АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, <...> http://kirov.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
Дело № А28-11260/2024
г. Киров 03 апреля 2025 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А.
при ведении протокола судебного заседания c использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Слобожаниновой И.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «ПМК ГИПромЭнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>)
к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АлтайСтрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>)
о взыскании 44 790 рублей 58 копеек,
и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АлтайСтрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) к
обществу с ограниченной ответственностью «ПМК ГИПромЭнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>)
о взыскании 352 208 рублей 57 копеек,
при участии в судебном заседании представителей:
от истца (ответчика по встречному иску): не явился, извещен, от ответчика (истца по встречному иску): ФИО1, по доверенности от
09.01.2025,
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АлтайСтрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПМК ГИПромЭнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) по первоначальном иску 44 232 (сорок четыре тысячи двести тридцать два) рубля 14 копеек неустойки и 1 975 (одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей 06 копеек расходов по уплате государственной пошлины.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПМК ГИПромЭнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АлтайСтрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) по встречному иску 145 069 (сто сорок пять тысяч шестьдесят девять) рублей 53 копейки неустойки и 19 519 (девятнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 97 копеек расходов по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении первоначального и встречного исков в остальной части отказать.
В результате судебного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПМК ГИПромЭнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АлтайСтрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) 118 382 (сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 29 копеек.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ПМК ГИПромЭнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 587 (пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АлтайСтрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, Россия, <...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 390 (двадцать семь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.
Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
Судья С.А. Погудин