Решение по делу № 2-5874/2023 от 06.12.2023

УИД 03RS0007-01-2023-001626-28

Дело № 2-5874/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 декабря 2023 года г. Уфа РБ

Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Шапошниковой И.А.,

при секретаре Ямалеевой Д.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя тем, что ответчик по условиям договора подряда ... и дополнительного соглашением ... от < дата >, обязался выполнить по заданию истца комплекс работ по ремонту и отделке нежилого помещения I, общей площадью ...м, расположенного по адресу: ...: работы по ремонту инженерных коммуникаций в нежилом помещении, таким образом, что результат этого комплекса работ приведет нежилое помещение в состояние пригодное для проживания, и сдать результат работ в срок с < дата > до < дата >. Дополнительным соглашением срок сдачи работ продлен до < дата >.

Цена выполнения работ составляет 592 000 рублей.

Согласно п. 5.3 договора и п.3 дополнительного соглашения оплата производится в четыре этапа:

1 этап - аванс 30% от стоимости договора в размере 172 000 рублей, который вносится после подписания настоящего договора, в последствии - 5 600 рублей после подписания дополнительного соглашения;

2 этап п. а) аванс 25% от стоимости договора в размере 148 000 рублей, п. б) аванс 20% от стоимости договора в размере 118 400 рублей;

3 этап - 25% окончательная оплата в размере 148 000 рублей.

Также договором и дополнительным соглашением предусмотрены работы, включенные в 4 этап. По окончанию всех работ подписывается акт приема-передачи выполненных работ.

Заказчиком своевременно проводилась оплата выполнения работ по договору: < дата > оплачен аванс за 1 (первый) этап проведения работ в размере 172 000 рублей; < дата > - 5 600 рублей; < дата > - аванс по 2-му этапу пункт а) - 148 000 рублей; < дата > аванс за чистовые работы 2 этапа пункт б) - 118 400 рублей.

Ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, а именно: подрядчик должен был закончить все 4 этапа проведения работ и сдать апартаменты заказчику в состоянии пригодном для проживания до < дата >, но при осмотре истцом помещения < дата >, установлено, что работы ответчиком не проводятся, не окончены, находятся на стадии черновой отделки -2 этап пункт а).

< дата > истец направил в адрес ответчика письменную претензию, в которой уведомил об отказе от исполнения договора подряда и дополнительного соглашения к нему в связи с неисполнением ответчиком договора и существенным нарушением сроков выполнения работ на основании ст. 450.1 ГК РФ. Также истец указал о необходимости вернуть аванс за не проделанную работу по 2-му этапу чистовой отделки в размере 118 400 рублей; выплатить неустойку в размере 592 000 рублей за нарушение сроков выполнения работ по Договору; выплатить единовременный штраф - 59 200 рублей; освободить и передать апартаменты по акту сдачи-приемки работ до < дата >.

Ответчик отказался от добровольного исполнения требований Истца, направив на его имя письменный ответ. Ответ направлен совместно с актом приема-передачи выполненных работ по договору, в котором указано, что работы завершены и прилагает требование об оплате третьего этапа работ в размере 148 000 рублей. Однако, сам же подрядчик указывает в счете на оплату выполненных работ, что работы приостановлены на стадии 2-го этапа и не завершены.

При общей стоимости договора 592 000 рублей, ответчик не произвел работы на сумму 266 400 рублей, что в целом привело к неготовности апартаментов в установленный срок и необходимости осуществить завершение объекта при помощи стороннего подрядчика, что привело к убыткам и увеличении стоимости ремонта.

