Решение по делу № А40-221960/2024 от 13.02.2025

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

РЕШЕНИЕ

г. Москва дело № А40-221960/24-89-995

13.02.2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.12.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 13.02.2025 года

Арбитражный суд в составе судьи О.А. Акименко,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Анпиловой Э.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙХИМПРОЕКТ" (Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2015, ИНН: <***>, 123001, Г.МОСКВА, УЛ. СПИРИДОНОВКА, Д. 16, СТР. 1, ПОМЕЩ. III)

к ответчику ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2020, ИНН: <***>, 125212, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, УЛ АДМИРАЛА ФИО1, Д. 6, СТР. 1)

о взыскании 522 660,62 руб. , об обязании.

при участии:

от истца: ФИО2, по дов. от 11.03.2024;

от ответчика: ФИО3 по дов. от 08.07.2024;

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об обязании ответчика в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу принять от Общества с ограниченной ответственностью «СтройХимПроект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) материалы и оборудование на общую сумму 35 212 382,60 . (тридцать пять миллионов двести двенадцать тысяч триста восемьдесят два рубля 60 копеек в следующем количестве:

- Геотекстиль иглопробивной термоскреплённый ПЭТ 500 гр. 2,00*50 м, цвет белый (300 м2, рулон), количество 1 рулон;

- Столб Ф102 длина 4 м, наконечник шар, в количестве - 266 штук;

- Секция забора 2500*3000 (профильная труба 15*15, вертикали с шагом 150мм, стальная полоса 40*4 с 2-х сторон, верхние горизонтали с одной 40*4, пики) по эскизу, в количестве - 1945 м;

- Парапет двускатный «домиком» RAL 7024, 30 см 3м., количество - 259 шт,

- Эмблема ВС РФ 490*320 (пластик, барельеф, металлонапыление чёрного цвета), количество - 166 шт.;

- Эмблема на ограждение консультативно-диагностического центра 410*500 (барельеф, литьевой пластик, автоэмаль, уличное исполнение, цветная эмаль), в количестве - 6 штук;

- кабель АВБШв -1 4X240, количество - 1012 м;

- Калитка 1200*2500, количество - 1 шт.,

- Ворота распашные 2500*2500, рама пр тр 40*40, вертикали пр тр 15*15*1,5, верхние горизонтали 40*4 с двух сторон, средние с одной стороны 40*4, пики (спецзаказ), количество - 1 шт.;

- Ворота откатные 2500*5000, рама пр тр 40*40, вертикали пр тр 15*15*1,5, верхние горизонтали 40*4 с двух сторон, средние с одной стороны 40*4, пики (спецзаказ), количество - 1 шт.;

- Опора освещения ОГК-8, количество - 96 штук;

- Кронштейн Kl К-1.0.0-К110/48-0.048-ц , количестве 96 шт.,

- Фундаментно-закладная часть к ОГК-8, количество - 96 шт. ;

- Монтажный комплект (комплект крепежа ОГК/ОКК-6/7/ОП2ф/ОГКс-6 (болт м 16*60-4 шт., шайба ф16-4 шт.)), количество - 96 шт.;

- Светильник светодиодный уличный LAD LED R500-IM-1ЮК, количество - 96 штук.

- Металлоконструкция КПП № 2 (готовое изделие), количество - 1 шт.

- взыскать с Публично-правовой компании «Военно-строительная компания»( ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общество с ограниченной ответственностью «СтройХимПроект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность за фактически выполненные работы в сумме 522 660 руб. 62 коп.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Из доводов искового заявления следует, что 17 января 2022 г. между ППК «Военно-строительная компания» (далее -Генподрядчик) и ООО «СтройХимПроект» (далее - Субподрядчик) был заключен Договор субподряда № 2123187377882554164000000/70/2022 на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Ре-конструкция КПП № 1 с устройством пристройки, строительство КПП № 2 и ограждения периметра с системой видеонаблюдения, системой контроля доступа ФГБУ «12 Консультативно-диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 (далее также -Договор). Предметом данного договора является поставка Оборудования, указанного в Спецификации к Договору, а также выполнение работ, предусмотренных разделом 23 Договора.

В соответствии с п. 3.1 договора цена договора составляла 132 818 462,83 рубля с учетом НДС.

