Дело №

25RS0№-86

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 ноября 2025 года

Ленинский районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи Мелковой Е.С.,

при секретаре Чуровой А.В,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании предварительной оплаты, неустойки, морального вреда, штрафа в порядке закона «О защите прав потребителя»,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с вышеназванным иском, указал, что ДД.ММ.ГГГГ истцом был заключен договор с ответчиком, зарегистрированным в качестве самозанятого, на выполнение работ по переделке входной группы в доме. Срок выполнения работ составлял 14 рабочих дней с момента заключения договора, то есть не позднее 03.04.2025г. работы ответчик должен был закончить. По условиям договора ответчик получил предоплату в размере 150 000 рублей в день заключения договора. Получив денежные средства, ответчик к выполнению работ не приступил, на телефонные звонки не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ при встрече с ответчиком нами было подписано соглашение о расторжении договора, обязательство о возврате денежных средств, гарантийное письмо, о том, что претензионный порядок соблюден. Однако до настоящего момента денежные средства не возвращены. Просит взыскать сумму предоплаты услуг 150 000 рублей, неустойку 150 000 рублей, моральный вред 10 000 рублей, штраф в порядке ФЗ «О защите прав потребителя» в размере 50% от суммы взыскания, судебные издержки 70 000 руб.

В судебном заседании представитель истца по ордеру адвокат Погорелова Т.В. исковые требования поддержала. Суду пояснила, что срок по выполнению строительных работ нарушен, давно истек, просила взыскать уплаченную по договору сумму предоплаты в связи с нарушением сроков.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен по адресу регистрации, ответчик о причинах неявки суд в известность не поставил, заявлений или ходатайств об отложении рассмотрения дела или рассмотрении в свое отсутствие в суд не поступало. С учетом требований ст.ст.167, 233 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав представителя истца и изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В соответствии со ст. 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истцом был заключен договор на выполнение строительных работ с ответчиком, зарегистрированным в качестве, самозанятого, а именно на выполнение работ по переделке входной группы в доме (Приложение № к Договору).

Стоимость работ определена п.2.1, составила 217 000 рублей. П.2.4.1. установлено, что 150 000 рублей вносится Заказчиком в кассу Исполнителя наличными в день подписания договора. ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель (ответчик) денежные средства получил, о чем свидетельствует расписка.

В соответствии с п.3.5. Договора, Ответчик обязался выполнить все работы по строительству в течение 14 рабочих дней, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Обязанность по предоплате работ по настоящему договору истец выполнил в полном объеме в соответствии с порядком, согласованным Сторонами в договоре.

Суду ответчиком не представлено доказательств выполнения работ либо возврата предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ сторонами подписано соглашение о расторжении договора на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Достигнуто соглашение о возврате ответчиком полученной предоплаты в размере 150 000 рублей в следующем порядке: 75 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, 75 000 рублей – до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ответчиком подписано гарантийное письмо о возврате денежных средств и согласовано, что данным письмом соблюден претензионный порядок.

В соответствии со ст. 68 ГПК РФ, суд полагает, обстоятельства нарушения со стороны ответчика сроков выполнения работ по договору доказанными.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст. 715 ГК РФ, заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 13 ФЗ « О защите прав потребителей » за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии со ст. 27 ФЗ « О защите прав потребителей » исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 28 ФЗ « О защите прав потребителей » если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В нарушение ст. 55, 56 ГПК РФ, ответчиком не представлены доказательства, что нарушение сроков исполнения работ по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Поскольку судом установлен факт нарушения сроков исполнения работ по договору подряда со стороны ответчика, то в силу ст.28 Закона РФ « О защите прав потребителей », истец вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, что истцом и было сделано, соответствующее уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке было подписано сторонами.

Соответственно, суд приходит к выводу взыскании с ответчика в пользу истца оплаченных по договору денежных средств в размере 150 000 рублей.

Также суд считает необходимым взыскать неустойку в размере 150 000 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ст.15 ФЗ «О защите прав потребителя» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Принимая во внимание, что ответчик на протяжении длительного времени не исполнял свои обязательства по возврату суммы предоплаты, истец испытывал моральные и нравственные страдания, вынужден был переживать за отсутствие работ, потраченные денежные средства, суд считает разумной и обоснованной компенсацией морального вреда в сумме 5 000 рублей.

Согласно статье 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Суд считает, что с учетом принципа разумности, справедливости, объема оказанной представителем истца юридической помощи, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., в остальной части данного требования отказать.

В соответствии со ст. 13 ч. 6 Закона РФ « О защите прав потребителей », с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу истца в размере 152 500 рублей (150 000+150 000+5 000)*50%).

Руководствуясь ст. 233-244 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Исковое заявление ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании предварительной оплаты, неустойки, морального вреда, штрафа в порядке закона «О защите прав потребителя» - удовлетворить в части.

Взыскать с ИП ФИО2 денежные средства в размере 150 000 руб., неустойку 150 000 рублей, компенсацию морального вреда 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., штраф в размере 152 500 рублей.

В соответствии со ст.237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.С.Мелкова