УИД 77RS0032-02-2022-013231-93
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 сентября 2022 года г. Москва
Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе судьи Иваховой Е.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6202/22 по иску ООО «Лаборатория строительной экспертизы» («ООО «А-ЭКСПЕРТ») к ФИО1 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании неосвоенного аванса в размере сумма, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, а также расходы
по оплате госпошлины в размере сумма, мотивируя свои требования тем, что 09.11.2021 г. между ООО «Лаборатория строительной экспертизы» (ООО «А-ЭКПЕРТ») и ФИО1 заключен договор №02/2021 на разработку научно-проектной документации согласно техническому заданию сроком с 09.11.2021 г. по 31.01.2022 г., стоимость работ составляет сумма, 12.11.2021 г. истцом оплачен аванс в размере сумма Однако ответчик указанные работы не выполнил, полученный аванс не вернул. 11.04.2022 г. истцом в адрес ответчика направлена претензия об отказе от исполнения договора, содержащая требование возвратить неосвоенный аванс в указанном размере, а также пени за просрочку в срок до 22.04.2022 г. Требование оставлено ответчиком без удовлетворения.
Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дне и месте слушания дела извещался надлежащим образом, возражений относительно заявленных требований в суд не представил.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело по существу при данной явке.
Заслушав пояснения явившихся лиц, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований, предусмотренных ст. 56 ГПК РФ, и по правилам, установленным ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В соответствии со п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе, в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Согласно ст. 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Статьей 434 ГК РФ установлено, если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.
В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Статьей 721 ГК РФ предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Судом установлено, что между ООО «Лаборатория строительной экспертизы» («ООО «А-ЭКСПЕРТ») и ФИО1 заключен договор на разработку научно-практической документации согласно Техническому заданию.
Согласно п. 2 договора срок исполнения работ установлен с 09.11.2021 г. по 31.01.2022 г.
Стоимость работ определена сторонами в размере сумма
12.11.2021 г. на основании платежного поручения №933 истцом ответчику оплачен аванс в размере сумма
Между тем, работы ответчиком не были выполнены.
П.7 договора предусматривает начисление пеней за просрочку выполнения работ в размере 1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
Согласно п. 8. Договора при просрочке выполнения работ более 10 дней заказчик вправе отказаться от исполнения договора с предупреждением исполнителя за 1 день и потребовать возмещения убытков.
Из материалов дела и пояснений представителя истца усматривается, что обязательства, взятые на себя по договору от 09.11.2021 ответчиком ФИО1 по состоянию 22.04.2022 не выполнены, сумма неосвоенного аванса не возвращена.
Согласно п. 4 ст. 503 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Судом установлено, что в целях досудебного урегулирования спора истец 11.04.2022 направил в адрес ответчика досудебную претензию об отказе от исполнения Договора, а также о добровольном возврате уплаченных по договору в виде аванса денежных средств в срок до 22.04.2022 г., однако требования истца ответчиком оставлены без рассмотрения.
Каких-либо доказательств, подтверждающих полное исполнение обязательств по договору, ответчиком суду не представлено.
Поскольку по состоянию на 22.04.2022 года указанные денежные средства истцу не поступали, суд находит требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежащими удовлетворению.
Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.04.2022 г. по 14.06.2022 г. составляют сумма Расчет истца судом проверен, признан арифметически верным.
В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Кроме того с ответчика в пользу истца на основании ст. 98 ГПК РФ подлежит взысканию уплаченная государственная пошлина в сумме сумма.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Лаборатория строительной экспертизы» («ООО «А-ЭКСПЕРТ») (ИНН <***>) денежные средства в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, а также расходы по оплате госпошлины в размере сумма
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Черемушкинский районный суд г. Москвы.
Судья
Решение изготовлено в окончательной форме 13 сентября 2022 г.