Решение по делу № 2-9021/2023 от 02.11.2023 | Одинцовский городской суд (Московская область)

Категория дела О взыскании денежных средств, штрафа, судебных расходов Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Истец <ФИО> обратился в суд ООО «Альфастоун» о взыскании денежных сумм, взыскании неустоек, штрафа, судебных расходов. Свои требования мотивирует тем, что между сторонами были заключены договоры: № от № г. на работы

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал просил удовлетворить. Как разъяснено в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Учитывая, что истец отказался от иска, отказ от иска не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, суд считает возможным принять отказ от иска и прекратить производство по делу в данной части

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования <ФИО> к ООО «Альфастоун» о взыскании денежных сумм, взыскании неустоек, штрафа, судебных расходов удовлетворить частично.

№ 2-9021/2023

50RS0031-01-2023-010265-85

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 ноября 2023 года

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Т.В.,

при секретаре судебного заседание ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Альфастоун» о взыскании денежных сумм, взыскании неустоек, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 обратился в суд ООО «Альфастоун» о взыскании денежных сумм, взыскании неустоек, штрафа, судебных расходов.

Свои требования мотивирует тем, что между сторонами были заключены договоры: № от № г. на работы по устройству душевых поддонов из искусственного камня для индивидуального отдельно стоящего дома Р-1, расположенного по адресу: №, участок №, а также договор № от №. на работы по устройству душевых поддонов из искусственного камня для индивидуального отдельно стоящего дома Р-2 расположенного по адресу: №).Согласно предмету договоров ответчик должен был изготовить душевые поддоны из искусственного камня по техническому заданию истца осуществить их поставку и устройство (монтаж) в домах Р-1 и Р-2. Истцом № была осуществлена предоплата в размере 70% от общей стоимости договоров, что составило:№ руб., по договору № рубля и № копеек, по договору №. Таким образом, общая сумма авансовых платежей уплаченных истцом ответчику составила № руб. Договорами № предусмотрен срок выполнения обязательств - 49 рабочих дней с даты указанной в п. 1.2. Таким образом, работы по договорам должны были быть выполнены ответчиком - №. Однако по состоянию на №. работы по устройству поддонов из искусственного камня для домов, не выполнены в полном объеме, а именно не изготовлены, не поставлены и не смонтирована большая часть изделий. Просрочка исполнения ответчиком обязательств по договорам составляет 266 календарных дней. Общая цена договоров № и № от № составляет № руб. На дату составления настоящего иска в рамках договора № от №. ответчиком были изготовлены и поставлены истцу всего два изделия в помещение №, общей стоимостью № рублей и № копеек, а также в помещение № стоимостью № рублей и № копеек, однако работы по монтажу были выполнены не до конца, а именно - не выполнен вкладыш в трап и отсутствует финишная полировка изделия. Также ответчик передал материал на изготовление поддонов для помещений №№; стоимость переданного материала, согласно приложению № к договору № от №. для помещения № рублей и № копеек, для помещения №,№ рублей и № копеек., для помещения № рублей и № копеек, согласно приложению № к договору, однако истцом не приняты работы по их монтажу, по причине мотивированных замечаний последнего, а также не предъявления ответчиком соответствующих актов КС (ок) или актов сдачи приемки работ. Таким образом, общая сумма принятых заказчиком изделий и материалов составила № руб. В рамках договора № от № г., на дату составления настоящего иска, ни один поддон, не изготовлен, не поставлен и не смонтирован. Ответчиком был передан материал другому подрядчику на изготовление поддона в помещение 022. Стоимость переданного материала № рублей № копеек согласно приложению № к договору № от №. Таким образом, общая сумма принятых заказчиком материалов составила № руб. Согласно п.6.4. при просрочке выполнения работ истец обязуется выплатить неустойку истцу в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 15% от стоимости договора. По состоянию на дату № г. просрочка составляет 266 календарных дней, соответственно размер неустойки составляет № рублей и № копеек, по суммам двух договоров.

Просит суд обязать ответчика выплатить договорную неустойку в размере № рублей и № копеек, по сумме неустоек двух договоров № и № от № г., обязать ответчика вернуть все предварительно оплаченные авансы в размере 70% от стоимости каждого договора, за исключением стоимости принятого истцом материала: № руб., с учетом принятых истцом изделий и материалов, на общую сумму № рублей и № копеек;№ руб. № коп., с учетом принятого истцом материала на общую сумму № № рублей и 00 копеек, обязать ответчика, руководствуясь положениями п. 5. ст. 28 ЗОЗПП выплатить неустойку за 266 календарных дней просрочки исполнения обязательств, рассчитанную от общей суммы цен договоров № и № от № г. по состоянию на № г., в размере № руб.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал просил удовлетворить.

Истец, ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался

Суд, с учетом мнения истца, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Материалами дела установлено, что № между ООО «Альфастоун» и ФИО2 заключен договор подряда №.

Согласно п.1.1 договора подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию выданному заказчиком (Приложение № к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (выполнить работы по устройству душевых поддонов из искусственного камня для дома или Р-1 по наименованию и по цене, согласно расчета стоимости работ/сметы с использованием поставляемых подрядчиком изделий, по адресу: №, индивидуальный жилой дом Р-1 далее в тексте именуемый «Объект»), и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям предъявляемым к работам соответствующего рода, СНИПам, ГОСТам и иным требованиям, предусмотренным нормативными актами и действующим 1—законодательством РФ для данного вида Работ.

Согласно п.1.5 договора подрядчик обязуется подготовить и сдать, по акту приемки передачи, вместе с результатом Работ исполнительную документацию на их результат.

Согласно п.2.1 договора цена подлежащей выполнению Работы по настоящему договору и указана в расчете стоимости работ (Приложение №1 к настоящему договору).Расчет стоимости работ(Приложение №1 к настоящему Договору)при обретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения и подписания ее Заказчиком.

Цена Работы включает стоимость материалов, работ и сторонних услуг, необходимых Подрядчику для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, связанных с его непосредственной деятельностью.

Цена Работ не включает стоимость душевых трапов. Данные комплектующие являются давальческими и предоставляются заказчиком подрядчику на основании Акта о передаче ТМЦ.

Цена каждого вида Работ устанавливается в Расчете стоимости работ.

Согласно п.2.2. договора взаиморасчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:

Согласно п.2.2.1. в течение 3 (трех) дней со дня заключения настоящего Договора Заказчик оплачивает Аванс в размере 70% от Цены Договора.

Согласно п.2.2.2. доплата в размере 30% от суммы Договора производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочего дня после приема -передачи результата Работ и подписания передаточных документов (УПД).

Согласно п. 6.3. договора при просрочке оплаты Работы Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% от неоплаченной стоимости Работ за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

№ между ООО «Альфастоун» и ФИО2 заключен договор подряда №.

Согласно п.1.1. договора подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию выданному заказчиком (Приложение №2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (выполнить работы по устройству душевых поддонов из искусственного камня для дома или Р-2 (далее «Работы») по наименованию и по цене, согласно Расчета стоимости работ/Сметы (Приложение №1 к настоящему Договору являющееся его неотъемлемой частью) с использованием поставляемых Подрядчиком изделий (далее «Изделий»), по адресу: №, индивидуальный жилой дом Р-2 далее в тексте именуемый «Объект»), и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Качество выполненной подрядчиком Работы должно соответствовать требования предъявляемым к Работам соответствующего рода, СНИПам, ГОСТам и иным требованиям, предусмотренным нормативными актами и действующим) законодательством РФ для данного вида Работ.

Согласно п. 1.5 договора подрядчик обязуется подготовить и сдать, по акту приемки передачи, вместе с результатом работ исполнительную документацию на их результат.

Цена каждого вида Работ устанавливается в Расчете стоимости работ (Приложение Ж. к настоящему Договору).

Согласно п.2.2. договора взаиморасчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № на объекте по адресу: № усматривается, что учитывая совокупность выявленных дефектов, возможность их влияния на дальнейшую эксплуатацию (количественные и качественные характеристики), а также имеющиеся отклонения от проектных решений, рекомендуется выполнить следующие мероприятия по приведению объекта в соответствие требованиям действующих строительных норм:

- выполнить замену дефектных участков отделки стен с соблюдением требований СП 70.13330.2012 и СП 71.13330.2017 и проектной документации;

- выполнить замену, несоответствующих требованием технического задания, участков чернового пола с соблюдением требований СП 71.13330.2017, СП 73.13330.2016 и проектной документации.

При производстве работ соблюдать технологию, организацию строительных работ, требования нормативной документации.

Как разъяснено в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Пунктом 12 указанного постановления разъяснено, что исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей

Согласно ч.1 ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Частью 3 данной статьи установлено, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно ч.1 ст.27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Пунктом 1 ст.29 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно п.4 ст.13 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии с п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28.06.2012 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей», статья 1098 ГК РФ).

Истцом произведена оплата по договору № на сумму № руб., что подтверждается квитанцией от № года (л.д. 58).

Кроме этого произведена оплата по договору № на сумму № руб., подтверждается квитанцией от № года (л.д. 59).

В связи с неисполнением обязательств по договору истцом в адрес ответчика направлено уведомление о выплате неустойки и возврате денежных средств, однако требование исполнено не было.

Истец в судебном заседании отказался от части требований, а именно обязании ответчика, выплатить неустойку за 266 календарных дней просрочки исполнения обязательств, рассчитанную от общей суммы цен договоров № и № от № г. по состоянию на № г., в размере № руб. ( п.3 искового заявления)

Согласно абз.4 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Поскольку до настоящего времени требования истца ответчиком не удовлетворены, с учетом положений ст.29 Закона о защите прав потребителей, с ответчика подлежат взысканию авансы в размере 70% от стоимости каждого договора, а именно: - № руб., по договору № от № г., с учетом принятых истцом изделий и материалов, на общую сумму № руб. и № руб., с учетом принятого истцом материала на общую сумму № (руб.

Ответчиком в нарушении ст. 56 ГПК не представлено доказательства опровергающие доводы истца.

Также в соответствии с правилами ст.330 ГК РФ, условиями договоров с ответчика в пользу истца подлежит к взысканию договорная неустойка в сумме № руб.

Также с учетом положений ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат к взысканию судебные расходы по оплате госпошлины в размере № руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к ООО «Альфастоун» о взыскании денежных сумм, взыскании неустоек, штрафа, судебных расходов удовлетворить частично.

Взыскать ООО «Альфастоун» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО2 № г.р., паспорт №, выдан № г., к.п. №, зарегистрированного по адресу: № договорную неустойку в размере № рублей, по сумме неустоек двух договоров № и № от № г., обязать ответчика вернуть все предварительно оплаченные авансы в размере 70% от стоимости каждого договора, за исключением стоимости принятого истцом материала: № руб., с учетом принятых истцом изделий и материалов, на общую сумму № руб., № руб., с учетом принятого истцом материала на общую сумму № рублей.

Производство по исковым требованиям ФИО2 к ООО «Альфастоун» о взыскании неустойки за 266 календарных дней просрочки исполнения обязательств, рассчитанную от общей суммы цен договоров № и № от № г. по состоянию на № г., в размере № руб. прекратить.

Взыскать ООО «Альфастоун» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО2 ФИО2 № г.р., паспорт №, выдан № № г., к.п. №, зарегистрированного по адресу: № расходы по оплате государственной госпошлины в сумме № руб.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд Московской области в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья Т.В. Кузнецова

Мотивированное решение суда изготовлено 11.12.2023 г.

Судья Т.В. Кузнецова