Согласно п. 5.1 договора дата начала работ - дата вступления договора в силу.

В соответствии с п. 5.2 договора дата окончания работ:

- выполнение проектно-изыскательских работ - 30 июня 2022 г.;

- выполнение строительно-монтажных работ 30 декабря 2022 г.;

- подписание итогового акта сдачи приемки работ - 01 февраля 2023 г.

Согласно приложению № 3 к договору субподряда

- СМР, Оборудование, прочее - 126 211 672 рубля с учетом НДС;

- ПИР - 6 620 074 рубля с учетом НДС. Всего 132 831 746 рублей.

Платежным поручением № 1530 от 20.01.2022 г. Генподрядчик перечислил на счет Субпод-рядчика денежные средства в размере 4 043 122,36 рублей.

17 марта 2022 г. Заказчик по акту приема - передачи передал Субподрядчику строительную площадку (через 2 месяца с момента заключения договора).

30 мая 2022 г. между сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда № 2123187377882554164000000/70/2022 от 17.01.2022 г.

Платежным поручением № 15141 от 30.05.2022 г. Генподрядчик перечислил на счет Субподрядчика денежные средства в размере 34 372 355,63 рублей.

Таким образом, всего Субподрядчику в качестве аванса были перечислены денежные средства в сумме 48 770 939 руб. 55 коп.

Приказом № 80 от 24.12.2021 СУ по ЦФО «О назначении ответственного за организацию строительства и производства работ, на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Реконструкция КПП № 1 с устройством пристройки, строительство КПП № 2 и ограждения периметра с системой видеонаблюдения, системой контроля доступа ФГБУ «12 Консультативно - диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 (шифр объекта Т-26/21-45) назначен ФИО4

Приказом № 67 от 20.07.2022 г. Руководителя ТУ ФКП «Управления Заказчика капитального строительства Министерства Обороны РФ» ведущим инженером по объекту капитального строительства шифр объекта Т-26/21-45 назначен ФИО5

После обследования территории объекта строительных работ, Субподрядчик письмом исх. № 37 - дсп от 07 апреля 2022 г. уведомил Генподрядчика о необходимости согласования перечня и объемов работ в связи с их фактическим расхождением с условиями договора субподряда.

14 апреля 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 47-дсп направил Генподрядчику эскиз планировки КПП - 2, согласованный с пользователем - 12 КДЦ, для принятия решения по дальнейшему проектирования КПП - 2 в связи с увеличением площади.

19 апреля 2022 г. письмом исх № 49 - дсп уведомил Генподрядчика о необходимости согласования объемов работ в связи с их фактическим расхождением с условиями договора субподряда и необходимых для проектирования технических средств охраны (ТСО), поскольку требуется перенос периметрального ограждения внутрь территории.

27 апреля 2022 г. Субподрядчик письмом исх № 53 - дсп и № 54 - дсп направил Генподрядчику для согласования проектную и иную документацию (СПОЗУ, проект организации демонтажа периметрального ограждения, техническое задание и программу производства работ), согласно договору.

12 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх № 58 - дсп направил Генподрядчику для согласования документацию, согласно договору.

12 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх № 61 - дсп направил Генподрядчику для согласования проектную документацию, согласно договору.

19 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх № 62 - дсп и № 63 - дсп направил Генподрядчику

для согласования проектную документацию, согласно договору.

20 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 73-дсп направил Генподрядчику для согласования планировочные решения КПП-2.

24 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 70 - дсп направил Генподрядчику для согласования проектную документацию, согласно договору.

26 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 73 - дсп направил Генподрядчику для согласования проектную документацию, согласно договору.

31 мая 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 75 - дсп и исх. № 76 - дсп направил Генподрядчику для согласования документацию, согласно договору.

01 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 77 - дсп направил Генподрядчику для согласования документацию, согласно договору.

07 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 83 - дсп направил Генподрядчику для согласования документацию, согласно договору.

09 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 86 - дсп направил Генподрядчику для согласования документацию, согласно договору.

16 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 90 - дсп; исх № 91- дсп и исх № 92-дсп направил Генподрядчику для согласования полный комплект проектной документации, согласно договору, с актом № 1, и иную документацию.

17 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 93 - дсп направил Генподрядчику для согласования расчет электрических нагрузок для получения ТУ по энергоснабжения объекта.