Истец с учетом уточнений просит расторгнуть договор подряда на выполнение работ от < дата >, взыскать с ответчика уплаченную за работу денежную сумму в размере 118 400 рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору - 592 000 рублей за период с < дата > по < дата >., неустойку за просрочку исполнения требования истца о возврате денежных средств за работу - 1 546 896,00 рублей, неустойку за просрочку исполнения требования истца о возврате денежных средств со дня, следующего за днем вынесения решения суда, по день фактического исполнения обязательства в размере 3% от суммы неисполненного обязательства по возврату денежных средств за каждый день просрочки уплаты долга, проценты за пользование чужими денежными средствами - 11 778,36 рублей за период с < дата > по < дата >, за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга истцу - исчисленные из расчета ключевой ставки, установленной Банком России на этот период, понесенные убытки в связи с увеличением стоимости завершения работ - 243 000 рублей, моральный вред - 50 000 рублей, единовременный штраф - 59 200 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, расходы по уплате госпошлины - 15 717,66 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса по выдаче доверенности – 2 100 рублей.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО3 просила уточненные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежаще. Истцом заявлено ходатайство о рассмотрении дела без его участия.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ, поскольку судом предприняты все возможные меры по надлежащему извещению лиц, участвующих в деле, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав представителя истца, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы иска и возражений на него, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ч.1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей, данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

Судом установлено, что < дата > между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда ..., по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию заказчика комплекс работ по ремонту и отделке нежилого помещения I, общей площадью ..., расположенного по адресу: ..., работы по ремонту инженерных коммуникаций в нежилом помещении, таким образом, что результат этого комплекса работ приведет нежилое помещение в состояние пригодное для проживания в дневное время, и сдать результат работ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п. 1.1).

Выполнение указанной в п. 1.1договора работы производится подрядчиком из материалов, приобретенных подрядчиком на средства заказчика с предоставлением полной отчетности о стоимости приобретённых материалов и оригиналов первичных документов (п.1.2).

Подрядчик может привлекать третьих лиц для выполнения задания заказчика (п. 1.3).

Подрядчик обязуется: до заключения настоящего договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к настоящему договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять (п. 2.1.1); обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего договора (п. 2.1.3); в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить заказчику о готовности результата работ (п. 2.1.4); предоставить заказчику акт сдачи-приемки работ после завершения работ (п. 2.1.5).

Заказчик обязался при получении извещения от подрядчика о готовности работы осмотреть совместно с подрядчиком результат работ и при отсутствии замечаний принять результат работ по акту сдачи-приемки работ (п. 2.3.1); в случае отступления от задания заказчика при выполнении работы, ухудшающего ее результат, немедленно сообщить об этом подрядчику (п. 2.3.2); оплатить работы подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора или предоставить подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ (п. 2.3.3).

Заказчик праве: в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность подрядчика (п. 2.4.1); в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего договора, если они не входят в указанную часть цены работы (п. 2.4.3); требовать от подрядчика расторжения настоящего договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик (п. 2.4.4); назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с устранением расходов на подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнены надлежащим образом (п. 2.4.5); отказаться от оплаты работы, не предусмотренной условиями настоящего договора (п. 2.4.6); если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2.4.7).

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки: начало работ < дата >; окончание – < дата >.

Общая продолжительность работ составляет 3 месяца со дня подписания настоящего договора.

Если в процессе выполнения работ возникает необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему договору по согласованию сторон (п.п. 3.1.1 -3.2).

Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные пп. 3.1.2 уведомляет заказчика о завершении работ, а также предоставляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ, а также иную необходимую документацию (п. 4.1).

Заказчик в течение 3 дней, в случае отсутствия замечаний, обязан передать подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ (п. 4.2).

В случае мотивированного отказа заказчика т приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются сторонами (п. 4.3).

Цена выполнения работ подрядчика, указанных в п.1.1 настоящего договора, составляет 574 000 рублей, из расчета 8 000 рублей за 1 квадратный метр нежилого помещения (п. 5.1).

Не входит в цену выполнения работ, установленную в п. 5.1 договора и оплачивается отдельно на основании выставленных подрядчиком согласованных с заказчиком счетов следующие виды работ: механизированное оштукатуривание стен; устройство стяжки пола; замена оконных конструкций (окон); дизайн-проект нежилого помещения; установка дверей; замена радиаторов отопления; установка оконечных устройств по электрике; не входит стоимость услуг по вывозу демонтированных материалов и конструкций в контейнерах (п. 5.2).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

- аванс в размере 172 000 рублей заказчик оплачивает до начала выполнения подрядчиком работ, оставшуюся часть цены работ в размере 402 000 рублей заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (п. 5.3).

