Решение по делу № 2-1318/2025 от 21.05.2025

52RS0003-01-2024-007206-42

Дело № 2-1318/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 мая 2025 года г.Н.Новгород

Ленинский районный суд Н.Новгорода в составе председательствующего федерального судьи Гороховой А.П., при секретаре Шульгиной Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2, о защите прав потребителей

УСТАНОВИЛ :

Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику, в обоснование которого указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 в дальнейшем именуемый «Заказчик» и ФИО2 являющийся индивидуальным предпринимателем, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор подряда с физическим лицом, предметом которого является:

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:

1. Фундамент столбчатый с элементами ростверка;

2. Баня Зм*5м из бревна диаметра 180-200 мм, сруб строганный;

3. Веранда Зм*4м каркасная из бруса 100 мм* 100 мм, задняя и боковая стена глухая, отделка блокхаус;

4. Кровля односкатная наружная отделка имитация бруса, стропила кровли 150 мм *50 мм, обрешетка 100 мм*25 мм, покрытие окрашенный профнастил цвет синий;

5. Внутренняя отделка: парная потолок, стена- вагонкой из осины сорта В. Предбанник потолок, стена - вагонкой из сосны сорта В;

6. Двери деревянные - 2 шт.;

7. Окна-2 шт.;

8. Полок двухуровневый из липы;

9. Печь 6 мм с проходным баком 60 литров;

10. Электрика: три включателя, три светильника, розетка 1шт. (далее - «Работа»), а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить обусловленную настоящим договором подряда с физическим лицом цену.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п. 2.1. Цена Бани составляет 600 000 рублей. Всего дополнительные работы указываются в акте выполненных работ и оплачиваются по согласованию с заказчиком. Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего договора подряда с физическим лицом.

2.2. Оплата производится в несколько этапов:

1. 150 000 рублей при подписании договора;

2. 150 000 рублей перед монтажом фундамента;

3. 150 000 рублей по приезду сруба с комплектом пиломатериалов;

4. 150 000 рублей после монтажа комплекса бани и подписания акта выполненных работ.

Заказчик со своей стороны частично исполнил взятые по Договору подряда с физическим лицом обязательства. Оплатил 300 000 рублей, что подтверждается квитанциями об оплате.

В силу п. 4.1. Договора срок выполнения работ по настоящему договору подряда с физическим лицом: начало - ДД.ММ.ГГГГ, окончание- ДД.ММ.ГГГГ.

Однако на сегодняшний день работы предусмотренные Договором выполнены не были, разумные сроки пропущен для исполнения Договора подряда с физическим лицом пропущены.

ДД.ММ.ГГГГ Истцом направлена досудебная претензия, что подтверждается трек-номером: №, также продублировано на электронную почту Ответчика.

На сегодняшний день ответ на досудебную претензию Истцом не получен.

Согласно п. 6.2. Договора стороны несут ответственность за частйчное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины предусмотренных законом или Договором.

Поскольку требования истца в добровольном порядке ответчиком не удовлетворены, истец, уточнив исковые требования просит суд:

1. Расторгнуть Договор подряда с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Истцом и Ответчиком;

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость оплаченных по договору денежных средств в размере 300 000 рублей;

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ.

(по ДД.ММ.ГГГГ в размере 36000 рублей;

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательств.

5. Взыскать с Ответчика в пользу Истца штраф в размере 50 % от суммы присужденной в пользу Истца;

6. Взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей;

7. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы на оплату юридических услуг 49 000 (сорок девять тысяч) рублей.

В судебное заседание истец не явился, обеспечил явку своего представителя.

Представитель истца, действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал, по основаниям указанным в заявлении.

Ответчик в суд не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не известил.

Судом вынесено определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, установив юридические значимые обстоятельства, приходит к следующему.

В силу ст. ст. 309, 310 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 420 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу ст. 412 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) Граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Согласно п. 1 ст. 425 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии со ст. 702 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации 1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (абз. 4 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей" Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

В соответствии ст. 13 Федерального закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей" За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

Согласно п. 2 ст. 23.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

Последним днем исполнения досудебной претензии является ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего момента денежные средства не возвращены, таким образом неустойку предусмотренную ст. 28 Закона о защите прав потребителей следует рассчитывать с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.5 ст. 28, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Согласно ч. 1 ст. 15 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами

Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. При рассмотрении дела судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 в дальнейшем именуемый «Заказчик» и ФИО2 являющийся индивидуальным предпринимателем, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор подряда с физическим лицом, предметом которого является:

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:

1. Фундамент столбчатый с элементами ростверка;

2. Баня Зм*5м из бревна диаметра 180-200 мм, сруб строганный;

3. Веранда Зм*4м каркасная из бруса 100 мм* 100 мм, задняя и боковая стена глухая, отделка блокхаус;

6. Двери деревянные - 2 шт.;

7. Окна-2 шт.;

8. Полок двухуровневый из липы;

9. Печь 6 мм с проходным баком 60 литров;

2.2. Оплата производится в несколько этапов:

1. 150 000 рублей при подписании договора;

2. 150 000 рублей перед монтажом фундамента;

3. 150 000 рублей по приезду сруба с комплектом пиломатериалов;

4. 150 000 рублей после монтажа комплекса бани и подписания акта выполненных работ.

Судом установлено, что на сегодняшний день работы предусмотренные Договором ответчиком выполнены не были, разумные сроки пропущен для исполнения Договора подряда с физическим лицом пропущены.

Доказательств обратного ответчиком не предоставлено.

На сегодняшний день ответ на досудебную претензию Истцом не получен.

Учитывая, что условия договора ответчиком не исполнены, требования истца о расторжении договора, взыскании уплаченных денежных средств и неустойки подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец просит взыскать неустойку с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения.

Согласно положения п. 5 ст. 28, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей"

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Учитывая положения ст. 28 Закона О защите прав потребителей, сумма неустойки не может превышать 300 000 рублей. Поскольку на дату вынесения решения суда сума неустойки составила 522036 рублей, суд приходит к выводу о взыскании неустойки в сумме 300 000 рублей.

В соответствии со ст. 15 ФЗ "О защите прав потребителей" и ст. 151 Гражданского кодекса РФ потребитель услуги вправе требовать компенсации морального вреда при нарушении прав потребителя.

Согласно доводов иска, размер причинённых нравственных страданий истец оценивает в 50 000 рублей.

Поскольку в ходе рассмотрения дела нашел свое подтверждение факт нарушения прав потребителя со стороны ответчика, заявленная сумма компенсации морального вреда подлежит взысканию с ответчика в полном размере.

В соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ "О защите прав потребителей" и п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28 июня 2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

Исходя из размера удовлетворенных исковых требований, размер штрафа определяется судом в сумме 325 000 рублей ((300 000+ 300000+ 50 000) х 50% = 325 000) рублей.

Оснований для его снижения суд не усматривает.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат также взысканию расходы на оплату услуг представителя в сумме 49 000 рублей. Указанные расходы процессуально обоснованы и документально подтверждены, оснований для их снижения суд не находит.

Поскольку истец в соответствии со статьей 333.36 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход местного бюджета.

Согласно статьи 333.19 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины составляет 20 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть Договор подряда с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ИП ФИО2.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН: №) в пользу ФИО1 (паспорт: №) стоимость оплаченных по договору денежных средств в размере 300 000 рублей, неустойку в сумме 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей, штраф в сумме 325 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг 49 000 рублей.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН: №) госпошлину в доход бюджета Нижегородской области в сумме 20000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Федеральный судья: А.П.Горохова

Решение суда в окончательной форме изготовлено 23.05.2025 г

Федеральный судья: А.П.Горохова