20 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 94 - дсп направил Генподрядчику для согласования документацию, согласно договору.

29 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 100 - дсп направил Генподрядчику для согласования полный комплект проектной документации, согласно договору, с актом № 1, согласно договору.

01 июля 2022 г. Субподрядчик письмом исх № 103-дсп от 30 июня 2022 г. направил Ген-подрядчику для согласования комплект сметной документации и акт приема передачи от 30.06.2022 г. (вхд. № 14586-дсп Генподрядчика).

Таким образом, Субподрядчик, в установленный договором срок на основании имеющихся исходных данных раздела 23 договора, выполнил свои обязательства по проведению проектно-изыскательских работ.

В то же время, Субподрядчик письмом исх. № 59-дсп от 16 мая 2022 г. предупредил Генподрядчика о расхождении границ земельного участка с кадастровым номером 77:04:0002013:157 с границами КПП -1 и частью периметрального ограждения.

09 июня 2022 г. Субподрядчик письмом исх. № 85-дсп направил Генподрядчику Проект производства работ № ППР Т21/26-45 ОГР на выполнение демонтажа периметрального ограждения и Проект производства работ № ППР Т21/26-45 ОГР на выполнение монтажа периметрального ограждения

В июне 2022 г. Генподрядчик передал Субподрядчику согласованные Проект производства работ № ППР Т21/26-45 ОГР на выполнение демонтажа периметрального ограждения и Проект производства работ № ППР Т21/26-45 ОГР на выполнение монтажа периметрального ограждения.

Согласно Общему журналу работ, со 02 июля 2022 г. по 15 сентября 2022 г. Субподрядчик выполнял работы по демонтажу и монтажу периметрального ограждения.

15 сентября 2022 г. Генподрядчик направил Субподрядчику письмо исх.№ ОП-6/24108-дсп о проведении комиссионного контрольного обмера выполненных работ 21.09.2022 г..

21 сентября состоялся контрольный обмера выполненных работ по демонтажу и монтажу части периметрального ограждения с участием представителей сторон..

В период с 21 сентября 2022 г. по 16 января 2023 г. стороны составляли и подписывали акт комиссионного осмотра и фиксации выполненных работ на объекте.

11 октября 2022 г. заместитель начальника строительного управления Генподрядчика ФИО6 направил в адрес пользователя ФГУП «12 КДЦ» ФИО7 письмо № 04-6/280820 -дсп «Об освобождении Субподрядчиком строительной площадки от техники и имущества, в т.ч. оборудования по договору».

Пользователь ФГУП «12 КДЦ» письмом № 1-46/2277 от 14.10.2022 г. уведомил Субпорядчика о необходимости освобождения строительной площадки и вывоза имущества до 21 октября 2022 г.

Истец требования Генподрядчика и Пользователя выполнил и полностью освободил строительную площадку на территории ФГУП «12 КДЦ».

27 марта 2023 г. между сторонами подписано дополнительное соглашение № 2 к Договору субподрядам 2123187377882554164000000/70/2022 от 17.01.2022 г..

В соответствии с п. 1 и 2 дополнительного соглашения была снижена цена договора на 84 047 523 руб. 28 коп, в т.ч. НДС 20% - 14 007 920,55 рублей, и установлена новая цена договора в размере 48 770 939,55 рублей, в т.ч. НДС 20% - 8 128 489,92 рублей.».

Согласно п. 4 дополнительного соглашения, п. 5 подпункта 2.7 (поставка материалов) к приложению № 2 к дополнительному соглашению к договору Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязался поставить и передать Генподрядчику оборудование с сопроводительной документацией, а именно:

- Геотекстиль иглопробивной термоскреплённый ПЭТ 500 гр. 2,00*50 м, цвет белый (300 м2, рулон), количество 1 рулон;

- Столб Ф102 длина 4 м, наконечник шар, в количестве - 266 штук;

- Парапет двускатный «домиком» RAL 7024, 30 см 3м, количество - 259 шт,

- Эмблема ВС РФ 490*320 (пластик, барельеф, металлонапыление чёрного цвета), количество - 166 шт.;

- кабель АВБШв -1 4X240, количество - 1012 м;