В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки (п. 7.2).

< дата > между сторонами заключено дополнительное соглашение ... к договору подряда ... от < дата >, которым внесены в п. 5.1 договора подряда изменения: «цена выполнения работ подрядчика, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 592 000 рублей, из расчета 8 000 рублей за 1 квадратный метр нежилого помещения. При проведении работ, указанных в п. 1.1 договора площадь нежилого помещения рассчитывается не более 74 кв.м».

Пункт 5.2 договора изложен в следующей редакции: «Не входит в цену выполнения работ, установленную в п. 5.1 договора и оплачивается отдельно на основании выставленных подрядчиком согласованных с заказчиком счетов следующие виды работ: механизированное оштукатуривание стен; устройство стяжки пола; замена оконных конструкций (окон) и устройство откосов; дизайн-проект нежилого помещения; установка дверей; замена радиаторов отопления; установка оконечных устройств по электрике; установка оконечных устройств по сантехнике; установка натяжных потолков на кухне и в санузле (возможно в коридоре); не входит стоимость услуги по вывозу демонтированных материалов и конструкций в контейнерах и мусор, скопившийся в процессе работы; необходимый клинниг нежилого помещения по завершении работ» (п. 2).

Согласно п.3 дополнительного соглашения оплата производится в следующем порядке:

1 этап - аванс 30% от общей цены указанной п. 5.1 договора подряда, заказчик оплачивает из расчета максимальной площади нежилого помещения 74 кв.м х 8 000 рублей = 590 000 рублей х 30% = 177 600 рублей.

Аванс заказчиком передан подрядчику в размере 172 000 рублей < дата >. Сумма в размере 5 600 рублей будет оплачена в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения .... Фактическое начало проведения работ, указанных в п. 1.1 договора подряда обозначено датой < дата >. Срок завершения работ продлевается на период, затраченный на подписание дополнительного соглашения ..., начиная с < дата >, до даты подписания обеими сторонами и с фактической даты начала работ;

2 этап - включает в себя 2 пункта с авансовым расчетом по следующим работам:

а) черновая электрика, сантехника, подготовка к стяжке, контроль и организация работ по стяжке с устройством опалубки лежаков ЦО, монтаж окон, подготовка к плиточным работам, подготовка к малярным работам, расчет и заказ материалов – оплата производится до проведения данных работ в размере 25% (148 000 рублей) от основной цены, указанной в п. 5.1 договора подряда и дополнительном соглашении ... равной 592 000 рублей. Расчет 592 000 х 0,25 = 148 000 рублей.

На данном этапе производится дополнительная работа по разводке водоснабжения шитым полиэтиленом не включенная в общую цену договора подряда и оплачивается отдельно в размере 5 000 рублей.

Итого к оплате 153 000 рублей.

б)чистовые работы, включающие в себя работы по укладке плитки (прихожая, санузел), шпатлевке стен и потолков, покраска потолков, укладка полового покрытия (ламинат) – оплата производится после начала данных работ в размере 20% (118 400 рублей) от общей цены, указанной п. 5.1 договора подряда и дополнительном соглашении ... равной 592 000 рублей. Расчет: 592 000 х 0,20 = 118 400 рублей;

3 этап включает в себя завершение чистовых работ по укладке плитки, ламината, окраске потолков, оклейки обоев и полного вывоза мусора с сухой уборкой – окончательный расчет в размере 25% (148 000рублей от общей цены указанной п. 5.1 договора подряда и дополнительном соглашении ... равной 592 000 рублей. Заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней после завершения данного этапа работ. На этот момент могут быть не установлены двери, устройства сантехники и электрики, натяжной потолок. Так как данные работы отделены от договора;

