Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Москва

16 мая 2025 года Дело № А41-5807/2025

Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2025 года Полный текст решения изготовлен 16 мая 2025 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "САЛЮС"(ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ"(ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 7327382,21 руб.,

при участии в заседании: от истца: ФИО1, представитель по доверенности № 31 от 02.05.2024г.; от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "САЛЮС" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ" о взыскании:

- денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве предварительной оплаты по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 от «10» марта 2023 года, в размере 1 450 170 руб. 05 коп.; процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму предварительной оплаты по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 от «10» марта 2023 года, за период с 11.08.2023 по 23.01.2025 в размере 350 325 руб. 31 коп., с 24.01.2025 далее по день фактического исполнения обязательств; штрафа за неисполнение обязательств по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 от «10» марта 2023 года в размере 725 085 руб. 02 коп.;

- денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве предварительной оплаты по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 от «10» марта 2023 года, в размере 2 783 918 (руб. 53 коп.; процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму предварительной оплаты по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 от «10» марта 2023 года за период с 01.2023 по 23.01.2025 в размере 625 924 руб. 04 коп., с 24.05.2025 далее по день фактического исполнения обязательств; штрафа за неисполнение обязательств по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 от «10» марта 2023 года в размере 1 391 959 руб. 26 коп.;

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, возражений, отзыв на иск не представил.

Дело рассмотрено в порядке тс. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика.

Рассмотрев материалы искового заявления ООО "САЛЮС", исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно материалам дела, между обществом с ограниченной ответственностью «САЛЮС» (далее - ООО «САЛЮС», Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ГлавСпецСтрой» (далее - ООО «ГлавСпецСтрой», Подрядчик) заключены следующие Договоры подряда (далее -Договоры):

- договор подряда № 22042-75ВИК-П1 от «10» марта 2023 года на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных и внутренних сетей сжатого газа в корпусе № 150 по проектам «Вакуум», «КИК» (во исполнение контракта № 014- 44Ф32048400000422000024/ГП-75ВИК)1 (далее -Договор подряда № 22042-75ВИК-П1).

- договор подряда № 23003-78ВИК-П1 от «10» марта 2023 года на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных и внутренних сетей природного газа и технологических газов в корпусе № 150 по проектам «Вакуум», «КИК» (во исполнение контракта № 014-44Ф32048400000422000026-ОК-22/ГП-78ВИК)2 (далее - Договор подряда № 23003-78ВИК-П1).

Договоры заключены в целях выполнения государственного оборонного заказа и финансируются в соответствии с Государственной программой «Развитие оборонно--промышленного комплекса» (пункт 2.1 Договора).

Согласно пункту 2.2 Договоров Подрядчик на основании технического задания и рабочей документации, в порядке и на условиях, определенных Договором, обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству наружных и внутренних сетей сжатого газа в корпусе № 150 по проектам «Вакуум», «КИК» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику стоимость результата работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договорами.

В силу пункта 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Пунктом 3.1.1 Договора подряда № 22042-75ВИК-П1 предусмотрено, что цена Договора является твердой, определена на основании сводного сметного расчета на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: 73 535 661 (Семьдесят три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 66 коп., в т.ч. НДС 20%, из них:

По проекту «Вакуум»: 52 063 721 (Пятьдесят два миллиона шестьдесят три тысячи семьсот двадцать один) руб. 47 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 50 800 200 (Пятьдесят миллионов восемьсот тысяч двести) руб. 01 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 1 263 521 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать один) руб. 45 коп., в т.ч. НДС 20 %.

По проекту «КИК»: 21 471 940 (Двадцать один миллион четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) руб. 19 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 17 669 665 (Семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 87 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 3 802 274 (Три миллиона восемьсот две тысячи двести семьдесят четыре) руб. 32 коп., в т.ч. НДС 20%.