- Калитка 1200*2500, количество - 1 шт.,

- Ворота откатные 2500*5000, рама пр тр 40*40, вертикали пр тр 15*15*1,5, верхние гори-зонтали 40*4 с двух сторон, средние с одной стороны 40*4, пики (спецзаказ), количество - 1 шт.;

- Опора освещения ОГК-8, количество - 96 штук;

- Кронштейн Kl К-1.0.0-К110/48-0.048-ц , количестве 96 шт.,

- Фундаментно-закладная часть к ОГК-8, количество - 96 шт. ;

- Монтажный комплект (комплект крепежа ОГК/ОКК-6/7/ОП2ф/ОГКс-6 (болт м16*60-4 шт.. шайба ф16-4 шт.)), количество - 96 шт.;

- Светильник светодиодный уличный LAD LED R500-IM-1ЮК, количество - 96 штук.

- Металлоконструкция КПП №2 (готовое изделие), количество - 1 шт.

В силу п. 4 дополнительного соглашения прием - передача осуществляется после доставки оборудования на объект в течение 15 рабочий дней.

Согласно п. 6.1 раздела 23 договора в редакции п.5 дополнительного соглашения «Оплата выполненных субподрядчиком работ по проектированию производится Генподрядчиком на основании оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании первичной учетной документации в течение 35 рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных проект-но-изыскательских работ при наличии счета фактуры и накладной на переданную документацию.

Оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ производится Ген-подрядчиком за отчетный период в течение 35 рабочих дней после предоставления Генподрядчику оформленных и подписанных Генподрядчиком и Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оригиналов счета и счета - фактуры с учетом ранее выплаченного аванса.

Оплата оказываемых Субподрядчиком услуг Авторского надзора производится Генподрядчиком за отчетный период в течение 25 рабочих дней, следующих за датой получения счета, счета - фактуры и подписанного акта сдачи приемки оказанных услуг...»

В соответствии с Приложением № 1 к дополнительному соглашению № 2 к Договору субподряда № 2123187377882554164000000/70/2022 от 17.01.2022 г.

- СМР - 3 715 495,73 рубля с НДС;

- Поставка материалов - 38 250 782,92 рубля с НДС;

- ПИР - 6 804 660,90 рубля с НДС.

Таким образом, в силу в п. 13.2.1 Договора субподряда № 2123187377882554164000000/70/2022 от 17.01.2022 г., в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 27.03.2023 г., Субподрядчик уведомляет Генподрядчика о доставке Оборудования и предоставляет подписанный со своей стороны комплект надлежаще оформленных отгрузочных доку-ментов: товарную накладную по форме ТОРГ-12 либо универсальный передаточный документ (УПД); оригинал счета-фактуры (или УПД). Генподрядчик в течение 15 рабочих дней осуществляет приемку Оборудования.

Следовательно, дополнительным соглашением № 2 от 27 марта 2023 г. к Договору субподряда № 2123187377882554164000000/70/2022 от 17.01.2022 г. стороны определили свои окончательные обязательства, в том числе, по приобретению за счет аванса уникального и специфического оборудования и его приемки - передаче.

20 января 2022 г. ООО «СтройХимПроект» заключил с ООО «Партнер Плюс» договор поставки № 155/200122 на поставку кабеля по объекту: «Реконструкция КПП № 1 с устройством пристройки, строительство КПП № 2 и ограждения периметра с системой видеонаблюдения, системой контроля доступа ФГБУ «12 Консультативно-диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 по Государственному контракту № 2123187377882554164000000/70/2022

На основании Счет - фактуры (УПД) № 8 от 04 апреля 2022 г. поставлен кабель АВБШв -1 4X240, количество - 1012 м, стоимостью - 3 293 452,8 рублей с НДС:

24 января 2022 г. ООО «СтройХимПроект» заключил с ООО «ЮникомХим-Трейдинг» договор подряда № 23/24012022 на поставку материалов и оборудования для ФГБУ «12 Консультативно-диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 по Государственному контракту № 2123187377882554164000000/70/2022

На основании Счет- фактуры (УПД) № 2 от 15 марта 2023 г. поставлен товар на общую сумму 4 199 366,40 рублей с НДС, а именно:

- кронштейн Kl К-1.0.0-К110/48-0.048-ц , количестве 96 шт., стоимостью 561 408 рублей с

НДС

- Светильник светодиодный уличный LAD LED R500-IM-110К, количество - 96 штук, стоимостью - 3 637 958,40 рублей с НДС.

