Дело №

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

ДД.ММ.ГГГГ

Балашихинский городской суд в составе:

председательствующего судьи Гришаковой Н.Б.,

прокуроре ФИО5,

при секретаре ФИО6,

с участием представителя истца ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истица ФИО2 обратилась в суд с иском к ответчику, указав в обоснование иска о том, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен Договор подряда на выполнение комплекса работ по созданию онлайн-школы № (далее - Договор), в соответствии с которым ответчик обязуется по заданию истца выполнить и сдать, а истец принять и оплатить комплекс работ по созданию онлайн-школы в сети «Интернет» «под ключ» Согласно пункту 3.1. Договора, цена Договора составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. НДС не предусмотрен в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В силу пункта 4.2.2. Договора, истец обязан оплатить расходы на рекламу онлайн-школы в социальной сети Instagram в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей на счет Подрядчика в течение 2 (Двух) месяцев с момента заключения Договора. НДС не предусмотрен в связи с применением Заказчиком упрощенной системы налогообложения. ДД.ММ.ГГГГ истец произвел ответчику оплату по Договору в размере 600000 рублей. Оплата производилась единой суммой в размере 8 500 евро, что на момент ДД.ММ.ГГГГ составляло 603 160 (шестьсот три тысячи сто шестьдесят) рублей по курсу ЦБ РФ. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком было направлено уведомление об обнаружении независящих от него обстоятельств, согласно которому у ответчика отсутствовало взаимодействие с заказчиком по вопросу предоставления информации необходимой для выполнения работ и приостановлении выполнения работ. ДД.ММ.ГГГГ было направлено письмо, согласно которому истец просит уточнить вид информации, необходимый истцу для выполнения работ, повторно направляет материалы, в соответствии с пунктом 4.2.3. Договора, а также напоминает о срок исполнения этапа №, в том числе просьбой его завершения в течение 2 (двух) месяцев. Однако запрашиваемая истцом информация уточнения не получила, работы не были восстановлены, информация из письма от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком проигнорирована. В установленные Договором сроки результаты работы истцу не переданы.

На основании истица ФИО2 просила суд расторгнуть договор на выполнение комплекса работ по созданию онлайн-школы № от ДД.ММ.ГГГГ, по причине ненадлежащего исполнения и неоднократного нарушения со стороны ответчика и взыскать уплаченные денежные средства в размере 603 160 (шестьсот три тысячи сто шестьдесят) рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 9 232 (девять тысяч двести тридцать два) рубля.

В судебное заседание истица ФИО2 не явилась, извещена, её представитель по доверенности ФИО7 явилась, на удовлетворении заявленных исковых требований настаивала, давала пояснения согласно доводам, изложенным в иске.

Ответчик ИП ФИО3 в судебное заседание не явился, представил письменные возражения на иск, в которых просил в заявленных исковых требованиях отказать.

С учетом мнения представителя истца, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, а также материалы гражданского дела №, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Статьями 309, 310, 408 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В силу положений статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Из положений статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, в том числе, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ИП ФИО3 был заключен Договор подряда на выполнение комплекса работ по созданию онлайн-школы № (далее - Договор), в соответствии с которым ответчик обязуется по заданию истца выполнить и сдать, а истец принять и оплатить комплекс работ по созданию онлайн-школы в сети «Интернет» «под ключ» (пункт 1.1. Договора).

В соответствии с пунктом 1.2. Договора, виды, сроки и стоимость этапов работ согласовываются в Плане работ (Приложение № к Договору).

Согласно пункту 3.1. Договора, цена Договора составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. НДС не предусмотрен в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

В силу пункта 4.2.2. Договора, истец обязан оплатить расходы на рекламу онлайн-школы в социальной сети Instagram в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на счет Подрядчика в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения Договора. НДС не предусмотрен в связи с применением Заказчиком упрощенной системы налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ истец произвел ответчику оплату по Договору в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, что подтверждается платежным поручением №) от ДД.ММ.ГГГГ.

Также, ДД.ММ.ГГГГ истец произвел ответчику оплату по Договору в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 4.4.2. Договора, истец имеет право приостановить выполнение работ по Договору в случае не предоставления необходимой информации и документации Заказчиком в соответствии с п. 4.2.3. Договора.

Решением Балашихинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, вступившим законную силу, установлено, что ИП ФИО3 предупредил истца и до получения от истца указаний приостановил работу по заключенному договору подряда в связи с обнаружением не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения в срок предусмотренный заключенным договором подряда работы, а именно не предоставления заказчиком информации необходимой для исполнения договора, а именно выполнения обязанности предусмотренной п. 4.2., 4.2.3. договора.

