Постановление по делу № 13АП-14927/2025 от 16.10.2025 | 13 арбитражный апелляционный суд

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

16 октября 2025 года

Дело №А56-88011/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего Орловой Н.Ф.,

судей Богдановской Г.Н., Смирновой Я.Г.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Капустиным А.Е.,

при участии:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 23.10.2024,

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 09.01.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-14927/2025) общества с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.05.2025 по делу № А56-88011/2024, принятое

по иску государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»

к обществу с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети»

о взыскании,

установил:

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее – истец, Предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети» (далее — ответчик, Общество) с исковым заявлением о взыскании, с учетом принятых судом уточнений, 47 206 руб. неустойки, начисленной за несвоевременно оплаченные услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, по договорам от 29.12.2023 № 81-176033-ПП-ВО, от 27.12.2011 № 11-602613-О-ВО.

Решением от 06.05.2025 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит вынесенное решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель выражает несогласие с порядком расчета неустойки. По мнению ответчика, соглашения к договору не применимы к правоотношениям сторон, которые сложились в настоящем споре.

Также податель жалобы выражает несогласие с выводами суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении ходатайства ответчика о применении к размеру неустойки положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2025 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 01.10.2025.

Письменный отзыв на апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции не поступил.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель истца возражал против их удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 27.12.2011 между истцом (предприятие) и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (абонент) заключен договор № 11-602613-О-ВО-В на прием сточных вод и загрязняющих веществ (далее – договор № 11-602613-О-ВО-В), из пункта 1.1 которого следует, что предметом настоящего договора является прием от абонента (сброс абонентом) сточных вод в систему коммунальной канализации предприятия по канализационным выпускам диаметрами, указанными в приложении № 1 к настоящему договору.

Порядок расчетов согласован сторонами в разделе 4 договора № 11-602613-О-ВО-В.

Расчеты по договору № 11-602613-О-ВО-В производятся по инкассо: предприятие выставляет платежное требование в банк, обслуживающий предприятие, и поручает ему получить от абонента платеж и зачислить денежные средства на расчетный счет предприятия. Денежные средства списываются со счета абонента в порядке акцепта.

Срок оплаты платежного требования после его выставления в банк, обслуживающий предприятие, составляет десять календарных дней. Абонент может произвести предварительную оплату оказываемых предприятием услуг на расчетный счет, указанный предприятием.

24.12.2015 между истцом (предприятие), обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (абонент) и обществом с ограниченной ответственностью «Колтушский Напорный Коллектор» (субабонет) заключено соглашение № 2 к договору № 11-602613-О-ВО-В (далее – дополнительное соглашение № 2), из пункта 1 которого следует, что предметом настоящего соглашения является принятие субабонентом обязанностей абонента по оплате предприятию в объеме, предусмотренном настоящим соглашением, стоимости принятых предприятием сточных вод и загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов водоотведения по договору по объекту: общество с ограниченной ответственностью «Колтушский Напорный Коллектор», расположенному по адресу: <...>.

В соответствии с пунктом 5 дополнительного соглашения № 2 расчеты субабонента с предприятием по настоящему соглашению за принятые сточные воды и загрязняющие вещества в централизованную систему водоотведения (систему коммунальной канализации (далее – ЦСВО) в пределах установленных нормативов водоотведения производятся в сроки, порядке и размере, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Расчетный период, установленный настоящим соглашением, равен 1 календарному месяцу.

Расчеты по настоящему соглашению производятся путем выдачи счетов на руки субабоненту (представителю субабонента, имеющему полномочия на получение счетов). Счета, выставленные предприятием, субабонент получает по месту нахождения подразделения предприятия, осуществляющего начисления за оказанные услуги по водоотведению. Субабонент обязан получить счета в срок с 10 по 15 число месяца, следующего за расчетным.

Согласно пункту 6 дополнительного соглашения № 2 срок оплаты счета составляет двадцать дней со дня его получения субабонентом или со дня, когда субабонент обязан был его получить в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.

Субабонент вправе произвести предварительную оплату любой части объема оказываемых предприятием услуг на расчетный счет, указанный предприятием. В случае внесения предварительной оплаты субабонент обязан произвести предприятию доплату с учетом фактических объемов водоотведения, превышения субабонентом нормативов водоотведения, изменения тарифов.

В случае неоплаты субабонентом счетов за оказанные услуги по истечении двадцати календарных дней со дня их получения, предприятие вправе начислить субабоненту пени за каждый день просрочки платежа. Пени начисляются в сроки, размере и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации на день оплаты субабонентом счета или его соответствующей части.