Аванс в размере 5 (пять) % от цены Договора подряда № 22042-75ВИК-П1, что составляет 3 676 783 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 08 коп. Заказчик перечисляет на лицевой счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета на авансовый платеж, из них:

По проекту «Вакуум»: 2 603 186 (Два миллиона шестьсот три тысячи сто восемьдесят шесть) руб. 07 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 2 540 010 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч десять) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 63 176 (Шестьдесят три тысячи сто семьдесят шесть) руб. 07 коп., в т.ч. НДС 20 %.

По проекту «КИК»: 1 073 597 (Один миллион семьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 01 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 883 483 (Восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят три) руб. 29 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 190 113 (Сто девяносто тысяч сто тринадцать) руб. 72 коп., в т.ч. НДС 20%.

Пунктом 3.1.1 Договора подряда № 23003-78ВИК-П1 предусмотрено, что цена Договора является твердой, определена на основании сводного сметного расчета на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: 185 176 358 (Сто восемьдесят пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 59 коп., в т.ч. НДС 20%, из них:

По проекту «Вакуум»: 147 285 297 (Сто сорок семь миллионов двести восемьдесят пять тысяч двести девяносто семь) руб. 56 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 93 933 862 (Девяносто три миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 02 коп., в т.ч. НДС 20%;на оборудование 53 351 435 (Пятьдесят три миллиона триста пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять) руб. 54 коп., в т.ч. НДС 20 %.

По проекту «КИК»: 37 891 061 (Тридцать семь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча шестьдесят один) руб. 03 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 6 310 027 (Шесть миллионов триста десять тысяч двадцать семь) руб. 98 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 31 581 033 (Тридцать один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча тридцать три) руб. 04 коп., в т.ч. НДС 20%.

Аванс в размере 5 (пять) % от цены Договора подряда № 23003-78ВИК-П1, что составляет 9 258 817 (Девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать) руб. 93 коп. Заказчик перечисляет на лицевой счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета на авансовый платеж, из них:

По проекту «Вакуум»: 7 364 264 (Семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят четыре) руб. 88 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 4 696 693 (Четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто три) руб. 10 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 2 667 571 (Два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят один) руб. 78 коп., в т.ч. НДС 20 %.

По проекту «КИК»: 1 894 553 (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) руб. 05 коп., в т.ч. НДС 20%, из которых:

на строительно-монтажные работы 315 501 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот один) руб. 40 коп., в т.ч. НДС 20%;

на оборудование 1 579 051 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят один) руб. 65 коп., в т.ч. НДС 20%.

Согласно пункту 2 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

По Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 Подрядчиком «10» мая 2023 года в 12:12 в адрес Заказчика посредством электронной почты3 направлен счет на оплату № 3 от «04» мая 2023 года4 на сумму 3 676 783 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 08 коп. Оригинал счета не направлялся. В связи с чем у Заказчика, согласно условиям Договора подряда № 22042-75ВИК-П1 (пункт 3.1.1Договора), не возникло обязательства по перечислению аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней в размере 3 676 783 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 08 коп.

Также по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 Подрядчиком «10» мая 2023 года в 12:12 в адрес Заказчика посредством электронной почты5 направлен счет на оплату № 4 от «04» мая 2023 года6 на сумму 9 258 817 (Девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать) руб. 93 коп. Оригинал счета не направлялся. В связи с чем у Заказчика, согласно условиям Договора подряда № 23003-78ВИК-П1 (пункт 3.1.1 Договора), не возникло обязательства по перечислению аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней в размере 9 258 817 (Девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать) руб. 93 коп.

Пунктом 6.6.1 Договоров предусмотрено, что Стороны на основании письменного решения Заказчика оформляют и подписывают дополнительное соглашение к Договорам, содержащее виды, объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ, а также согласование изменения цены Договоров.

Дополнительным соглашением № 3 от «05» июня 2023 года к Договору подряда № 22042-75ВИК-П17 Стороны изменили условие в части цены Договора. Согласно новой редакции цена Договора является твердой, определена на основании сводного сметного расчета на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: 14 501 700 (Четырнадцать миллионов пятьсот одна тысяча семьсот) руб. 45 коп., в т.ч. НДС 20%, из них:

По проекту «Вакуум»: 7 429 438 (Семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 04 коп., в т.ч. НДС 20%.