В силу п. 2 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 4.2.3. Договора, в течение 60 (шестидесяти) дней от даты составления настоящего Договора передать Подрядчику информацию и документацию согласно перечню: заполнить все брифы (анкеты), которые пришлет менеджер проекта; Прописать свой сценарий вебинара по шаблону SS; Предоставить более 20 личных фотографий отличного качества; Записать 2 разогревающих видео с полезным контентом; Предоставить «lead magnit» для воронки продаж; записать мастер-класс; предоставить копию паспорта 1 и 2 страниц; открыть расчетный счет в Тинькофф банке; предоставить карточку юр. лица ООО или ИП; зарегистрировать новые электронные почты на gmail.com и yandex.ru под онлайн-школу и предоставить пароль; предоставить минимально рабочую версию продукта (5 видео уроков).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направила ИП ФИО3 электронной почтой ссылки на всю информацию, указанную в п. 4.2.3. договора и графические изображения требуемых документов (л.д. 20-21).

В данном письме истица просила также прислать ей результаты уже выполненных работ.

Согласно пункту 8.5.2. Договора, Подрядчик использует электронный почтовый ящик info@sellskill.ru.

В силу пункта 8.6. Договора, Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что адреса электронных почтовых ящиков, указанные в п. 8.5 Договора, принадлежат или используются только соответствующей Стороной; третьим лицам не известны пароли от электронных почтовых ящиков Сторон; каждая из сторон исключила возможность подписания документов ПЭП неуполномоченными лицами.

Пунктом 8.9. договора предусмотрено, что электронный документ будет считаться полученным другой стороной в дату его надлежащего отправления отправляющей стороной вне зависимости от даты фактического получения письма с электронным документом.

В своих возражениях ответчик не отрицал получение данного письма и исполнение истицей принятых на себя обязательств по предоставлению необходимой информации для создания сайта.

Таким образом, суд считает установленным, что выявленные ранее обстоятельства, которые создавали невозможность завершения в срок предусмотренный заключенным договором подряда работы, были стороной истца устранены. Доказательств того, что у ответчика возникли иные обстоятельства, препятствующие выполнению работ, о которых он известил истицу, а также доказательств неисполнения истицей иных принятых на себя обязательств по договору, в материалы дела не представлено.

В силу Приложения № к Договору, сдача этапов происходит в следующие периоды: 1 этап — с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2 этап — с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 3 этап — с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4 этап — с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 5 этап — с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, срок исполнения третьего этапа работ составлял два календарных месяца.

Следовательно, после устранения истицей обстоятельств, ранее препятствовавших исполнению договора, ответчик должен был выполнить принятые на себя обязательств и сдать третий этап работ в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 56 Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчик не представил суду надлежащих, допустимых и достоверных доказательств того, что им был выполнен третий результат работ, а к моменту рассмотрения настоящего гражданского дела, и иные этапы работ по договору.

ДД.ММ.ГГГГ истица направила ответчику уведомление о расторжении договора с требованием возврата уплаченных денежных средств. Данное уведомление было ответчиком проигнорировано.

Из положений статей 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,, следует, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

При таких обстоятельствах, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истицы ФИО2 о расторжении договора подряда на выполнение комплекса работ по созданию онлайн-школы № от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следствие, в ответчика в пользу истицы подлежит взысканию уплаченная по договору денежная сумма в размере 500000 рублей.

Доказательств того, что 100000 рублей, выплаченные истицей по п. 4.2., 4.2.2., 4.2.3 на рекламу онлайн в социальной сети Instagram, действительно были потрачены ответчиком по прямому назначению - а именно на рекламу в социальной сети, суду не представлено.

Таким образом, оплаченные истицей 100000 рублей на рекламу следует отнести к понесенным убыткам, которые в следствие неисполнения ответчиком обязательств по договору подряда подлежат возмещению в полном объеме.

К таким же убыткам суд относит расходы истца по оплате ответчику первого и второго результата работ, которые не могут рассматриваться и оцениваться отдельно от остальных этапов, поскольку предметом договора подряда является непосредственно комплекс работ по созданию онлайн-школы «под ключ». Невыполнение одного из этапов ответчиком исключает возможность истца принять и пользоваться результатом, на который он рассчитывал при заключении договора.

Поскольку заявленные исковые требования судом удовлетворяются в полном объеме, согласно ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца также подлежит взысканию государственная пошлина в размере 9 232 (девять тысяч двести тридцать два) рубля.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить.

Расторгнуть Договор подряда на выполнение комплекса работ по созданию онлайн-школы № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и Индивидуальным предпринимателем ФИО3

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО2 уплаченную денежную сумму по договору в размере 603 160 (шестьсот три тысячи сто шестьдесят) рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 232 (девять тысяч двести тридцать два) рубля.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Балашихинский городской суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления решения суда в мотивированной форме.

Судья Н.Б. Гришакова

Мотивированное решение изготовлено 19.08.2022г.

Судья Н.Б. Гришакова

Копия верна

Решение не вступило в законную силу

Подлинник решения находится в гражданском деле № в производстве Балашихинского городского суда

УИД 50RS0№-66

Судья Гришакова Н.Б.

Помощник судьи ФИО9