Размер пени по настоящему соглашению может быть изменен предприятием в одностороннем порядке, без оформления дополнительного соглашения между сторонами, в случае установления действующим законодательством иного размера ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения (пункт 7 дополнительного соглашения № 2).

29.12.2023 между истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства) и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (абонент) заключен договор№ 81-176033-ПП-ВО водоотведения (далее – договор № 81-176033-ПП-ВО), в соответствии с пунктом 1 которого организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, нормативы по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод (далее – нормативы по объему сточных вод)и нормативы состава сточных вод и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки и порядке, которые определены в настоящем договоре.

Датой начала приема сточных вод является дата заключения настоящего договора (пункт 4 договора № 81-176033-ПП-ВО).

Из пункта 6 договора № 81-176033-ПП-ВО следует, что оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.

В соответствии с пунктом 7 договора № 81-176033-ПП-ВО расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке (если иное не предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила № 644):

- 50 % стоимости объема сточных вод, сброшенных абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем договоре), вносится до 18-го числе текущего месяца;

- оплата за фактически оказанные услуги водоотведения в истекшем месяце с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за водоотведение в расчетном периоде осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

29.12.2023 между истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства), обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (абонент) и обществом с ограниченной ответственностью «Колтушский инженерные сети» (плательщик) заключено соглашение № 1 к договору № 81-176033-ПП-ВО (далее – дополнительное соглашение № 1), из пункта 1 которого следует, что предметом настоящего соглашения является принятие плательщиком обязанностей абонента по договору по оплате в полном объеме организации водопроводно-канализационного хозяйства стоимости принятых сточных вод и загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод и с соблюдение требований к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, по объектам:

№

Наименование объекта

Адрес объекта

ООО «Колтушские инженерные сети» (жилищный фонд), в том числе МО «Колтушское сельское поселение» (жилой фонд)

18868, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ул. Генерала Чоглокова (Старая Деревня), д. 3

ООО «Колтушские инженерные сети» (прочие потребители), в том числе МО «Колтушское сельское поселение» (прочие потребители)

18868, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ул. Генерала Чоглокова (Старая Деревня), д. 3

Водоотведение объектов, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, осуществляется в системы водоотведения объекта – пос. Кудрово, дер. Новосергеевка, пос. Янино (ООО «СМЭУ «Заневка»), расположенного по адресу: 195000, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Янино, пос. Кудрово, дер. Новосергеевка, принадлежащие абоненту.

В соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения № 1 расчеты плательщика с организацией водопроводно-канализационного хозяйства по настоящему соглашению за отведенные сточные воды и загрязняющие вещества в пределах установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод и с соблюдением требований к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, осуществляются по тарифам, установленным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

В отношении объекта – ООО «Колтушские инженерные сети» (жилищный фонд), применяется тариф на водоотведение «Исполнители коммунальных услуг».

В отношении объекта – ООО «Колтушские инженерные сети» (прочие потребители), применяется тариф на водоотведение «Прочие потребители».

Расчетный период равен одному календарному месяцу.

Плательщик вносит оплату по настоящему соглашению в следующем порядке, если иное не предусмотрено Правилами № 644:

- 50 % стоимости объема сточных вод, сброшенных плательщиком за предыдущий месяц, вносится до 18-го числа текущего месяца;

- оплата за фактически оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных плательщиком в качестве оплаты за водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае, если объем фактически оказанной услуги водоотведения за истекший месяц окажется меньше объема сточных вод, за который плательщиком была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства выставляет счет (платежное требование) в банк, обслуживающий организацию водопроводно-канализационного хозяйства (банк получателя средств), и поручает ему получить от плательщика платеж и зачислить денежные средства на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства. Денежные средства списываются со счета плательщика в порядке акцепта.

Счет-фактура, расшифровка счета-фактуры за поданный ресурс составляются организацией водопроводно-канализационного хозяйства в электронной формеи направляются плательщику через информационно-телекоммуникационные сети посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи через оператора электронного документооборота.

Из пункта 5 дополнительного соглашения № 1 следует, что в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты плательщиком счета в срок, установленный пунктом 4 настоящего соглашения, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе начислить плательщику пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Начисленные пени включаются в отдельный счет, выставляемый организацией водопроводно-канализационного хозяйства к оплате за последующий период.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков оплаты услуг водоотведения, оказанных по указанным договорам, истец начислил неустойку и, не получив удовлетворения требований в претензионном порядке, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта по доводам апелляционной жалобы.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ) по договору горячего или холодного водоснабжения организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

К договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено Законом № 416-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоснабжения (часть 2 статьи 13 Закона № 416-ФЗ).