4 этап – осуществление контроля и при необходимости поиска подрядных организаций для проведения ремонтно-строительных работ нежилого помещения не входящих в цену выполнения работ по договору подряда, контролировать качество производства ремонтно-строительных работ в нежилом помещении и при окончании всех работ сдать результат согласно договору подряда заказчику. Подрядчик в течение 3-х дней по завершении выполнения работ в сроки, установленные договором подряда, уведомляет заказчика о завершении работ, а также предоставляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ, а также иную необходимую документацию. В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ заказчик вправе потребовать уплату единовременного штрафа в размере 10% от цены договора подряда.

Истцом по договору подряда произведены следующие платежи: < дата > – 172 000 рублей, < дата > – 148 000 рублей, < дата > – 5 600 рублей, < дата > – 118 400 рублей.

Ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, а именно: подрядчик должен закончить все 4 этапа проведения работ и сдать апартаменты заказчику в состоянии пригодном для проживания до < дата >, по состоянию на < дата > работы не окончены.

< дата > истцом в адрес ответчика направлена претензия о возврате денежных средств.

< дата > ответчик уведомил истца о завершении работ по договору подряда, а также работ, согласованных с заказчиком, направив акт приема-передачи и счета на оплату работ.

< дата > истцом направлено уведомление об отказе от подписания акта выполненных работ.

< дата > истец заключил договор подряда ... с ФИО4, по условиям которого последний обязался выполнить следующие работы: чистовые работы, включающие в себя укладку плитки (прихожая, санузел), шпатлевка стен и потолков, покраска потолков, укладка напольного покрытия (ламинат) в нежилом помещении I, общей площадью ...., расположенном по адресу: ....

Срок выполнения работ с < дата > по < дата >. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно (п. 1.3).

Работа считается выполненной после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (п. 1.4).

Сумма настоящего договора составляет 243 000 рублей (п. 2.1).

< дата > истцом произведена оплата исполнителю по договору от < дата > в размере 15 000 рублей; < дата > – 33 000 рублей; < дата > – 195 000 рублей.

< дата > ФИО1 принял по акту сдачи-приемки работ выполненные ФИО4 работы по договору от < дата >.

Ответчиком оспаривались работы, выполненные ФИО4 по договору от < дата >.

По делу назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено экспертам ООО «ТРС групп».

Согласно заключению ООО «ТРС групп» ... следующие виды работ выполнены индивидуальным предпринимателем ФИО2 по договору подряда ... от < дата > и дополнительному соглашению ... от < дата > в помещении, расположенном по адресу: ...

- Замена оконных блоков на ПВХ с двухкамерными стеклопакетами во всех помещениях;

- Установка оконных металлических белых отливов шириной 250 мм;

- Устройство пластиковых откосов шириной 350 мм;

- Устройство ПВХ подоконников шириной 440 мм;

- Установка межкомнатных дверей, входной двери;

- Установка радиаторов отопления (секционные, биметалл, Royal);

- Установка оконечных устройств по электрике;

- Установка оконечных устройств по сантехнике;

- Установка люка ревизионного скрытого нажимный (настенный);

- Установка натяжных потолков (санузел, кухня);

- Укладка плитки (гранит);

- Укладка ламината (с фаской);

- Устройство пластиковых плинтусов;

- Оклейка флизелиновых обоев под покраску;

- Покраска стен (обоев);

- Покраска потолков.

Все 4 этапа работ, предусмотренные договором подряда ... от < дата > и дополнительному соглашению ... от < дата >г на дату проведения осмотра завершены.

Стоимость выполненных работ индивидуальным предпринимателем ФИО2 составляет 1 091 943,56 рублей.

Нежилое помещение ..., на момент осмотра пригодно для проживания в дневное время в соответствии с условиями договора подряда ... от < дата > и дополнительному соглашению ... от < дата >.

На момент проведения осмотра объекта, помещение соответствует требованиям, установленным санитарным и техническим требованиям и нормам (освещение, водоснабжение, водоотведение, естественное освещение через оконные блоки, система вентиляции), предъявляемые к жилому помещению.

