АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 19, <...>

тел. <***>, факс <***>

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Владимир

04 декабря 2025 года Дело № А11-6621/2023

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой- Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Морозовой В.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес:460040, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Металлэксперт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 600016, <...>, эт. 2, оф. 10)

о взыскании 25 000 руб.,

при участии:

от истца - не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства;

от ответчика - не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства,

установил следующее.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области (далее – истец, ОФПСС) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Металлэксперт» (далее – ООО «Металлэксперт») о взыскании штрафа в размере 25 000 руб., в том числе:

-штраф в размере 15 000 руб. за неисполнение обязательств, предусмотренных Государственным контрактом от 15.06.2022 № 288 на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (туторами на нижние конечности) в 2022 году;

-штраф в размере 7000 руб. за неисполнение обязательств, предусмотренных Государственным контрактом от 16.06.2022 № 291 на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (корсетами, головодержателями) в 2022 году;

- штраф в размере 3 000 руб. за неисполнение обязательств, предусмотренных Государственным контрактом от 21.06.2022 № 303 на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (бандажами) в 2022 году.

Ответчик вопреки положениям статей 9, 65, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на исковое заявление не представил.

Стороны, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Спор рассматривается в отсутствие представителей сторон на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, Государственное учреждение - Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - региональное отделение) - правопредшественник Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области (далее ОСФР по Оренбургской области) заключило с ООО «Металлэксперт»:

-государственный контракт от 15.06.2022 № 288 на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (туторами на нижние конечности) в 2022 году (ИКЗ 221561201268256100100100350163250323) (далее Контракт 1) на сумму 3 000 000 руб.;

-государственный контракт от 16.06.2022 № 291 на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (корсетами, головодержателями) в 2022 году (ИКЗ 221561201268256100100100100350153250323) (далее Контракт 2) на сумму 1 000 000 руб.;

-государственный контракт от 21.06.2022 № 303 на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (бандажами) в 2022 году (ИКЗ 221561201268256100100100350133250323) (далее Контракт 3) на сумму 140 000 руб.

В соответствии с п. 5.2 государственного контракта от 15.06.2022 № 288 (Контракт 1) выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя, а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия — по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

Согласно п. 7.1.21 Контракта 1 Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику информацию о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий, предусмотренных п. 5.2 Контрактов, с указанием адресов, телефонов и режима работы.

По условиям Контракта 1 Исполнитель (ООО «Металлэксперт») обязан был предоставить информацию о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий не позднее 22.06.2022 года.

В указанный срок данная информация от ООО «Металлэксперт» не поступила.

24.06.2022 и 21.07.2022 года региональным отделением в адрес ответчика были направлены запросы № 10-23/5610-5339 и № 10-23/5610-6180 соответственно с

требованием предоставить в письменном виде информацию, предусмотренную п. 7.1.21 Контракта 1. Информация о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий от ответчика не поступала.

Таким образом, ответчик обязательство, предусмотренное п. 7.1.21 Контракта 1, не исполнил.

Согласно п. 5.1 Контракта 1 Заказчик предоставляет Исполнителю Реестр направлений для выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Согласно п. 5.3 Контракта 1 Исполнитель осуществляет обеспечение изделиями в соответствии с Реестром, предоставленным Заказчиком. Согласно п. 7.1.17 Контракта 1 Исполнитель обязан представлять Заказчику не позднее 10-го числа каждого месяца сведения о Получателях, обратившихся за получением протезно-ортопедических изделий.

В рамках действия Контракта 1 Заказчиком 27.06.2022 передан Исполнителю - ООО «Металлэксперт» реестр направлений от 21.06.2022 № 788992. 26.07.2022 и 09.08.2022 в адрес ООО «Металлэксперт» направлены запросы № 10-23/5610-6330 и № 10-23/5610-6784 соответственно с требованием предоставить сведения о Получателях, обратившихся за получением протезно-ортопедических изделий, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара.

Указанные сведения ответчиком не представлены, обязательство, предусмотренное п. 7.1.17 Контракта 1 не исполнено.

Согласно п. «а» ч. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, п. 8.5 Контракта 1 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

Таким образом, сумма штрафа за неисполнение Исполнителем условий Контракта 1 составляет 15 000 руб.:

- нарушение п. 7.1.17 Контракта 5 000 руб.;

- нарушение п. 7.1.21 Контракта 10 000 руб. 00 коп. (25 000 руб.).

В связи с нарушением условий Контракта 1 региональным отделением в адрес ООО «Металлэксперт» были направлены претензии от 18.08.2022 № 09-14/5609-7004 и 09-14/5609-7003 об оплате штрафных санкций за неисполнение обязательств по Государственному контракту. Претензии были размещены в единой информационной системе в сфере закупок 18.08.2022 и 19.08.2022 и соответственно получены ответчиком. До настоящего времени предъявленные региональным отделением претензии ответчик оставил без исполнения.

