УИД 74RS0№-71

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Чебаркульский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Мохначёвой С.Л.,

при секретаре Степановой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в суд с иском к ФИО1, просили:

расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети от ДД.ММ.ГГГГ под №, заключенный между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1;

взыскать с ответчика в пользу истца убытки (понесенные расходы) в размере 257184 руб. 96 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 5771 руб. 85 коп. (л.д.5-10).

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиала в <адрес> и ФИО1 был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети №, по которого истец принял на себя обязательства по выполнению комплекса мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, жилого дома, по адресу: <адрес>, д.Шахматово, <адрес>, к действующей газораспределительной сети, до границы земельного участка заказчика, а заказчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить их.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, в том числе не уведомил истца о выполнении мероприятий по строительству и готовности сети газопотребления в границах земельного участка, поэтому истец не смог выполнить мероприятия по мониторингу выполнения ответчиком технических условий и фактическому присоединению (технологическому присоединению), при этом истцом выполнены работы по строительству объекта капитального строительства – газораспределительной системы до границы земельного участка, данные расходы в общем размере составили 257184 руб. 96 коп.

Истец не имеет возможности осуществить технологическое присоединение объекта капитального строительства к газораспределительной сети, жилого дома по адресу: <адрес>, а, следовательно, и исполнить принятые на себя обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети № от ДД.ММ.ГГГГ.

В адрес ответчика было направлено предложение о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети, с предложением расторгнуть договор, которое оставлено ответчиком без ответа.

Представитель истца Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» - ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

Представитель третьего лица МО Шахматовского сельского поселения - МУ Администрация Шахматовского сельского поселения в судебное заседание не явился, извещены.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещался по адресам: <адрес>, судебная корреспонденция адресатом не получена, возвращена в суд за истечением срока хранения.

Из сообщения Главы Шахматовского сельского поселения следует, что ФИО1 по адресу: <адрес>, д.Шахматово, <адрес> не проживает, так как по данному адресу находится земельный участок (л.д.99).

В силу п.1 ст.165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абз.1 и абз.3 п.63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу п.1 ст.165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (п.1 ст.165.1 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (п.68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

При указанных обстоятельствах суд полагает ответчика ФИО1 извещенным о месте и времени судебного заседания, в связи с чем считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав все письменные доказательства по делу, суд пришел к следующему.

В соответствии с п.1 ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно п.1 ст.432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Статьей 307 ГК РФ предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).

Согласно ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

В соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно п.3 ст.425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

В соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

В силу п.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с п.1 ст.451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Предусмотрены условия, при совокупности которых договор может быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При рассмотрении дела установлено:

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заказчик) и Акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнитель) заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> к сети газораспределения (л.д.11-13).

Договор заключен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила № от ДД.ММ.ГГГГ).

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

На основании ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель обязан, выполнить комплекс мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заказчика, по адресу: <адрес>, к действующей газораспределительной сети, до границы земельного участка заказчика, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ, оплатить его и выполнить комплекс мероприятий по подключению (технологическому присоединению в границах своего земельного участка (п.2.1).

По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель обязан, в том числе, подготовить и выдать технические условия на объект капитального строительства (п.3.3.1); выполнить проектные работы для создания сети газораспределения до точки подключения в соответствии с действующими нормативными документами (п.3.3.2); получить письменное согласие собственников земельных участок, на которых планируется строительство сети газораспределения до границы земельного участка заказчика о возможности строительства сети газораспределения (п.3.3.3); качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями строительных норм и правил выполнить работы, предусмотренные п.2.2 договора своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц и сдать результат работ заказчику (п.3.3.4); направить заказчику в адрес электронной почты, указанный в заявке о подключении, в случае, если адрес электронной почты не указан, почтовым отправлением по адресу регистрации заказчика в течение пяти рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) (3.3.5); в течение 10 календарных дней со дня получения от заказчика уведомления о готовности объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного участка заказчика, к приему природного газа, проверить выполнение заказчиком технических условий, пломбы на приборах (узлах) учета потребляемого природного газа и газовых кранах. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием заказчиком и исполнителем акта о готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) к газораспределительной сети исполнителя) (п.3.3.7); провести работы по присоединению (врезка и пуск газа) объекта к газораспределительной сети исполнителя не позднее установленного договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п.3.3.8).

По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик обязан в том числе, выполнить комплекс строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления, в пределах границ земельного участка, владельцем которого он является, не позднее, чем за 40 календарных дней до дня подключения, указанного в п.7.1 договора - ДД.ММ.ГГГГ (п.3.1.1); представить исполнителю экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (п.3.1.2); не позднее 30 календарных дней до даты подключения предоставить исполнителю уведомление о готовности объекта капитального строительства к подключению к сети газораспределения (п.3.1.4); в согласованные с исполнителем сроки обеспечить исполнителю доступ к объекту капитального строительства заказчика для проверки выполнения заказчиком технических условий (п.3.1.5); принять выполненную исполнителем работу (ее результат) и подписать акт о подключении, а также акты о разграничении балансовой (имущественной) принадлежности сети газораспределения и эксплуатационной ответственности (п.3.1.6); произвести плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего договора (п.3.1.7).

Предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) по договору составляет 59990 руб. 90 коп., в том числе НДС 18%, (п.4.1).

Согласно п.7.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) устанавливается в течение 18 месяцев со дня заключения, предварительно день подключения – ДД.ММ.ГГГГ.

В п.7.2 договора предусмотрено, что он действует до выполнения сторонами всех обязательств, принятых на себя в соответствии с договором.

Доказательств внесения ФИО1 оплаты в размере 59990 руб. 90 коп. за технологическое при соединение объекта капитального строительства в материалы дела не представлено.

Исполнителем со своей стороны был подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в июле 2018 года (л.д.21).

В адрес ФИО1 было направлено уведомление об окончании срока действия договора о подключении с предложением о продлении срока действия технических условий и в дальнейшем предложение о расторжении договора (л.д.24-28), которые остались без ответа со стороны ФИО1

Истцом понесены расходы и выполнены работы на общую сумму 257184 руб. 96 коп. (л.д.29-55).

ФИО1 на день рассмотрения дела обязанности, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнены.

Объект капитального строительства на земельном участке по адресу: <адрес> отсутствует, что также подтверждается сообщением Главы Шахматовского сельского поселения, из которого следует, что по адресу: <адрес> находится земельный участок (л.д.99).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что в виду неисполнения ФИО1 взятых на себя обязательств по договору № в части выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежавшего ему земельного участка исполнение договора со стороны АО «Газпром газораспределение Челябинск» стало невозможным, указанное нарушение ФИО1 условий договора является существенным и является основанием для расторжения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети от ДД.ММ.ГГГГ под № и взыскании со ФИО1 фактически понесенных истцом расходов (убытков), в связи с исполнением со своей стороны условий договора в размере 257184 руб. 96 коп.

При этом ФИО1 не лишен возможности вновь обратиться в АО «Газпром газораспределение Челябинск» с заявкой на технологическое присоединение своего жилого дома при его возведении.

Согласно ч.1 ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, к которым в силу ч.1 ст.88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относится государственная пошлина.

При подаче иска истцом была оплачена государственная пошлина в размере 5771 руб. 85 коп. (л.д.69).

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 5771 руб. 85 коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети от ДД.ММ.ГГГГ под №, заключенный между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1.

Взыскать со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» <данные изъяты> убытки в размере 257184 руб. 96 коп., расходы по уплате госпошлины в сумме 5771 руб. 85 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Челябинский областной суд через Чебаркульский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий:

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья С.Л.Мохначёва