По проекту «КИК»: 7 072 262 (Семь миллионов семьдесят две тысячи двести шестьдесят два) руб. 41 коп., в т.ч. НДС 20%.

Аванс в размере 10 (десять) % от цены Договора подряда № 22042-75ВИК-П1, что составляет 1 450 170 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч сто семьдесят) руб. 05 коп., в т.ч. по проекту «Вакуум» 742 943 (Семьсот сорок две тысячи девятьсот сорок три) руб. 80 коп., по проекту «КИК» 707 226 (Семьсот семь тысяч двести двадцать шесть) руб. 25 коп.

Подрядчиком в адрес Заказчика направлен счет на оплату № 6 от «05» июня 2023 года на сумму 742 943 (Семьсот сорок две тысячи девятьсот сорок три) руб. 80 коп. Заказчик перечислил денежные средства в качестве аванса, что подтверждается платежным поручением № 66 от «15» августа 2023 года.

Также Подрядчиком в адрес Заказчика направлен счет на оплату № 25 от «07» июля 2023 года10 11 12 13 на сумму 707 226 (Семьсот семь тысяч двести двадцать шесть) руб. 25 коп.

Заказчик исполнил обязательство по перечислению предварительной оплаты, что . подтверждается платежным поручением № 55 от «28» июля 2023 года".

Дополнительным соглашением № 3 от «05» июня 2023 года к Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 Стороны изменили условие в части цены Договора. Согласно новой редакции цена Договора является твердой, определена на основании сводного сметного расчета на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: 27 839 185 (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят пять) руб. 26 коп., в т.ч. НДС 20%, из них:

По проекту «Вакуум»: 25 367 750 (Двадцать пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 52 коп., в т.ч. НДС 20%.

По проекту «КИК»: 2 471 434 (Два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) руб. 74 коп., в т.ч. НДС 20%.

Аванс в размере 10 (десять) % от цены Договора подряда № 23003-78ВИК-П1, что составляет 2 783 918 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) руб. 53 коп., в т.ч. по проекту «Вакуум» 2 536 775 (Два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 05 коп., по проекту «КИК» 247 143 (Двести сорок семь тысяч сто сорок три) руб. 47 коп.

Подрядчиком в адрес Заказчика направлен счет на оплату № 5 от «05» июня 2023 года на сумму 247 143 (Двести сорок семь тысяч сто сорок три) руб. 47 коп. Заказчик перечислил денежные средства в качестве аванса, что подтверждается платежным поручением № 54 от «28» июля 2023 года.

Также Подрядчиком в адрес Заказчика направлен счет на оплату № 26 от «07» июля 2023 года15 на сумму 2 536 775 (Два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 05 коп. Заказчик исполнил обязательство по перечислению предварительной оплаты, что подтверждается платежным поручением № 67 от «15» августа 2023 года.

В силу абзаца 1 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Начало работ, согласно условиям Договора подряда № 22042-75ВИК-П1 - дата подписания Договора, т.е. «10» марта 2023 года (пункт 4.1.1 Договора). Окончание работ «10» августа 2023 года (пункт 4.1.2 Договора).

Начало работ, согласно условиям Договора подряда № 23003-78ВИК-П1 - дата подписания Договора, т.е. «10» марта 2023 года (пункт 4.1.1 Договора). Окончание работ «30» сентября 2023 года (пункт 4.1.2 Договора).

В соответствии с пунктом 4.2 Договоров работы выполняются Подрядчиком с обязательным соблюдением сроков выполнения отдельных комплексов работ по Договорам, согласованных Сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ. При этом Договорами предусмотрены следующие основания для переноса сроков окончания работ:

действия обстоятельств непреодолимой силы;

непредоставление/несвоевременное предоставление строительной площадки по акту приема-передачи (пункт 4.3 Договоров).