На основании Счет- фактуры (УПД) № 32 от 30 июня 2023 г. поставлен товар на общую сумму 21 734 344,55 рублей.

- Эмблема на ограждение консультативно-диагностического центра размером 410*500 (ба-рельеф, литьевой пластик, автоэмаль, уличное исполнение, цветная эмаль), в количестве 61 штуки, стоимостью 1 467 660 рублей с НДС;

- Столб Ф102 длина 4 м, наконечник шар, в количестве - 342 штуки, стоимостью -2 260 618,63 рубля с НДС;

Всего по договору подряда № 23/24012022 поставлен товар на общую сумму 25 933 710,95 рублей.

27 марта 2022 г. ООО «СтройХимПроект» заключил с ООО «Партнер Плюс» договор поставки № 171/270322 на поставку материалов и оборудования для ФГБУ «12 Консультативно-диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 по Государственному контракту № 2123187377882554164000000/70/2022

На основании Счет- фактуры (УПД) № 21 от 23 августа 2023 г. поставлен товар на общую сумму 2 789 144,88 рублей с НДС:

- Геотекстиль иглопробивной термоскреплённый ПЭТ 500 гр. 2,00X50 м, цвет белый (300 м2, рулон), количество 1 рулон, стоимостью - 24 829 рублей с НДС

- Фундаментно-закладная часть к ОГК-8, количество - 12 шт., стоимостью - 94 799,88 рублей с НДС;

- Монтажный комплект (комплект крепежа ОГКУОКК-6/7/ОП2ф/ОГКс-6 (болт м 16*60-4 шт., шайба ф16-4 шт.)), количество - 96 шт., стоимостью - 99 456 рублей с НДС;

- Металлоконструкция КПП №2 (готовое изделие), количество - 1 шт., стоимостью -1 964 ООО рублей с НДС;

- Парапет двускатный «домиком» RAL 7024, 30 см 3м, количество - 259 шт, стоимостью -606 060 рублей с НДС.

27 мая 2022 г. ООО «СтройХимПроект» заключил с ООО «Партнер Плюс» договор поставки № 158/270522 на поставку материалов и оборудования для ФГБУ «12 Консультативно-диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 по Государственному контракту № 2123187377882554164000000/70/2022

На основании Счет- фактуры (УПД) № 14 от 30 июня 2023 г. поставлен товар

- Опора освещения ОГК-8, количество - 9 штук, стоимостью 253 575,03 рубля с НДС;

На основании Счет- фактуры (УПД) № 15 от 30 июня 2023 г. поставлен товар

- Опора освещения ОГК-8, количество - 18 штук, стоимостью - 507 150,07 рублей с НДС,

На основании Счет- фактуры (УПД) № 19 от 30 июня 2023 г. поставлен товар

- Опора освещения ОГК-8, количество - 69 штук, стоимостью - 1 944 075,28 рублей с НДС, а всего товара поставлено на общую сумму 2 704 800,38 рублей с НДС:

10 июня 2022 г. ООО «СтройХимПроект» заключил с ООО «НОРДИЗ» договор подряда № 62/06-22 на поставку материалов и оборудования для ФГБУ «12 Консультативно - диагностический центр» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: <...>, военный городок № 58/1 по Государственному контракту № 2123187377882554164000000/70/2022

На основании Счет- фактуры (УПД) № 91 от 03 апреля 2023 г. поставлен товар на общую сумму 4 977 067,76 рублей с НДС:

- Ворота откатные 2500X5000, рама пр тр 40X40, вертикали пр тр 15x15x1,5, верхние горизонтали 40x4 с двух сторон, средние с одной стороны 40x4, пики (спецзаказ), количество - 1 шт., стоимостью - 416 400 рублей с НДС;

- Ворота распашные 2500X2500 , рама пр тр 40*40, вертикали пр тр 15*15*1,5, верхние горизонтали 40*4 с двух сторон, средние с одной стороны 40*4, пики (спецзаказ), количество - 1 шт., стоимостью - 248 306,30 рублей с НДС;

- Калитка 1200*2500, количество - 1 шт., стоимостью - 36 416,70 рублей с НДС.