В соответствии с п. 5.2 государственного контракта от 16.06.2022 № 291 (Контракт 2) выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по

месту нахождения Исполнителя, а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия — по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

Согласно п. 7.1.21 Контракта 2 Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику информацию о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий, предусмотренных п. 5.2 Контракта 2, с указанием адресов, телефонов и режима работы.

По условиям Контракта 2 Исполнитель (ООО «Металлэксперт») обязан был предоставить информацию о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий не позднее 23.06.2022 года. В указанный срок данная информация от ООО «Металлэксперт» не поступила. 20.06.2022, 24.06.2022 и 21.07.2023 региональным отделением в адрес ответчика были направлены запросы № 10-23/5610-5171, № 10-23/5610-5339 и 10-23/5610-6184 соответственно с требованием предоставить в письменном виде информацию, предусмотренную п. 7.1.21 Контракта 2. Информация о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий от ответчика не поступала.

Таким образом, ответчик обязательство, предусмотренное п. 7.1.21 Контракта 2, не исполнил.

Согласно п. 5.1 Контракта 2 Заказчик предоставляет Исполнителю Реестр направлений для выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Согласно п. 5.3 Контракта 2 Исполнитель осуществляет обеспечение изделиями в соответствии с Реестром, предоставленным Заказчиком. Согласно п. 7.1.17 Контракта 2 Исполнитель обязан представлять Заказчику не позднее 10-го числа каждого месяца сведения о Получателях, обратившихся за получением протезно-ортопедических изделий.

В рамках действия Контракта 2 Заказчиком 22.06.2022 передан Исполнителю - ООО «Металлэксперт» реестр направлений № 791795 от 21.06.2022. 26.07.2022 и 09.08.2022 в адрес ООО «Металлэксперт» направлены запросы № 10-23/5610-6331 и № 10-23/5610-6785 соответственно с требованием предоставить сведения о Получателях, обратившихся за получением протезно-ортопедических изделий, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара. Указанные сведения ответчиком не представлены, обязательство, предусмотренное п. 7.1.17 Контракта 2 не исполнено.

Согласно п. 7.1.3 Контракта 2 Исполнитель обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта передать Заказчику документы, содержащие сведения о качестве изделий (копии сертификатов соответствия или копии деклараций о соответствии, заверенных в установленном законодательством порядке (при наличии), то есть не позднее 23.06.2022. 27.06.2022 в региональное отделение от ООО «Металлэксперт» с нарушением срока поступила декларация о соответствии, выданная ООО «ИНТРА».

В связи с тем, что декларация о соответствии выдана сторонней организацией, Исполнитель — ООО «Металлэксперт» в соответствии с п. 7.1.14 Контракта 2 обязан был в письменной форме известить Заказчика о привлечении Соисполнителя, ответственных лиц, контактные телефоны, в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания вышеуказанных документов.

Ответчик обязан был предоставить сведения о Соисполнителе не позднее 23.06.2022 года. Однако указанные сведения были представлены ответчиком в адрес регионального отделения 27.06.2022, то есть с нарушением срока.

Таким образом, ООО «Металлэксперт» обязательства, предусмотренные п. 7.1.21 (2 факта), п. 7.1.17 (1 факт) Контракта 2 не исполнил, обязательство, предусмотренное п. 7.1.3 (один факт) Контракта 2, исполнил с нарушением срока.

В соответствии с п. 7.1.10 Контракта 2 Исполнитель обязан в течение 5-ти календарных дней с момента получения запроса предоставлять Заказчику информацию (документы), связанные с исполнением контракта. 20.07.2022 в адрес ООО «Металлэксперт» Заказчиком региональным отделением был направлен запрос № 10-23/5610-6094 от предоставлении информации о дате принятия заказа от Получателя, о дате обеспечения его протезно-ортопедическим изделием либо о причинах не обеспечения техническими средствами реабилитации (TCP). Ответ на данный запрос в региональное отделение не поступил.

В соответствии с п. 7.1.11 Контракта 2 Исполнитель обязан вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения изделий и журнал телефонных звонков Получателю с пометкой о времени звонка, результате звонка, а в соответствии с п. 7.1.12 Контракта 2 по требованию Заказчика предоставлять аудиозаписи и журнал телефонных звонков для подтверждения исполнения контракта. 20.07.2022 в адрес ООО «Металлэксперт» региональным отделением был направлен запрос № 10-23/5610-6094 о предоставлении журнала телефонных звонков и аудиозаписи телефонных звонков. Указанная информация от ответчика не поступила. Таким образом, ответчик обязательства, предусмотренные п. 7.1.10 Контракта 2 (один факт), п. 7.1.12 Контракта 2 (1 факт) не исполнил.

Согласно п. «а» ч. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, п. 8.5 Контракта 2 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 руб.