Из письменных пояснений эксперта Ф.А.Р. следует, что согласно проведенному осмотру, и исходя из материалов гражданского дела ИП ФИО2 были выполнены работы по черновой отделке, за исключением работ, предусмотренных п. 5.2. договора подряда ... от < дата > и п.2 ДС ... от < дата > и исключенных из стоимости указанного договора и ДС. Эксперт приходит к выводу о проведении ИП ФИО2 работ по черновой отделке помещений исходя из смонтированных и имеющихся на момент осмотра инженерных коммуникаций, помещение оснащено электропроводкой (сколько метров кабеля точно уложено под штукатуркой определить не представляется возможным). Так же остальные работы по черновой отделке, предусмотренные 2 этапом договора и дополнительного соглашения установить не представляется возможным, так как помещение на момент осмотра находиться в чистовой отделке, которую (по имеющимся в материалах дела документам) осуществил подрядчик ФИО4 по договору от < дата >.

Определить, какие работы выполнены ИП ФИО2, и к какому этапу относятся, предусмотренного договором подряда ... от < дата > и п.2 ДС ... от < дата > не представляется возможным, так как черновые работы на момент осмотра скрыты.

Стоимость работ, выполненных ИП ФИО2 по договору подряда ... от < дата > и п.2 ДС ... от < дата > определить невозможно, так как черновые работы скрыты чистовой отделкой.

Определением суда от < дата > по делу назначена повторная строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено экспертам ООО «Юстэк-консалтинг».

Согласно заключению ООО «Юстэк-консалтинг» ... от < дата > индивидуальным предпринимателем ФИО2 в рамках договора подряда ... от < дата > и с учетом дополнительного соглашения ... от < дата >, были выполнены работы, предусмотренные 1 этапом и пунктом «а» 2 этапа:

Демонтажные работы.

Работы по черновой отделке, в т. ч. штукатурка стен и стяжка, которые не входят в цену договора.

Устройство инженерных коммуникаций без установки приборов и оборудования.

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 в рамках договора подряда ... от < дата > и с учетом дополнительного соглашения ... от < дата >, были выполнены работы, предусмотренные 1 этапом и пунктом «а» 2 этапа.

Стоимость работ, выполненных индивидуальным предпринимателем ФИО2, согласно договору подряда ... от < дата > и с учетом дополнительного соглашения ... от < дата > составляет 325 600 рублей.

Чтобы завершить комплекс работ по ремонту и отделке нежилого помещения с целью приведения его в состояние, пригодное для проживания в дневное время в соответствии с условиями договора подряда ... от < дата > и дополнительного соглашения ... от < дата > требуется выполнить работы по чистовой отделке, предусмотренные пунктом «б» 2 этапа и 3 этапом. Стоимость данных работ согласно договору подряда ... от < дата > и с учетом дополнительного соглашения ... от < дата > составляет 264 400 рублей.

По чистовой отделке в исследуемом помещении ФИО4 в рамках договора подряда ... от < дата > выполнены следующие виды работ:

Устройство полов из керамогранита (коридор, санузел) и из ламината (жилые комнаты, кухня).

Оклейка стен обоями и окраска (кухня, коридор, жилые комнаты), облицовка стен керамической плиткой (санузел) с подготовительными работами (грунтовка, шпатлевание).

Окраска потолка (коридор, жилые комнаты) с подготовительными работами (грунтовка, шпатлевание).

Стоимость данных работ согласно договору подряда ... от < дата > составляет 243 000 рублей.

Ответчиком суду представлены заявления Ф.В.А. и С.С.С., из которых следует, что Ф.В.А. в период < дата > проводил в рамках сотрудничества с ИП ФИО2 электромонтажные работы, а С.С.С. участвовал в проведении работ по водоснабжению, канализации и вентиляции в качестве помощника ...

