Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Ханты-Мансийск
22 декабря 2023 г.
Дело № А75-19755/2023
Резолютивная часть решения подписана 09 декабря 2023 г.
Решение в полном объеме изготовлено 22 декабря 2023 г.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Касумовой С.Г., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Оптимум-У" (628402, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 4/2, кв. 144, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 612 970,73 руб. по договору от 03.03.2020 № 60/СП,
установил:
Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Оптимум-У" (далее – ответчик) о взыскании 612 970,73 руб. договорной неустойки (штрафа) по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества от 03.02.2020 № 60/СП (далее – договор).
Определением суда от 18.10.2023 на основании частей 1, 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Ответчик отзыв на иск не представил, исковые требования не оспорил.
По настоящему делу судом 09.12.2023 принято решение (путем подписания резолютивной части решения) об удовлетворении исковых требований истца.
В связи с подачей ответчиком заявления судом составлено мотивированное решение в порядке части 2 статьи 229 АПК РФ.
Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.
Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор, по которому заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства выполнить в соответствии с проектной документацией (приложение № 1) к договору работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем (далее - работы) в многоквартирном (-ых) доме (-ах) (далее - объект (-ы), расположенного (-ых) по адресу (-ам): <...>; <...>; г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 67, заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, сдать выполненные работы Заказчику в порядке и в сроки, установленные договором, а также выполнить иные, неразрывно связанные с капитальным ремонтом объекта (-ов) работы (пункт 1.1. договора).
Цена договора определена по результатам электронного аукциона и составляет 55 810 572,07 руб., в т.ч. НДС (20%) – 9 301 762,01 руб. (пункт 3.1. договора).
Согласно пункту 2.1. договора календарные сроки начала и окончания выполнения работ, предусмотренные пунктом 1.1. договора, определены Графиком выполнения работ (приложение № 4) к договору.
В силу пункта 2.2. договора фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 8 договора.
В соответствии с пунктом 6.1. договора подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора обязан заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков (далее – договор страхования) со страховой организацией (страховщиком), имеющей рейтинг финансовой надежности, выданный рейтинговым агентством "ЭкспертРА", на уровне не ниже "ruAA".
По условиям пункта 6.11. договора в случае увеличения цены настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами дополнительного соглашения к договору, подрядчик обязан внести изменения в настоящий договор страхования в части увеличения страховых сумм, представив заказчику оригинал дополнительного соглашения к договору страхования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.
В соответствии с пунктом 10.1. договора способами обеспечения исполнения договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 10.3. договора, или внесение денежных средств на указанный заказником счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется подрядчиком самостоятельно.
Согласно пункту 10.3. договора требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде банковской гарантии: банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных настоящим договором, гражданским законодательством и постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
По условиям пункта 10.4. договора срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 365 календарных дней.
Согласно пункту 10.6. договора в случае продления сроков выполнения работ по письменному соглашению сторон подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору, обязан продлить срок действия банковской гарантии (в случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору представлена банковская гарантия) на условиях, предусмотренных настоящим разделом договора, и представить заказчику оригинал банковской гарантии.
В соответствии с пунктом 13.1. договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.
Согласно доводам иска, работы по капитальному ремонту системы водоотведения, системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения объекта по объектам на ул. Энтузиастов, д. 6, и ул. Энтузиастов, д. 8 города Сургута, ответчик должен был выполнить не позднее 31.10.2020, однако, работы сданы подрядчиком и приняты заказчиком по объекту на ул. Энтузиастов, д. 6 - 12.11.2020, по объекту на ул. Энтузиастов, д. 8 – 27.11.2020, что позднее установленного договором срока.
Срок действия банковской гарантии АО "Московский Коммерческий Банк" от 28.02.2020 № ЭГ/02884/124 – по 31.10.2021.
По состоянию на текущую дату, в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту, увеличением стоимости работ по капитальному ремонту, ответчиком не представлены подтверждающие документы о продлении срока действия банковской гарантии и договора страхования.
Ссылаясь на нарушение договорных сроков, истец начислил неустойку и обратился к ответчику с претензией.
Впоследствии истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В соответствии с пунктом 2 статьи 740 ГК РФ договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (пункт 2 статьи 708 ГК РФ).
В соответствии с абзацем вторы пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Истцом заявлено о взыскании 612 970,73 руб. договорной неустойки.
Одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка, под которой понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).
В соответствии со статьей 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Согласно пункту 11.3. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,05 % от цены настоящего договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 настоящего договора.
Цена договора составляет 58 378 163,84 руб. (пункт 3.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 21.10.2020 № 5).
Истцом начислена неустойка за не продление срока действия договора банковской гарантии согласно расчету:
58 378 163,84 руб. * 0,05 % = 29 189,09 руб.
Согласно подпункту 11.10.2. пункта 11.10. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 6 договора (за исключением просрочки исполнения обязательств), подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 1% от цены договора, указанной в пункте 3.1. договора, за каждый факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства.
Истцом начислена неустойка за непродление срока действия договора страхования:
58 378 163,84 руб. * 1 % = 583 781,64 руб.
Из содержания положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ следует, что обязательство должно быть исполнено в определенный договором срок.
Исходя из буквального толкования норм права, установленных статьями 329, 330 ГК РФ, следует, что при установлении ответственности в виде начисления неустойки за нарушение гражданско-правового обязательства, сторона должна представить относимые, допустимые доказательства, позволяющие установить состав гражданского правонарушения.
В соответствии с Графиком выполнения работ на объектах (приложение № 1 к договору) работы по капитальному ремонту системы водоотведения, системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения объекта по объектам на ул. Энтузиастов, д. 6, и ул. Энтузиастов, д. 8 города Сургута должны быть выполнены не позднее 31.10.2021.
Материалами дела подтверждается исполнение подрядчиком работ по договору с просрочкой установленных сроков (акты приемки выполненных работ и оказанных услуг от 12.11.2020, от 27.11.2020).
Достоверность представленных истцом документов ответчиком не оспорена, доказательств, опровергающих факты, изложенные в представленных документах, ответчиком в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено.
Расчеты неустойки судом проверены, признаны арифметически верными, соответствующим условиям договора и фактическим обстоятельствам дела.
Доказательств уплаты неустойки на момент рассмотрения дела ответчиком в арбитражный суд не представлено, доводы истца не опровергнуты, расчеты не оспорены.
Основания для применения статьи 333 ГК РФ судом не установлены; ответчик о снижении неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ не заявил, самостоятельно распорядившись принадлежащими ему правами.
В соответствии с нормой статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа состязательности, а лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Оценив в соответствии с нормой статьи 71 АПК РФ в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, суд полагает требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.
В соответствии со статьями 101, 110, 112 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 112, 167–171, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Оптимум-У" в пользу Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов 612 970,73 руб. штрафа, а также 15 259 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.hmao.arbitr.ru.
Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.
В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Судья С.Г. Касумова