АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
г. Элиста 08 августа 2023 года Дело № А22–4011/2022
Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Джамбиновой Л.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мергесовым А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭРА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени и штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом в размере 3 212 522 руб. 82 коп., третье лицо: Администрация г. Элисты (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),
при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО1 (доверенность от 17.10.2022), от ответчика – генерального директора Гора А.А.,
Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты (ОГРН <***>, ИНН <***>) – удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭРА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 838719,94 рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты (ОГРН <***>, ИНН <***>) – отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭРА» (ОГРН 1140572002471, ИНН 0572009113) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 19774 рублей.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).
Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу.
В соответствии с ч. 2 ст. 257 и ч. 1 ст. 275 АПК РФ апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.
Судья Л.Б. Джамбинова