Решение по делу № 2-2181/2023 от 05.05.2023 - о защите прав потребителя.

Дело № 2-2181/2023

УИД: 22RS0068-01-2023-000387-37

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«05» мая 2023 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Неустроевой С.А.,

при секретарях ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Газпром газификация» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Газпром газификация» о возложении обязанности осуществить технологического подключение (присоединение) газоиспользующего оборудования. С учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границы земельного участка без взимания платы в течение 15-ти дней со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу истца моральный вред 25 000 руб., почтовые расходы 218,44 руб. В случае не исполнения решения суда взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу истца неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день не исполнения решения.

В обоснование иска указала, что между истцом и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключен договор от 07.04.2022, по условиям которого ООО «Газпром газораспределение Барнаул» обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ подключить (технологически присоединить) газоиспользующее оборудование в сети газораспределения до границы земельного участка по адресу проживания истца и осуществить строительство внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку газоиспользующего оборудования, прибора учета газа по адресу истца.

Истцом условия договора в части внесения 50 % оплаты в счет строительства внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку газоиспользующего оборудования, прибора учета газа исполнены. В установленный срок условия договора со стороны ответчика исполнены не были.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направлена претензия с требованием исполнить договор в течение 10-ти дней с даты получения претензия, которая ответчиком в добровольном порядке не исполнена.

Действия ответчика нарушают права и законные интересы истца по газификации домовладения в срок, обусловленный договором.

В судебном заседании истец ФИО2 на уточненных требованиях настаивала по доводам, изложенным в иске, просила иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель истца ФИО7 на удовлетворении исковых требований настаивал. Указал, что срок исполнения договора истек, однако ответчиком фактическое подключение жилого дома к сети газоснабжения не производится. Каких-либо доказательств невозможности исполнения договора не представлено.

Представитель ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» ФИО5 в судебном заседании с требованиями не согласилась. Дополнительно пояснила, что при заключении договора с истцом были приняты короткие сроки, установленные Губернатором Алтайского края, но эти сроки в полном объеме не учитывают размер работ, необходимых произвести. В адрес истца направлялось дополнительное соглашение о продлении сроков и письмо о невозможности исполнить договор в установленные в нем сроки. Реальный срок подключения истца до 01.10.2023г.

Представитель ответчика ООО «Газпром газификации» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представили письменное ходатайство, в котором просят исключить ООО «Газпром газификация» из числа соответчиков.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п.1.1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети.

ФИО2 были выданы технические условия. Место объекта газификации – жилой дома ...., срок подключения – ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 11 Договора предусмотрено, что плата за подключение состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) постановку газоиспользующего оборудования и (или) постановку прибора учета и составляет 44 278,16 руб.

Пунктом 13 Договора установлено, что внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов, что составляет 22 139,08 руб., в том числе НДС 3 689,85 руб., вноситься в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 50 процентов платы, что составляет 22 139,08 руб., в том числе НДС 3 689,85 руб. вноситься в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно квитанции, имеющейся в материалах дела, истцом внесена оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 22 139,08 руб.

Однако до настоящего времени подключение к сети газораспределения не произведено.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направлена претензия с просьбой в течении 10-ти дней с даты получения претензии исполнить договор от ДД.ММ.ГГГГ. В случае не исполнения требований перечислить на счет истца 36 069,54 руб., из которых 25 000 руб. в счет возмещение морального вреда, 11 069,54 руб. как штраф за неисполнение требований.

В ответ на претензию ООО «Газпром газораспределение Барнаул» сообщило истцу, что длительность сроков обусловлена тем, что на территории Алтайского края законодательством установлены сжатые сроки по осуществлению подключений, при больших объемах работ. Предложено подписать дополнительное соглашение об увеличении срока реализации договора.

Из положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст. 309,310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент заключения.

В соответствии с п.2 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения предусмотренные данным параграфом, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договора.

В соответствии с п. 1 и 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ "О защите прав потребителей") исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

В силу ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

Отношения по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регулируются нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативными актами.

Согласно ч. 8 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка.

В соответствии с ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.

Такой порядок установлен Правилами №1547, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции от 30.11.2022).

Пунктом 3 Правил №1547 предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с п.п. 5,6 Правил №1547 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с пунктом 121 Правил №1547, действовавшей на момент заключения договора №, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:

- для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;

- для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут положены после ДД.ММ.ГГГГ;

- для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года.

Пунктом 122 правил №1547 установлены предельные сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя.

Из пункта 123 Правил №1547, в редакции, действовавшей на момент заключения договора с ФИО2, следовало, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газорапределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 правил.