Обстоятельства непреодолимой силы указаны в пункте 13.1 Договоров. В связи с наступлением указанных обстоятельств Подрядчик обязан известить Заказчика в письменной форме. Кроме того, данный факт должен быть подтвержден свидетельством Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или любым другим документом, выданным компетентным органом (пункт 13.2 Договоров). В свою очередь Заказчик не получал от Подрядчика извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение срока действия Договоров.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договоров передать Подрядчику на период производства работ строительную площадку (пункт 6.4.1 Договоров). Строительная площадка передана Подрядчику по акту передачи строительной площадки «13» марта 2023 года . Следовательно, нарушение срока передачи строительной площадки со стороны Заказчика отсутствует.

Таким образом, у Подрядчика отсутствовали основания, предусмотренные пунктом 4.2 Договоров, для переноса сроков окончания работ. Однако Подрядчик, в установленный пунктом 4.1.2 Договоров срок, не завершил выполнение работ. Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Кроме того, отсутствуют и доказательства, свидетельствующие о начале выполнения строительно-монтажных работ в корпусе № 150 по проектам «Вакуум», «КИК». Акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, комплект исполнительной документации Подрядчиком также не предоставлялись.

Согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Пунктом 5 Дополнительного соглашения № 3 от «05» июня 2023 года к Договорам Стороны согласовали, что работы, предусмотренные Договором, выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика (пункт 6.14.1 Договоров).

Кроме того, пунктом 6 Дополнительных соглашений № 3 от «05» июня 2023 года к Договорам Стороны предусмотрели порядок получения оборудования и материалов. Подрядчик обязуется ежемесячно до 25 числа текущего месяца, но не позже 10 (десяти) рабочих дней до планируемой даты получения оборудования и материалов направлять письма-заявки по форме приложения № 10 к Договорам на получение оборудования и материалов, планируемых к получению на следующий месяц (пункт 6.14.8 Договоров). Прием Подрядчиком предоставляемых Заказчиком оборудования и материалов осуществляется в присутствии представителя Заказчика, о чем составляется соответственно накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15 и акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (пункт 6.14.10 Договоров).

С момента заключения Договоров и по настоящее время в адрес Заказчика не поступало писем-заявок от Подрядчика на получение оборудования и материалов, что также свидетельствует о том, что Подрядчик не приступил к исполнению обязательств по Договорам.

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, в связи с чем окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 16.3 Договоров).

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления.

Так в претензиях исх. С24-11-685 от «07» ноября 2024 года, исх. С24-11-689 от «12» ноября 2024 года ООО «САЛЮС» уведомило ООО «ГлавСпецСтрой» об одностороннем отказе от исполнения Договоров.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В связи с тем, что Подрядчик, получив от Заказчика денежные средства, перечисленные в качестве предварительной оплаты по Договору подряда № 22042- 75ВИК-П1, Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 в размере 1 450 170 руб. 05 коп. и 2 783 918 руб. 53 коп. соответственно, не исполнил свое обязательство по выполнению строительно-монтажных работ в корпусе № 150 по проектам «Вакуум», «КИК», на стороне ООО «ГлавСпецСтрой» образовалось неосновательное обогащение.

Подрядчик денежные средства не вернул, что послужило для истца основанием обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ заказчик отказался от исполнения договора и потребовал вернуть аванс (претензии исх. С24-11-685 от «07» ноября 2024 года, исх. С24-11-689 от «12» ноября 2024 года).

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было

предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленные договорами сроки на суммы перечисленных авансов, установленные факты расторжения договоров подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств по Договору подряда № 22042- 75ВИК-П1, Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 в размере 1 450 170 руб. 05 коп. и 2 783 918 руб. 53 коп. 881393 руб. 00 коп., требования истца о взыскании сумм аванса за невыполненные работы по указанным договорам подряда подлежат удовлетворению в полном объеме.