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемыхим приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 14 Закона № 416-ФЗ по договору водоотведения организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать нормативы состава сточных вод и требования к составу и свойствам сточных вод, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения, вносить плату за нарушение указанных нормативов и требований.

К договору водоотведения применяются положения договора о возмездном оказании услуг, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено Законом № 416-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоотведения (часть 2 статьи 14 Закона № 416-ФЗ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Как следует из искового заявления, истец предъявил ко взысканию с ответчика законную неустойку, начисленную на основании части 6.4 статьи 14 Закона № 416-ФЗ.

Расчет неустойки повторно проверен судом апелляционной инстанции и признан арифметически верным.

В апелляционной жалобе ответчик выражает несогласие с порядком расчета неустойки. По мнению подателя жалобы, дополнительные соглашения не применимы к спорным правоотношениям.

Указанный довод подлежит отклонению судом апелляционной инстанции в силу следующего.

Из пункта 13 дополнительного соглашения № 2 следует, что стороны устанавливают, что условия настоящего соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.01.2016.

Согласно пункту 6 дополнительного соглашения № 2 срок оплаты счета составляет двадцать дней со дня его получения субабонентом или со дня, когда абонент обязан был его получить в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.

В соответствии с пунктом 7 дополнительного соглашения № 2, в случае неоплаты субабонентом счетов за оказанные услуги по истечении двадцати календарных дней со дня их получения, предприятие вправе начислить субабоненту пени за каждый день просрочки платежа. Пени начисляются в сроки, размере и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации на день оплаты субабонентом счета или его соответствующей части.

Начисленные пени включаются в счет, выставляемый предприятием к оплате за последующий период.

Согласно пункту 12 дополнительного соглашения № 1 настоящее соглашение признается заключенным с момента его получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства от плательщица и абонента, которые подписали его и заверили печатями настоящее соглашение, а при наличии разногласий – с момента согласования существенных условий настоящего соглашения.

Из пункта 13 дополнительного соглашения № 1 следует, что настоящее соглашение заключено на срок действия договора и является его неотъемлемой частью.

Как указано ранее, в пункте 4 дополнительного соглашения № 1 стороны согласовали, что расчеты плательщика с организацией водопроводно-канализационного хозяйства по настоящему соглашению за отведенные сточные воды и загрязняющие вещества в пределах установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод и с соблюдением требований к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, осуществляются по тарифам, установленным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

Расчетный период равен одному календарному месяцу.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством (пункт 1 статьи 421 ГК РФ).

Таким образом, ответчик, подписывая дополнительные соглашения, добровольно согласился с их условиями, в том числе в части порядка оплаты.

Доказательства наличия разногласий при заключении дополнительных соглашений в материалы дела не представлены.

Таким образом, поскольку судом апелляционной инстанции установлено, что дополнительные соглашения подписаны и согласованы сторонами, а расчет неустойки учитывает условия указанных дополнительных соглашений, ссылки ответчика на невозможность их применения к спорным правоотношениям являются несостоятельными.

Расчет неустойки повторно проверен судом апелляционной инстанции и признан арифметически верным. Контррасчет неустойки ответчиком не представлен.

Доводы апелляционной жалобы о наличии оснований для снижения неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ отклоняются судом апелляционной инстанции в силу следующего.

Согласно положениям статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» критериями для установления несоразмерности неустойки в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

В данном случае истцом заявлена законная неустойка в соответствии с положениями части 6.2. статьи 14 Закона № 416-ФЗ, которая исходя из статьи 330 ГК РФ и разъяснений, изложенных в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», является минимальной суммой имущественной компенсации, на которую вправе претендовать кредитор в случае нарушения обязательства.

Следовательно, законная неустойка может быть снижена только в исключительных случаях при доказанности должником несоответствия понесенных кредиторов в результате неисполнения обязательства имущественных потерь степени нарушения ответчиком обязательства.

Однако таких оснований апелляционным судом не установлено.

С учетом изложенного доводы подателя жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Суд первой инстанции установил все фактические обстоятельства и исследовал доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применил нормы материального права. Обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерациив качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.05.2025 по делу № А56-88011/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Ф. Орлова

Судьи

Г.Н. Богдановская

Я.Г. Смирнова