При заключении ДД.ММ.ГГГГ договора № с ФИО2 действовала Государственная Программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2021 №297, включающая Подпрограмму «Газификация Алтайского края».

Распоряжением Губернатора Алтайского края №170-рг от 22.122021 утвержден сводный план-график догазификации, включенный в указанную Государственную программу Алтайского края 2Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами». Данным сводным планом-графиком предусмотрено окончание строительства и (или) реконструкиця газораспределительной сети в г. Барнауле Алтайского края в ноябре 2022 года.

Следовательно, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя истек ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из пояснений представителя ответчика, для подключения домовладения ФИО2 необходимо строительство объекта, «Распределительный газопровод низкого давления до жилых домов в .... р.....)», который до настоящего времени не выполнен в связи с большим объемом работ в рамках догазификации на территории ФИО3 края и сложностью создаваемых объектов.

При этом, ответчиком не представлено доказательств, того, что неисполнение мероприятий в рамках договора с ФИО2 в установленные сроки вызвано причинами, за которые общество ответственности не несет.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» было обязано предпринять все необходимые меры и в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выполнить мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспрделения.

Таким образом, действия ООО «Газпром газораспределение Барнаул», выразившееся в нарушении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, расположенного по адресу: ...., к сетям газораспределения не соответствуют договору и пунктам 121-123 правил №1547.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что технические условия № на подключение (технологическое присоединение) проектируемой сети газораспределения «Распределительный газопровод низкого давления до жилых домов в ....)» к сетям газораспределения был изготовлен ООО «Газпром газораспределение Барнаул» только ДД.ММ.ГГГГ.

Должностное лицо заместитель начальника технического отдела ООО «Газпром газораспределение Барнаул» ФИО8 допустила невыполнение в срок мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: .... газораспределительным сетям, в связи с чем признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного <данные изъяты> КоАП РФ.

Согласно п.п. 16, 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" по смыслу пункта 2 статьи 310, пункта 3 статьи 426, статьи 450.1 ГК РФ не связанный с нарушением со стороны потребителя односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора не допускается, в том числе в случаях, предусмотренных правилами об отдельных видах договоров, например статьей 782 ГК РФ.

Согласно п.4 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств лежит на исполнителе услуг.

Таким образом, Законом о защите прав потребителей предусмотрено, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).

Между тем, ответчиком не было представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины.

Договор от ДД.ММ.ГГГГ№ заключен между сторонами: ООО «Газпром газораспределение Барнаул», именуемый «Исполнитель» с одной стороны и ФИО2, именуемый «Заявитель», и ООО «Газпром газификации» (оператор).

Согласно пунктам 1, 4 договора обязанностью исполнителя является осуществление подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, к сетям газораспределения.

Пунктом 8 договора предусмотрена обязанность ООО «Газпром газификации» осуществлять мониторинг исполнения действий по созданию сети газораспределения до точек подключения, рассмотрение претензий заявителя на действия исполнителя.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в данном случае лицом, ответственным за не исполнение договора в срок является ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ФИО2 соблюдены все условия, необходимые для подключения объекта к сети газораспределения, срок исполнения договора истек, в связи, с чем имеются основания для возложении обязанности на ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО2 по адресу: .... учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка без взимания платы.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 206 ГПК РФ суд полагает необходимым установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, - 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Разрешая исковые требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, суд учитывает характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, которым, характер нравственных страданий истца, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным взыскать с ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу истца 5 000 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения требований.

В соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Определяя размер неустойки, судом учитываются обстоятельства наступления гражданской ответственности ответчика, характер требований (в частности объем работ). С учётом изложенных обстоятельств суд полагает правильным определить размер неустойки 1 500 руб. за каждый день просрочки по дату фактического исполнения решения суда.

Истцом заявлено о взыскании расходов, за направление почтовой корреспонденции в адрес ответчика при обращении с исковым заявлением.

Согласно материалам дела понесены следующие почтовые расходы: ДД.ММ.ГГГГ за направление копии уточненного искового заявления – 218,44 руб. Указанные расходы также подлежат взысканию с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу истца на основании положений ст. 98 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ суд, взыскивает с ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» госпошлину в доход бюджета муниципального образования городской округ - г. Барнаул в размере 300 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК PФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты>) осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО2 по адресу: ...., с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка по адресу: ...., без взимания платы.

Установить срок для исполнения решения – 1 месяц со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт <данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., почтовые расходы в сумме 218,44 рублей.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в случае неисполнения решения суда неустойку в размере 1 500 руб. за каждый день просрочки по дату фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты>) госпошлину в доход местного бюджета 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд города Барнаула – 16.05.2023.

Судья: С.А. Неустроева