Решение по делу № А43-9282/2025 от 26.05.2025 | АС Нижегородской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А43-9282/2025

г. Нижний Новгород 26 мая 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

Судьи Левашовой Елены Алексеевны (шифр дела 34-140)

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Поляковой О.А.

рассмотрел в судебном заседании дело

по иску акционерного общества "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Мостпроект-3" (ИНН <***>, ОГРН <***>),

к ответчику: публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 821 739 руб. 12 коп.

при участии представителей:

от истца: не явились (извещены надлежащим образом),

от ответчика: не явились (извещены надлежащим образом),

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Мостпроект-3" обратилось в Арбитражный суд нижегородской области к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" о взыскании 1 821 739,12 руб. неотработанного аванса по договорам об осуществлении технологического присоединения от 02.03.2022 №521083063, 30.09.2021 №521076606, 17.01.2022 №521083615, 17.01.2022 №521083748.

Требование основано на статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивировано правом истца на возврат денежных средств, полученных в качестве авансового платежа, ввиду не исполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению.

Ответчик отзыва на иск не представил.

Стороны, извещенные надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Руководствуясь указанными правилами и учитывая отсутствие возражений сторон, суд счел возможным завершить предварительное судебное заседание и продолжить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие представителей истца и ответчика.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Между истцом (заявитель) и ответчиком (сетевая организация) заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

- от 02.03.2022 №521083063, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энрегопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) - энергопринимающие устройства объекта через ТП-10/0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).

Порядок оплаты согласован сторонами в разделе 3 договора.

Приложение №1 к договору содержит технические условия для присоединения к электрическим сетям.

- 30.09.2021 №521076606, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энрегопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) - энергопринимающие устройства объекта через ТП-10/0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. (пункт 1 договора).

Порядок оплаты согласован сторонами в разделе 3 договора.

Приложение №1 к договору содержит технические условия для присоединения к электрическим сетям.

- 17.01.2022 №521083615, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энрегопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) - передвижной объект (строительный городок), в том числе по обеспечению по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 15 рабочих дней со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).

Срок временного технологического присоединения - не более 1 (одного) года (пункт 6 договора).

Порядок оплаты согласован сторонами в разделе 3 договора.

Приложение №1 к договору содержит технические условия на временное технологическое присоединение передвижного объекта.

- 17.01.2022 №521083748, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энрегопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) - передвижной объект (строительный городок), в том числе по обеспечению по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Срок временного технологического присоединения - не более 1 (одного) года (пункт 6 договора).

Порядок оплаты согласован сторонами в разделе 3 договора.

Во исполнение условий данных договоров истцом произведена оплата за технологическое присоединение в сумме1 821 739,12 руб. (платежные поручения от 27.04.2022 №449, 27.04.2022 №4492, 17.08.2022 №5814, 01.03.2022 №1288, 01.03.2022 №1296, 01.03.2022 №1292, 01.03.2022 №1289).

Полагая, что мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не исполнены, истец обратился к сетевой организации с претензией с требованием возвратить денежные средства в размере 1 821 739,12 руб., либо предоставить доказательства фактического выполнения обязательств по договорам.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с данным исковым заявлением.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила №861)), и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Договор о технологическом присоединении является смешенным, по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг, договору подряда. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения глав 37, 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

На основании части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора (подпункт "а" пункта 16 Правил N 861).

Общий перечень мероприятий, относящихся к технологическому присоединению, приведен в пункте 18 Правил N 861 и представляет собой комплекс технических и организационных действий каждой стороны по обеспечению возможности подключения энергопринимающих устройств к электрической сети.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и определяют его предмет в части перечня мероприятий по технологическому присоединению, обязанность своевременно осуществить которые возложена как на сетевую организацию, так и на самого заявителя.

Судом установлено, что в материалы настоящего дела не представлено доказательств, свидетельствующих об исполнении в согласованные сроки мероприятий по технологическому присоединению как сетевой организацией, так и заявителем.

В силу общих положений, предусмотренных абзацем первым пункта 4 статьи 453 ГК РФ, стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 453 ГК РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства, применяются к обязательственным отношениям сторон по договору только в том случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение.

Исходя из специфики правоотношений по технологическому присоединению, в силу положений пункта 1 статьи 782 ГК РФ только заказчик вправе отказаться от исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (указанная правовая позиция закреплена в пункте 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018, и в определении Верховного Суда РФ от 25.12.2017 N 305-ЭС17-11195).

Сетевая организация, учитывая ее обязанность заключения публичного договора, каковым является договор технологического присоединения, не вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

Условиями договоров по настоящем делу не предусмотрено право заявителя на предъявление сетевой организации требования о возврате денежных средств, уплаченных во исполнение денежного обязательства, до расторжения договора.

Доказательств расторжения договора истцом в материалы дела не представлено (статья 65 АПК РФ).

При этом, истечение срока действия технических условий и срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, не является непреодолимым препятствием исполнения договора о технологическом присоединении, и не прекращает сам договор, поскольку срок действия технических условий может быть продлен по заявлению заказчика, равно как и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что договоры об осуществлении технологического присоединения не расторгнуты, договорные отношения между сторонами не прекращены, суд отказывает в удовлетворении искового требования о взыскании неотработанного аванса.

Расходы по уплате государственной пошлины в порядке ч. 1 ст. 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.А.Левашова