Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-206192/25-56-1556
15 октября 2025 года
г. Москва
Резолютивная часть решения изготовлена 06 октября 2025 года.
Полный тест решения изготовлен 15 октября 2025 года.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Картавой О.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Савенковым А.О.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ИНН: <***> ОГРН: <***>)
к ответчику ООО "АВТО СПЕЦ УСЛУГИ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)
о взыскании суммы задолженности в размере 2 847 455,16 р.
При участии: согласно протоколу.
УСТАНОВИЛ:
ФНС России (далее – истец, заказчик) обратилось в суд ООО "АВТО СПЕЦ УСЛУГИ" (далее – ответчик, подрядчик) с требованием о взыскании суммы неустойки в размере 2 847 455,16 р.
Ответчик на судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, мотивированный отзыв не представил, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие.
Суд, в виду отсутствия возражений сторон и надлежащего их извещения о возможности перехода из стадии предварительного заседания к стадии судебного разбирательства в определении, завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ.
Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу о частичной обоснованности требований истца в виду следующего.
Как следует из материалов дела, между Федеральной налоговой службой (далее также - Истец, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «АВТО СПЕЦ УСЛУГИ» (далее - Ответчик, Исполнитель) был заключен государственный контракт от 21.10.2021 № 5-6-02/211 (далее - Контракт) на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию (далее - услуги).
В соответствии с пунктом 4.2.22 Контракта Исполнитель обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющем 30% от цены Контракта.
Пунктом 4.2.23 Контракта установлено, что Исполнитель обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем.
Кроме того, согласно пункту 4.2.25 Контракта Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
Согласно пункту 5 Соглашения о расторжении Контракта от 13.04.2023 сторонами установлено, что на момент расторжения Контракта Исполнителем не предоставлены документы, подтверждающие исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.2.22 Контракта по привлечению субподрядчиков, соисполнителей в объеме 30% от цены Контракта.
В соответствии с пунктом 2.2 Контракта общая цена оказываемых услуг (цена Контракта) составляет 189 830 343 рубля 77 копеек (Сто восемьдесят девять миллионов восемьсот тридцать тысяч триста сорок три рубля 77 копеек).
Сумма привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей составляет 56 949 103,13 р.
Документы, подтверждающие привлечение Исполнителем субподрядчиков, соисполнителей на вышеуказанную сумму, в ФНС России не представлены.
В соответствии с пунктом 5.6 Контракта за неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, что составляет 2 847 455 рублей 16 копеек (Два миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 16 копеек) (56 949 103,13 х 0,05 = 2 847 455,16).
Пунктами 7.1, 7.5 Контракта установлено, что все споры или разногласия, возникшие между сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования. В случае невозможности решения разногласий в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию с требованием оплаты суммы неустойки в общем размере 2 030 811,80 р., отсутствие удовлетворения которой явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.
В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.
Ответчик отзыв не представил.
Суд указывает, что стороны, в силу статьи 228 и 111 АПК РФ, несут риски принятия решения по имеющимся в деле доказательствам, а также риски не исполнения или не надлежащего исполнения требований суда о представлении документов, имеющих прямое отношение к предмету доказывания по делу, определенному судом.
В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Частью 2 статьи 9 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Судом установлено, что, Ответчик свои обязательства по договору исполнил не надлежащим образом, в связи с чем, в силу положений статей 309, 310, 720 ГК РФ и п. 5.6 Договора, требование Истца о взыскании с Ответчика суммы неустойки в размере 2 847 455,16 р. подлежит удовлетворению.
Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возлагается на ответчика и взыскивается в доход федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "АВТО СПЕЦ УСЛУГИ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ИНН: <***> ОГРН: <***>) суммы задолженности в размере неустойки в общем размере 2 847 455,16 руб.
Взыскать с ООО "АВТО СПЕЦ УСЛУГИ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 110 424 руб.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.
СУДЬЯ
О.Н. Картавая