На основании Счет- фактуры (УПД) № 10 от 30 июня 2023 г. поставлен товар

- Эмблема на ограждение консультативно-диагностического центра размером 410*500 (ба-рельеф, литьевой пластик, автоэмаль, уличное исполнение, цветная эмаль), количество - 6 шт., стоимостью - 1 061 985,60 рублей с НДС;.

- Эмблема ВС РФ размером 490*320 (пластик, барельеф, металлонапыление чёрного цвета), количество - 18 шт., стоимостью - 433 080 рублей с НДС;

На основании Счет- фактуры (УПД) № 11 от 30 июня 2023 г. поставлены «Эмблема ВС РФ размером 490*320 (пластик, барельеф, металлонапыление чёрного цвета), количество - 88 шт.», стоимостью - 2 117 280 рублей.

На основании Счет- фактуры (УПД) № 13 от 02 октября 2023 г. поставлен « Фундаментно-закладная часть к ОГК-8, количество - 84 шт.», стоимостью - 663 599, 16 рублей с НДС.

Таким образом, за счет авансовых средств Субподрядчиком приобретены материалы на общую сумму - 39 698 176,17 рублей.

Согласно п. 9 и 20 протокола № 23 рабочего совещания по объекту Т-26/21-45 от 24 мая 2023 г. предусматриваюсь обеспечить передачу материалов и оборудования для выполнения СМР от ООО «СХП» в СУ по ЦФО и от СУ по ЦФО в ООО «Строй.Ка» , проработать с заинтересованными сторонами вопрос размещения поставленных секций ограждения внутри территории (парковка, новый корпус).

Ответчик доставил указанные материалы и оборудование, но истец не назначил своего представителя для его принятия, и не было предоставлено место на территории объекта для его выгрузки, в связи с чем материалы и оборудование было возвращено на склад истца.

В ходе работ было использованы материалы (учтено в КС - 2 и КС - 3) на общую сумму

4 461 734,75 рублей с НДС а именно:

- Столб Ф102 длина 4 м, наконечник шар, в количестве - 76 штук, стоимостью - 478 418,63 рублей с НДС;

- Секция забора 2500*3000 (профильная труба 15*15, вертикали с шагом 150мм, стальная полоса 40*4 с 2-х сторон, верхние горизонтали с одной 40*4, пики) по эскизу, в количестве - 552,5 м, стоимостью - 3 983 316,12 рублей с НДС;

29 декабря 2023 г. Субподрядчик ценным письмом исх. № 271-дсп и письмом исх. № 276-дсп направил в адрес Генподрядчика документы, подтверждающие исполнение работ по договору, а именно:

- С чет-фактура № 1 от 11.09.2023 г. (УПД) о поставке в пользу Генподрядчика материалов на общую сумму 35 212 382 руб. 60 коп.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС - 3 № 1 за СМР от 26.12.2023 г. на общую сумму 6 503 344 руб. 38 коп. с НДС.

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 за СМР от 26.12.2023 г. на общую сумму 6 503 344 руб. 38 коп. с НДС.

- Сводный реестр актов к КС - 3 № 1 за период с 01.07.2022 г. по 26.12.2023 г. на общую сумму 6 503 344 руб. 38 коп с НДС.

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 26.12.2023 г. на сумму 38 683 руб. 40 коп., без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 26.12.2023 г. на сумму 170 196 руб. 83 коп., без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 26.12.2023 г. на сумму 5 210 571 руб. 42 коп. без НДС;

- Реестр актов выполненных работ на проектные и изыскательские работы за период с 01.07.2022 г. по 26.12.2023 г. на общую сумму 7 577 873 руб. 19 коп. с НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 26.12.2023 г. на сумму 7 577 873 руб. 19 коп с НДС.

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 26.12.2023 г. на сумму 298 062 руб. 91 коп., без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 26.12.2023 г. на сумму 444 449 руб. 83 коп., без НДС;;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 26.12.2023 г. на сумму 146 723 руб. 53 коп. без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 26.12.2023 г. на сумму 78 837 руб. 84 коп. без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 5 от 26.12.2023 г. на сумму 5 129 468, руб. 81 коп. без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 6 от 26.12.2023 г. на сумму 152 031 руб. 83 коп. без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от 26.12.2023 г. на сумму 30 224 руб. 58 коп. без НДС;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 26.12.2023 г. на сумму 38 092 руб. 01 коп. без НДС;

Таким образом, Субподрядчиком были выполнены работы с учетом материалов на общую сумму 14 081 217,57 рублей.

Таким образом, Субподрядчиком в пользу Генподрядчика были выполнены работы и поставлены материалы на общую сумму 49 293 600 руб. 17 коп, что превышает сумму аванса на 522 660 (пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 62 копейки.

27 октября 2023 г. Генподрядчик письмом исх. № ЦФО/50539-дсп направил Субподрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора с 30 октября 2023

Письмом исх. № 242 -дсп от 28 ноября 2023 г. Субподрядчик просил Генподрядчика назначить ответственного представителя и сообщить дату, время и место приемки оборудования и материалов, указанных в приложении № 2 дополнительного соглашения № 2 к контракту (вх № 58920-дсп от 28.10.2023 г.).

06 февраля 2024 г. письмом № ЦФО/5559 истец отказался принимать оборудование в связи с расторжением договора.

В июле 2024 г. истец направил ответчику предложение о мирном урегулировании спора.

06 августа 2024 г. истец направил ответчику претензию о принятии материалов и возмещении задолженности.

Однако до настоящего времени ответчик материалы не принял и задолженность в добро-вольном порядке не погасил.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Отказывая в требованиях, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 486, 506, 516, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Истец в своем исковом заявлении указывает следующее.

• Истец выполнил работы, предусмотренные Договором, в полном объеме.

• Ответчик обязан принять закупленные материалы и оборудование, а также оплатить задолженность.

Вместе с тем, суд отмечает, что работы, предусмотренные Договором, выполнялись Истцом в отсутствии проектной и рабочей документации; закупленные Истцом материалы и оборудование Ответчику не переданы ввиду следующего.

Истец в нарушение пункта 13.2 Договора предъявил акты работ по форме КС-2, КС-3 без согласованной технической документации.

Предметом Договора является выполнение работ по инженерным изысканиям, обследованиям и обмерам для подготовки проектной документации, разработка проектной и рабочей документации, а также строительно-монтажные работы на объекте (пункт 2.1 Договора).

Наибольшее значение для правильного рассмотрения дела имеет факт выполнения Истцом работ без полученного разрешения на строительство, а также проектной документации, прошедшую государственную экспертизу. Истец выполнял работы по собственной инициативе без проекта и без согласованной документации.

Порядок сдачи работ определен сторонами в разделе 13 Договора «СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ». Порядок сдачи строительно-монтажных работ описан в пунктах 13.2.1 - 13.2.6 Договора.

Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-ба), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (пункт 13.2.1 Договора).

Субподрядчик предоставляет Генподрядчику первичные учетные документы, а также исполнительную документацию на выполненный объем работ. Вместе с указанными документами Субподрядчик предоставляет копии счетов-фактур и товарных накладных на материалы и оборудование (пункт 13.2.2 Договора).

В исковом заявлении Истец указывает, что акты выполненных работ направлены в адрес Ответчика письмами от 29.12.2023 №№ исх. 271-дсп, исх. 276-дсп о направлении КС-2, КС-3 - письма в адрес Ответчика не поступали.

Ответчик направлял мотивированные отказы от подписания актов выполненных работ следующими письмами:

• 07.11.2023 № 232-дсп о направлении КС-2, КС-3 - Ответчиком направлен мотивированный отказ от 17.11.2023 № ЦФО/54806 по причине отсутствия согласованной технической документации; не представлена исполнительная документация на выполненных объем работ.

• 23.01.2024 №№ 14-дсп, 16-дсп о направлении КС-2, КС-3 - Ответчиком направлен мотивированный отказ по причине отсутствия согласованной технической документации; не представлена исполнительная документация на выполненных объем работ.

Истец не принял исполнительную документацию и направил мотивированный отказ:

20.01.2023 № 22-дсп о передаче исполнительной документации -Ответчиком направлен отказ в приемке по причине существенных замечаний к документации (отсутствие актов геодезической основы; исполнительно-геодезических схем; журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ; схем расположения зданий на местности). Откорректированная исполнительная документация в адрес Ответчика больше не поступала.