В судебном заседании судебный эксперт Л.В.Н., ознакомившись с заявлениями Ф.В.А. и С.С.С. пояснил, что данные пояснения на выводы, изложенные в заключении судебной экспертизы повлиять не могут.

Суд принимает указанное заключение эксперта ООО «Юстэк-консалтинг» в качестве допустимого и относимого доказательства, поскольку данное заключение отвечает требованиям действующего законодательства, регулирующего строительную, оценочную деятельность, и составлено на основании соответствующей методической литературы лицом, имеющим соответствующую лицензию на осуществление подобной деятельности, каких-либо доказательств, подтверждающих некомпетентность лица, составившего данное заключение, суду не представлено. Оснований не доверять данному заключению у суда не имеется. Кроме того, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма, уплаченная за работу в размере 118 400 рублей.

Поскольку истцу Законом РФ «О защите прав потребителя» предоставлено право на отказ от договора, учитывая, что истец реализовал данное право и предъявил советующее требование о расторжении договора и возврате уплаченной за услугу суммы, что свидетельствует об отказе истца от договора, договор от < дата > считается расторгнутым (ч.ч. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 243 000 рублей подлежат удовлетворению.

Согласно ч.5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

< дата > истек предусмотренный договором срок исполнения обязательств ответчиком.

< дата > истцом направлена претензия в адрес ответчика об отказе от договора.

Таким образом, неустойка за период с < дата > по < дата >, то есть за 33 дня составляет 263 736 рублей ((148 000 рублей + 118 400 рублей) х 3% х 33 дня).

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 263 736 рублей. Ходатайств о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.

В силу п.п. 1, 3 ст. 31 Закона о защите прав потребителей требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

< дата > ответчиком получена претензия истца о возврате аванса в размере 118 400 рублей и отказе от договора.

Таким образом, неустойка подлежит начислению за период с < дата > по < дата >.

Расчет неустойки имеет следующий вид:

118 400 рублей х 79 дней х 3% = 280 608 рублей. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 65 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 3% в день, начисленная на сумму 118 400 рублей, начиная с < дата > по день фактичекского возврата указанной суммы, но не более 47 656 рублей (592 000 – 263 736 – 280 608).

Как следует из разъяснений, данных в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ удовлетворению не подлежат.

Также не подлежат удовлетворению требования истца о взыскании штрафа, предусмотренного договором в размере 59 200 рублей, поскольку влечет наложение на ответчика двойных штрафных санкций.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Учитывая, что факт нарушения ответчиком прав истца установлен, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда с учетом обстоятельств и степени причиненного вреда потребителю вследствие нарушения ответчиком его прав в размере 3 000 рублей.

В соответствии с ч.6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В связи с тем, что требования истца ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере 454 372 рубля ((118 400 + 263 736 +280 608 +243 000 + 3 000) х 50%). Ходатайств о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.

Требования истца взыскании с ответчика расходов по оплате услуг нотариуса в соответствии со ст. 98 ГПК РФ удовлетворению не подлежат, поскольку представленная в материалы дела доверенность является общей, а не на ведение конкретного дела.

Требования истца о взыскании с ответчика расходов по оплате госпошлины удовлетворению не подлежат, поскольку размер удовлетворенных требований не превышает, входящих в цену иска, не превышает 1 000 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В связи с этим, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 12 557,44 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя удовлетворить в части,

договор подряда на выполнение работ ... от < дата >, заключенный между ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 считать расторгнутым,

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН ...) в пользу ФИО1 (паспорт ...) уплаченную за работу денежную сумму в размере 118 400 рублей, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств до договору - 263 736 рублей, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств - 280 608 рублей, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств в размере 3%, начисленную на сумму 118 400 рублей с < дата > по день фактического возврата указанной суммы, убытки - 243 000 рублей, компенсацию морального вреда - 3 000 рублей, штраф - 454 372 рубля,

в остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 госпошлину в доход местного бюджета 12 557,44 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через суд, принявший решение.

Судья: подпись

Копия верна

Судья: И.А. Шапошникова