Таким образом, сумма штрафа за неисполнение Исполнителем условий Контракта 2 составляет 7000 руб.:

-нарушение п. 7.1.3 Контракта 1 000 руб.;

-нарушение п. 7.1.17 Контракта 1 000 руб.;

-нарушение п. 7.1.21 Контракта 2 000 руб. (2*1000 руб.);

-нарушение п. 7.1.14 Контракта 1 000 руб.;

-нарушение п. 7.1.12 Контракта 1 000 руб.;

-нарушение п. 7.1.10 Контракта 1 000 руб.

В связи с нарушением условий Контракта 2 региональным отделением в адрес ООО «Металлэксперт» были направлены претензии от 18.08.2022 № 09-14/5609-7008 и 09-14/5609-7007 об оплате штрафных санкций за неисполнение обязательств по Государственному контракту. Претензии были размещены в единой информационной системе в сфере закупок 18.08.2022 года и соответственно получены ответчиком. До настоящего времени предъявленные региональным отделением претензии ответчик оставил без исполнения.

В соответствии с п. 5.2 государственного контракта от 21.06.2022 № 303 (Контракт 3) на выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя, а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия — по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

Согласно п. 7.1.21 Контракта 3 Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику информацию о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий, предусмотренных п. 5.2 Контракта 3, с указанием адресов, телефонов и режима работы.

По условиям Контракта 3 Исполнитель (ООО «Металлэксперт») обязан был предоставить информацию о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий не позднее 28.06.2023. В указанный срок данная информация от ООО «Металлэксперт» не поступила. 21.07.2022 региональным отделением в адрес ответчика были направлен запрос № 10-23/5610-6183 с требованием предоставить в письменном виде информацию, предусмотренную п. 7.1.21 Контракта 3. Информация о пунктах для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделий от ответчика не поступала.

Таким образом, ответчик обязательство, предусмотренное п. 7.1.21 Контракта 3, не исполнил.

Согласно п. 5.1 Контракта 3 Заказчик предоставляет Исполнителю Реестр направлений для выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Согласно п. 5.3 Контракта 3 Исполнитель осуществляет обеспечение изделиями в соответствии с Реестром, предоставленным Заказчиком. Согласно п. 7.1.17 Контракта 3 Исполнитель обязан представлять Заказчику не позднее 10-го числа каждого месяца сведения о Получателях, обратившихся за получением протезно-ортопедических изделий.

В рамках действия Контракта 3 Заказчиком 30.06.2022 передан Исполнителю - ООО «Металлэксперт» реестр направлений от 29.06.2022 № 794443. 09.08.2022 в адрес ООО «Металлэксперт» направлен запрос № 10-23/5610-6786 с требованием предоставить сведения о Получателях, обратившихся за получением протезно-ортопедических изделий, а также документы, подтверждающие страну

происхождения товара. Указанные сведения ответчиком не представлены, обязательство, предусмотренное п. 7.1.17 Контракта 3 не исполнено.

Согласно п. «а» ч. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, п. 8.5 Контракта 3 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 руб.

Таким образом, сумма штрафа за неисполнение Исполнителем условий Контракта 3 составляет 3 000 руб.:

- нарушение п. 7.1.17 Контракта 1000 руб.;

- нарушение п. 7.1.21 Контракта 2000 руб. (2*1 000 руб.).

В связи с нарушением условий Контракта 3 региональным отделением в адрес ООО «Металлэксперт» были направлены претензии от 18.08.2022 № 09-14/5609-7005 и 09-14/5609-7006 об оплате штрафных санкций за неисполнение обязательств по Государственному контракту. Претензии были размещены в единой информационной системе в сфере закупок 18.08.2022 и соответственно получены ответчиком. До настоящего времени предъявленные региональным отделением претензии ответчик оставил без исполнения.

Истцом в адрес ответчика направлялись претензии с требованием об уплате штрафа.

Неисполнение ответчиком обязательств по уплате штрафа в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее -

государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статьи 526 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статья 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729 Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Возникшие между сторонами спора отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, регулируются также положениями Закона № 44-ФЗ.

В силу пункта 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

На основании частей 5, 7, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан установить в контракте размер пени в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер пени, определенный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а

также размер штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту.

Аналогичные условия закреплены в пункте 8 контракта.

Из материалов дела следует, что ответчик не выполнил работы по обеспечению получателей изделиями.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, истец на основании пункта 8.4 контракта начислил ответчику штраф в размере 14 000 руб.

В силу части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Закон № 44-ФЗ обязывает заказчиков направлять требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта.

Факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту по вине поставщика подтверждается материалами дела и ответчиком документально не опровергнут. Размер штрафа определен истцом в размере 25 000 руб.

Ответчик, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств исполнения своих обязательств по контракту в материалы дела не представил.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах арбитражный суд считает требование о взыскании штрафа подлежащим удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины суд относит на ответчика в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поскольку истец в соответствии со статьей 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 17, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Металлэксперт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) штраф в сумме 25 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Металлэксперт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 руб.

Исполнительные листы выдать в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента его принятия.

Судья Ю.В. Бондарева-Битяй