Каких-либо доказательств передачи заказчику результата работ по Договору подряда № 22042- 75ВИК-П1, Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 на суммы 1 450 170 руб. 05 коп. и 2 783 918 руб. 53 коп. ответчиком, при рассмотрении судом настоящего дела, не представлено.

За неисполнение Сторонами своих обязательств, Договорами предусмотрена ответственность. Так, в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договорами, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Штраф начисляется за неисполнение Подрядчиком обязательств в размере, предусмотренном пунктом 10.3.3 Договоров, и зависит от цены Договоров.

Цена Договора подряда № 22042-75ВИК-П1 составляет 14 501 700 (Четырнадцать миллионов пятьсот одна тысяча семьсот) руб. 45 коп., что соответствует штрафу, исчисляемому, как 5 (пять) процентов цены Договора (подпункт «б» пункта 10.3.3 Договора). Таким образом, штраф за неисполнение Подрядчиком обязательств составляет 725 085 (Семьсот двадцать пять тысяч восемьдесят пять) руб. 02 коп. (14 501 700, 45 * 5 / 100 = 725 085,02).

Цена Договора подряда № 23003-78ВИК-П1 составляет 27 839 185 (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят пять) руб. 26 коп., что соответствует штрафу, исчисляемому, как 5 (пять) процентов цены Договора (подпункт «б» пункта 10.3.3 Договора). Таким образом, штраф за неисполнения Подрядчиком обязательств составляет 1 391 959 руб. 26 коп. (27 839 185,26 * 5 / 100 = 1 391 959,26).

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по возврату аванса, ссылаясь на положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец заявил требования о взыскании с ответчика по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 за период с «11» августа 2023 года по «23» января 2024 года процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 350 325 руб. 31 коп., процентов по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 за период с «01» октября 2023 года по «23» января 2024 года в размере 625 924 руб. 04 коп.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 за период с «11» августа 2023 года по «23» января 2024 года процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 350 325 руб. 31 коп., процентов по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 за период с «01» октября 2023 года по «23» января 2024 года в размере 625 924 руб. 04 коп., а также период их начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ей приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.

Согласно пункту 6 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором

проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

Исходя из абзаца 4 пункта 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются.

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность заявленной к взысканию суммы процентов последствиям нарушения своих обязательств ответчик не представил, каких-либо ходатайств (заявлений) о применении к спорным правоотношениям положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил.

Принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, длительность неисполнения ответчиком своих обязательств по возврату предоплаты, отсутствие признаков явной несоразмерности подлежащих взысканию процентов нарушенному обязательству, суд не находит предусмотренных законом бесспорных оснований для снижения суммы процентов согласно положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 за период с «11» августа 2023 года по «23» января 2024 года процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 350 325 руб. 31 коп., процентов по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 за период с «01» октября 2023 года по «23» января 2024 года в размере 625 924 руб. 04 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов, исчисленных на сумму основного долга по договорам, начиная с 24.01.205г. до момента фактического исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Поскольку ответчик доказательства оплаты долга не представил, требования истца о взыскании с ответчика процентов, исчисленных на сумму основного долга по договорам , начиная с 24.01.2025г. до момента фактического исполнения обязательства, суд признает законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком своих обязательств по спорному договору подряда, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "САЛЮС"(ИНН <***>, ОГРН <***>):

- денежные средства по Договору подряда № 22042-75ВИК-П1 от «10» марта 2023 года, в размере 1 450 170 руб. 05 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга за период с 11.08.2023 по 23.01.2025 в размере 350 325 руб. 31 коп., с 24.01.2025 проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму долга, по правилам ст. 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательств; штраф в размере 725 085 руб. 02 коп.;

- денежных средств, по Договору подряда № 23003-78ВИК-П1 от «10» марта 2023 года, в размере 2 783 918 (руб. 53 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга за период с 01.2023 по 23.01.2025 в размере 625 924 руб. 04 коп., с 24.05.2025 проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму долга по правилам ст. 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательств; штраф в размере 1 391 959 руб. 26 коп.;

Взыскать с ООО "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 244 821 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова