УИД 72RS0014-01-2025-008906-83

Дело №2-8455/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень 22 сентября 2025 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Сидоренко Е.М.,

при секретаре Белокуровой А.Э.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

истец ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что 11.03.2024 ответчик (подрядчик) принял на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтных и монтажных работ из приобретенных им материалов, его силами и средствами на квартире заказчика – ФИО1 по адресу: <адрес>. В связи с чем 11.03.2024 между сторонами был заключен договор купли-продажи №10 и 11.03.2024 договор подряда №А28 на выполнение ремонтных и монтажных работ. Вышеуказанные работы ответчик должен был выполнить на основании дизайн-проекта помещения, подготовленного им на основании договора подряда №А27 на разработку дизайн-проекта интерьера помещения (на услуги по созданию дизайн-проекта) от 10.07.2023. Договором купли-продажи предусмотрено, что продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить товар согласно счетам №№, 5, 6, 7. Продавец обязуется поставить товар в течение 90 рабочих дней. Срок поставки исчисляется со дня внесения покупателем оплаты и заключения договора (п.1.1, 1.2 договора). Согласно п.4.4 договора купли-продажи право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходят от продавца к покупателю в момент приемки товара покупателем и подписания сторонами товарной накладной. Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что товар считается переданным с момента подписания сторонами товарной накладной. Пунктом 1.1 договора на выполнение работ предусмотрено, что в рамках договора подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить ремонтные и монтажные работы, указанные в Приложении к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы. Общая стоимость монтажных работ составляет 314 565 рублей. Согласно п.3.1 договора на выполнение работ подрядчик обязан выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдать результат работ заказчику, самостоятельно обеспечить доставку на объект материалов, инструментов и прочего оборудования, необходимого для производства работ, осуществить погрузочно-разгрузочные работы, а также подачу к месту производства работ. В соответствии с п.4.1 договора на выполнение работ сроки выполнения работ по настоящему договору: начало работ – 20.08.2024, окончание работ – 06.10.2024. Истец оплатил материалы (товар) в полном объеме в суме 2 439 384,50 рублей согласно достигнутым сторонами договоренностям, что подтверждается кассовым чеком от 15.03.2024. Подрядчик в свою очередь не передал (сдал) материалы (товар) и монтажные работы в соответствии с условиями договоров, допустил существенное нарушение установленных Законом о защите прав потребителей сроков (в том числе нарушены сроки начала и окончания работ). Заключенные договоры фактически являются единой комплексной сделкой, потребительской ценностью которой был результат работ, а не отдельные этапы работ. Таким образом, продавцом допущена просрочка исполнения обязательства по передаче товара покупателю по договору купли-продажи, которая составила 354 дня (с 27.07.2024 по 15.07.2025 – день подготовки иска), а также по сдаче выполнения монтажных работ по договору подряда, которая составила 282 дня (с 07.10.2024 по 15.07.2025). Размер неустойки за нарушение продавцом срока передачи товара по договору купли-продажи составляет 4 317 710,57 рублей за период с 27.07.2024 по 15.07.2025. Размер неустойки за нарушение срока сдачи выполненных монтажных работ по договору подряда составляет 2 661 219,90 рублей за период с 07.10.2024 по 15.07.2025. В связи с существенным нарушением ответчиком сроков, обозначенных в договорах, размер неустойки составляет более суммы договоров, в связи с чем истец полагает возможным предъявить к ответчику сумму неустойки в размере 2 753 949,50 рублей. На основании изложенного просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 2 753 949,50 рублей, штраф в соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

В судебное заседание истец не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела судом, просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению в связи со следующим.

Пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) установлено, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Положениями статьи 8 ГК РФ установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно подпунктам 1 и 7 пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают как из договора, так и вследствие неосновательного обогащения, когда обязательство имеет недоговорный характер.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п.1 ст.310 ГК РФ).

Судом установлено, что 10.07.2023 между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (исполнитель) заключен договор подряда №А27 на разработку дизайн-проекта интерьера помещения (на услуги по созданию дизайн-проекта), по условиям п.1.1 которого исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить услуги по разработке дизайн-проекта помещения, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные исполнителем работы.

Объект заказчика находится по адресу: <адрес>, площадью 10,4кв.м.

11.03.2024 между ИП ФИО2 (продавец) и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли-продажи, в соответствии с п.1.1 которого продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить товар согласно счетам №4, №5, №6, №7. Количество товара, его цена и развернутая номенклатура указываются в счетах покупателя. Счет покупателя является необъемлемой частью договора.

Согласно п.1.2 договора продавец обязуется поставить товар в течение 90 рабочих дней и передать его в собственность покупателя. Срок поставки исчисляется со дня внесения покупателем полной оплаты и заключения договора, в зависимости от того, какое из событий наступит последним.

Согласно п.4.4 договора купли-продажи право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходят от продавца к покупателю в момент приемки товара покупателем и подписания сторонами товарной накладной.

Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что товар считается переданным с момента подписания сторонами товарной накладной.

В соответствии с п.5.1 договора в случае непередачи товара полностью или частично в срок, предусмотренный п.1.2 договора, продавец уплачивает покупателю пеню в размере 0,1% от суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы предварительной оплаты товара.

Как следует из кассового чека от 15.03.2024 истцом произведена оплата счетов №4, №5, №6, №7 по договору, в размере 2 439 384,50 рублей.

Кроме того, 11.03.2024 между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда №А28 на выполнение ремонтных и монтажных работ, в соответствии с п.1.1 которого подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить ремонтные и монтажные работы, указанные в Приложении №1 в настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

Монтажные работы производятся на объекте заказчика, расположенном по адресу: <адрес> (п.1.2 договора).

На основании п.1.5 договора работы выполняются из материалов заказчика, определенные в сметном расчете (Приложение №2).

Работы выполняются на основании дизайн-проекта интерьера (Приложение №3), при наличии у заказчика своего проекта, работы выполняются согласно предоставленному проекту. Дизайн-проект интерьера должен включать в себя: техническое задание, обмерочный план, планировочное решение, монтажный план, чертежи нетиповых деталей, эскизное решение (визуализация).

Согласно п.2.1 договора общая стоимость работ по договору отражена в Локальном сметном расчете (Приложение №1) и составляет 314 565 рублей, без НДС. Стоимость работ включает все издержки подрядчика, необходимые для выполнения работ по договору.

Оплата работ по договору производится в следующем порядке: аванс в размере 62 913 рублей внести не позднее, чем за 2 дня до начала работ; оплата за выполненные работы в размере 251 652 рубля, в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Оплата стоимости работ по договору производится заказчиком наличным способом путем перечисления денежных средств на расчетный счет (внесения денежных средств в кассу) подрядчика, либо безналичным способом. Моментом оплаты стоимости работ по договору является дата зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В силу п.2.2 договора при нарушении любого срока оплаты работ, указанных в п.2.1 договора со стороны заказчика, подрядчик имеет право не продолжать работы до выполнения заказчиком своих обязательств по оплате работ. В данном случае сроки выполнения работ подлежат корректировке.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что подрядчик обязан выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдать результат работ заказчику. Самостоятельно обеспечить доставку на объект материалов, инструментов и прочего оборудования, необходимого для производства работ, осуществить погрузо-разгрузочные работы, а также подачу к месту производства работ. Используемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в Приложении №2 к договору.

Пунктом 4.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ по договору: начало работ: 20.08.2024, окончание работ: 06.10.2024.

За нарушение сроков исполнения работ подрядчик несет ответственность, указанную в Законе о защите прав потребителя (п.6.3 договора).

Из доводов искового заявления, материалы дела следует, что ответчик не передал (сдал) материалы (товар) и монтажные работы в соответствии с условиями договоров, допустил существенное нарушение установленных Законом о защите прав потребителей сроков (в том числе нарушены сроки начала и окончания работ). Заключенные договоры фактически являются единой комплексной сделкой, потребительской ценностью которой был результат работ, а не отдельные этапы работ.

Таким образом, продавцом допущена просрочка исполнения обязательства по передаче товара покупателю по договору купли-продажи, которая составила 354 дня (с 27.07.2024 по 15.07.2025 – день подготовки иска), а также по сдаче выполнения монтажных работ по договору подряда, которая составила 282 дня (с 07.10.2024 по 15.07.2025).

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договорам, истцом в адрес ИП ФИО2 01.07.2025 направлена претензия с требованием выплаты неустойки в связи с нарушением сроков выполнения обязательств, а также передачи материалов (товар) и сдачи качественно выполненных монтажных работ с использованием данного материала, которая оставлена без ответа.

Согласно п. 1 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

В соответствии с п. 3 ст. 492 ГК РФ к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно ч. 1, 2, 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

В силу ч.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Существенными условиями договора подряда являются: определение подрядчика, заказчика, перечень и объем работ, начальный и конечный сроки выполнения работы, порядок передачи результата работ заказчику, цена работы, порядок оплаты работы (ст. 702, 703, 708, 711 ГК РФ).

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об из изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Пунктом 1 ст.1 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что отношения с участием потребителей регулируются ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Согласно ст. 27 ФЗ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно ч. 1 ст. 28 ФЗ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ч. 5 ст. 28 ФЗ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Истец обязательства по договору купли-продажи от 11.03.2024, договору подряда от 11.03.2024 исполнил надлежащим образом, передав ответчику оплату по договору, вместе с тем ответчик нарушил сроки исполнения обязательств по договорам, допустив просрочку и не исполнив обязательство по договорам.

При таких обстоятельствах, суд признает обоснованными требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение продавцом срока передачи товара по договору купли-продажи, а также неустойки за нарушение срока сдачи выполненных монтажных работ по договору в заявленном размере 2 753 949,50 рублей, при этом суд соглашается с расчетом истца.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно положениям ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Судом установлен факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя, чем ему причинены нравственные страдания, связанные с необходимостью обращения в суд для защиты нарушенного права.

В связи с чем, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, признавая данную сумму разумной.

В силу ч.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что с ответчика взысканы денежные средства в размере 2 753 949,50 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, то сумма штрафа составляет 1 391 974,75 рублей (2 753 949,50 + 30 000 = 2 783 949,5 : 2), который также подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Истцом понесены расходы по оплате государственной пошлины в размере 17 539 рублей (платежное поручение №93465 от 16.08.2025), которые суд признает судебными, подлежащими взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст.3, 10, 12, 56, 67, 98, 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 -удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт №) неустойку в размере 2 753 949,50 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф в соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 1 391 974,75 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 17 539 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме изготовлено 6 октября 2025 года.

Председательствующий судья (ПОДПИСЬ) Е.М. Сидоренко

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>