/ м3 ;
- в ноябре 2023 года - 182,2 м3. Оплата была произведена в сумме 1 295 750 рублей из расчета 7100 р/ м3 ;
- в декабре 2023 года - 290,4 м3. Оплата была произведена в сумме 2 069 140 рублей из расчета 7100 р/ м3 и дополнительные работы;
- в январе 2024 года - 81,7 м3. Оплата была произведена в сумме 677 670 рублей из расчета 7100 р/м3 (в отношении объема 20,7 м3) и из расчета 8700 р/м3 (а отношении объема 61м3);
- в феврале 2024 года - 169,89 м3 . Оплата была произведена в сумме 1 748 043 рублей из расчета 8700 р/м3
- в марте 2024 года - 44.3 м3. Оплата была произведена в сумме 385 410 рублей из расчета 8700 р/ м3 ;
- в апреле 2024 года - 44,8 м3 и дополнительные работы. Оплата произведена в сумме 20020 рублей за дополнительные работы.
Генподрядчиком было оплачено за выполненный Подрядчиком объем работ всего 6 395 708 рублей.
Согласно пункту 1.1 Договора Подрядчик обязуется в установленный договором срок, согласно графику производства (Приложение №2) по заданию Генподрядчика выполнить работы по устройству монолитных работ на строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале застройки по ул. Спартака, 2, ул. Трусова, 4 в г. Твери. 2 очередь (2-й этап строительства)» и сдать их Генподрядчику.
Согласно пункту 1.2. Договора Подрядчик обязуется выполнить Работы, согласно Приложению №1 в соответствии с условиями настоящего Договора и проектной документацией, полученной у Застройщика ООО СЗ «Тверьстройтрест».
Согласно пункту 2.1 Договора стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком определяется твердой договорной ценой (Приложение №1). Цена Договора включает: исключительно все расходы Подрядчика, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Согласно пункту 2.2. Договора стоимость выполненных работ рассчитывается в рублях, исходя из объема фактически выполненных работ, сданных Подрядчиком Генподрядчику по актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
Согласно пункту 2.3. Договора оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: по факту выполнения работ на основании акта приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета и счета-фактуры с приложением комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных и принятых работ, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания данного акта.
Сдача выполненных работ Заказчику осуществляется Подрядчиком ежемесячно, согласно Графика производства работ (приложение №2). Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.
Одновременно с предоставлением актов выполненных работ форми/ КС-2, КС-3 Подрядчик передает Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные работы.
Срок выполнения работ регламентирован разделом 4 Договора.
Согласно пункту 4.1. Договора сроки выполнения работ определены:
- начальный срок выполнения работ - день подписания акта готовности объекта к производству данных работ;
- конечный срок выполнения работ - 16 июля 2024 г.
- сроки договора могут быть продлены, если задержка сроков выполнения работ произошла по вине Генподрядчика.
Согласно пункту 4.2. Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным этапам работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2).
Истцом в адрес Подрядчика было направлено уведомление от 19 апреля 2024 года на основании пункта 6.3 Договора об одностороннем отказе от договора.
Истец полагает, что была осуществлена переплата в размере 2 594 353 руб. 00 коп.
Претензионный порядок урегулирования спора истцом соблюдён, однако требования претензии ответчиком не исполнены.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.
Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли.
В силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, предусмотренных в Гражданском кодексе Российской Федерации.
В данном случае правоотношения сторон возникли из договора подряда № 16/10/23 от 16.10.2023.
В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Согласно части 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (часть 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
Истцом заявлено требование о взыскании 2 594 353 руб. 00 коп. неосновательного обогащения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.
Основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и другие.
В предмет доказывания по требованиям о взыскании неосновательного обогащения входят следующие обстоятельства: факт приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.
При этом на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.
Согласно пункту 2.3. Договора оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: по факту выполнения работ на основании акта приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета и счета-фактуры с приложением комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных и принятых Работ, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания данного акта.
Сдача выполненных работ Заказчику осуществляется «Подрядчиком» ежемесячно, согласно Графика производства работ (приложение №2). Отчеты «Подрядчика» по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.
Ответчик в представленном отзыве возражал относительно удовлетворения заявленных требований, представил доказательства выполнения работ, указал, что все выполненные работы сдавались Генподрядчику согласно актам КС-2, КС-3 и исполнительной документации.
15.01.2024 между ООО «ДИС-А» и ИП ФИО3 было подписано дополнительное соглашение №1 к договору №16/01/23 от 16 октября 2023 года об увеличении стоимости и уменьшении ежемесячной выработки до 280 м3 в месяц. Все этапы надлежащего выполнения работ подтверждаются подписанными КС-2, КС-3 (замечаний на качество выполнения работ не поступало), всеми сторонами подписана исполнительная документация..
Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Из материалов дела усматривается, что ответчиком были выполнены спорные работы по договору.
Истцом были приняты выполненные работы и подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), что подтверждается подписью уполномоченного лица и оттиском печати организации.
Таким образом, у суда не имеется правовых оснований для удовлетворения заявленного истцом требования о взыскании 2 594 353 руб. 00 коп. неосновательного обогащения. В удовлетворении данного требования суд отказывает.
Также истец просит взыскать с ответчика 79 390 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.04.2024 по 19.06.2024, а также проценты за пользование чужими средствами, начисленные на сумму неосновательного обогащения за период с 12.04.2024 по дату фактического возврата суммы предварительной оплаты.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, каковой согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Поскольку судом не усмотрено правовых оснований для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения, то и оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами судом не усмотрено. В удовлетворении данного требования суд также отказывает.
По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.
Руководствуясь статьями 65, 110, 156, 163, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ :
В удовлетворении иска отказать.
Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.
Судья Л.В. Нофал