Истец не согласовал проектную документацию, как того требует техническое задание к Договору.

Таким образом, Ответчик не имеет возможности принять результат строительно-монтажных работ, которые выполнены не по проекту, не согласованы с заинтересованными лицами, а также в отсутствие исполнительной документации. Отсутствие необходимой документации не позволит сдать работы государственному заказчику, что исключает потребительскую ценность для Ответчика.

В связи с чем, довод Истца о том, что работы, предусмотренные Договором, выполнены и сданы Ответчику является несостоятельным.

Согласно пункту 5.2 Договора Истец обязан в срок до 30.06.2022 выполнить и сдать Ответчику результаты проектно-изыскательских работ.

Состав работ по этапу «выполнение проектно-изыскательских работ» определен сторонами в разделе 23 Договора «ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ» (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 27.03.2023). Перечень работ приведен в таблице (приложение № 1 к пояснениям) с указанием статуса.

Письма в адрес Истца о ходе выполнения работ на объекте.

- от 31.01.2023 № ЦФО/3558 по вопросу предоставления документации. Подтверждает, что проект задания на проектирование и программы на проведение изысканий не поступили в адрес Истца.

- от 30.01.2023 № ЦФО/3294 о согласовании заключения по обследованию. По состоянию на дату направления письма заключение по обследованию объекта не выполнено.

- от 13.02.2023 № ЦФО/5656 по вопросу предоставления задания на проектирование.

- 29.05.2023 № ЦФО/23133 проведено рабочее совещание. Согласно пункту 7 протокола совещания № 23 Истец указал на необходимость Ответчику передать приобретенные материалы и оборудование - не выполнено.

- от 21.06.2023 № ЦФО/27156-дсп о замечаниях по разделу ТСО. Письмом выданы замечания к проектной документации

- от 18.08.2023 № ЦФО/37920 о вызове на производственное совещание. Протоколом рабочего совещания от 22.08.2023 № 50 Ответчику надлежит предоставить в адрес Истца результаты обследования, отчеты изысканий, обеспечить получение технических условий по выносу сетей, обеспечить разворот работ по демонтажу зданий, обеспечить разработку с согласование проектной документации, проект производства работ.

- от 04.10.2023 № ЦФО/46086-дсп о направлении документации. Указано на необходимость устранить замечания проектной документации.

Дополнительно обращаю внимание суда, что Истец не привел объективных доводов, препятствующих разработке проектной документации. Кроме того, Истец не заявлял о приостановке работ в порядке ст.ст. 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неисполнение обязательств Истцом обусловлено низким качеством работ, что повлекло срыв сроков работ по Договору, что документально подтверждается.

Поскольку в установленные Договором сроки работы выполнены не были, и стало очевидно, что Истец не имеет возможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме, стороны пришли к соглашению снизить сумму Договора до размера выданного Истцу аванса - 48 770 939,55 руб.

Цель снижения цены Договора - оставить за Истцом объемы работ по разработке проектно-сметной документации, поставка закупленного оборудования и строительно-монтажные работы, с обязательным предъявлением исполнительной документации на выполненный объем.

Требования к составу работ отражен в пункте 5.1 раздела 23 Договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 27.03.2023.

В ходе рабочих совещаний, Истец представлял договоры поставки, согласно которым, якобы приобретен товар. Истцом также представлены копии договоров поставки датированные 2022 годом. Очевидно, что данный товар Истец приобретал до заключения дополнительного соглашения.

Вместе с тем, за период действия Договора товар на объект поставлен не был. Попытка передать товар осуществлялась единожды уже после получения одностороннего отказа от Договора - письмо от 28.11.2023 № 242-дсп о необходимости приемки оборудования. Отказ в приемке оборудования направлен Истцу 06.02.2024 письмом № ЦФО/5559.

Таким образом, истец с момента заключения Договора вплоть до направления одностороннего отказа 30.10.2023 не привез закупленное в 2022 года оборудование на объект строительства. По состоянию на дату рассмотрения дела товар находится в распоряжении Истца, Ответчику не передан, в нарушение требований ст. 65 АПК РФ, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Правовых оснований для удовлетворения требований судом не установлено.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.А. Акименко