Решение по делу № А19-10397/2025 от 06.08.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. <***>; факс <***> https://irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Иркутск Дело № А19-10397/2025 06.08.2025 г. Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24.07.2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 05.08.2025 года. Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем помощником судьи Лонгиновой С.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭСЭР-СЕРВИС" (адрес: 664023,ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г. ИРКУТСК,УЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,Д. 99/4, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 666342,ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,Р-Н ЗАЛАРИНСКИЙ,С. ВЕРЕНКА,УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,Д.18)

о взыскании 1 417 571 руб. 00 коп., при участии в судебном заседании: от истца – не явились, извещены; от ответчика – не явились, извещены.

В судебном заседании 22.07.2025, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 24.07.2025 до 09 час.45 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено 24.07.2025, в том же составе суда, в отсутствие сторон.

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭСЭР-СЕРВИС" обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" о взыскании 1 417 571 руб. 00 коп, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 67 527 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Иркутской области 19.05.2025 дело принято к производства, назначено предварительное судебное заседание.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заедание своих представителей для участия в деле не направили.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО "ГЭСЭР-СЕРВИС" (исполнитель) и МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (заказчик) 02.07.2024 заключен договор № 2024/201 на оказание услуг по монтажу оборудования, по условиям которого по поручению заказчика исполнитель организовывает и проводит монтаж системы речевого оповещения (пункт 1.1.). Согласно пункта 1.2 Договора, система устанавливается на объекта Заказчика: Здание МКОУ Веренской средней общеобразовательной школы, по адресу: <...>.

Согласно п. 2.1. договора сумма по договору составляет 510 987 (пятьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 66 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

В соответствии с пунктом 2.2. договора Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акты по форме КС-2 (акт о выполненных работах) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) производит 100 % оплату по настоящему договору, что составляет: 510 987,66 (пятьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 66 руб., НДС не облагается в связи с применением упрощённой

указанным в счете (п. 2.3.).

Согласно пункту 5.1.8. в случае расторжения Договора Заказчиком, последний выплачивает Исполнителю неустойку в размере 5 % от общей суммы Договора. Фактические затраты возмещаются в соответствии с отчетом о выполненной части работ, согласно первичных документов и расчетов на затраты, понесенных при закупке оборудования, материалов и комплектующих изделий. В случае невыполнения работ по Договору в срок, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01 % стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 3 % стоимости Договора. (пункт 5.1.9).

В силу пункта 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение гарантийного срока со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Договор может быть, досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае невыполнения другой стороной принятых на себя обязательств. (пункт 9.2.).

Между ООО "ГЭСЭР-СЕРВИС" (исполнитель) и МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (заказчик) 02.07.2024 заключен договор № 2024/202 на оказание услуг по монтажу оборудования, по условиям которого по поручению заказчика исполнитель организовывает и проводит монтаж автоматической пожарной сигнализации.(пункт 1.1.). Согласно пункта 1.2 Договора, система устанавливается на объекта Заказчика: Здание МКОУ Веренской средней общеобразовательной школы, по адресу: <...>.

Согласно п. 2.1. договора сумма по договору составляет 475 709 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девять) руб. 06 руб., НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

В соответствии с пунктом 2.2. договора Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акты по форме КС-2 (акт о выполненных работах) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) производит 100 % оплату по настоящему договору, что составляет: 475 709,06 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девять) руб. 06 руб., НДС не облагается в связи с применением упрощённой

указанным в счете (п. 2.3.).

Согласно пункту 5.1.8. В случае расторжения Договора Заказчиком, последний выплачивает Исполнителю неустойку в размере 5 % от общей суммы Договора. Фактические затраты возмещаются в соответствии с отчетом о выполненной части работ, согласно первичных документов и расчетов на затраты, понесенных при закупке оборудования, материалов и комплектующих изделий. В случае невыполнения работ по Договору в срок, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01 % стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 3 % стоимости Договора. (пункт 5.1.9).

Между ООО "ГЭСЭР-СЕРВИС" (исполнитель) и МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (заказчик) 02.07.2024 договор № П2024-120 о поставке товарно-материальных ценностей, по условиям которого, Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» - принять и оплатить товарно- материальные ценности (далее по тексту ТМЦ) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 3.1.1. Договора и Спецификации № 1 составляет 430 875,15 (четыреста тридцать восемьсот семьдесят пять) руб. 15 коп. Покупатель производит 100% оплату по настоящему договору в течение 10 (десяти) дней, со дня подписания товарно-транспортной накладной и получения счета, что составляет: 430 875 (четыреста тридцать тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 15 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Согласно 2.1. договора Поставка ТМЦ осуществляется «Поставщиком» в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Доставка ТМЦ осуществляется «Поставщиком» и за его счет на объект Покупателя: МБОУ Веренской средней общеобразовательной школы, расположенный по адресу: 666342, Иркутска» область, <...>. (пункт 2.3).

В соответствии с пунктом 4.1. Договора При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Договору «Покупатель»

вправе потребовать от «Поставщика» уплаты неустойки в размере 0,01% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы настоящего Договора. В случае нарушения «Поставщиком» срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 20 (двадцать) календарных дней «Покупатель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом «Поставщика», а также потребовать уплаты неустойки согласно пункту 5.1 настоящего Договора.(п.4.2). Согласно пункту 4.3 В случае нарушения «Покупателем» срока оплаты счетов согласно пункту 3.2 настоящего Договора более чем на 10 (десять) банковских дней «Поставщик» вправе потребовать от «Покупателя» уплаты неустойки в размере 0,15% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

В силу пункта 7.1. договора Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до 01 сентября 2024 г., но в любом случае до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

Истец выполнил работы, предусмотренные договором, ответчик работы принял, что подтверждается актами № 2024/201 от 02.07.2024 г. подтверждается Актом выполненных работ № 2826 от 02 июля 2024 г.; Актом о приемке выполненных работ за август 2024 г. от 30 августа 2024 г. по форме № КС-2; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30 августа 2024 г. (по форме № КС-3) на сумму 510 987 руб. 66 коп., подписанным сторонами без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

На основании подписанных актов выполненных работ истцом в адрес ответчика выставлен локальный сметный расчет на оплату.

С учетом имеющихся актов выполненных работ и локальный сметный расчет на оплату сторонами подписан, в котором учтен весь перечень оказанных услуг на сумму 510 987 руб. 66 коп.

Вместе с тем работы в полном объеме заказчиком оплачены не были, в связи с чем образовалась задолженность по договору в общей сумме 510 987 руб. 66 коп.

От ответчика в адрес истца поступило гарантийное письмо, в котором ответчик обязуется оплатить в срок до 31.12.2024 работы по монтажу речевого оповещения по договору № 2024/201 на оказание услуг по монтажу оборудования от 02.07.2024 на сумму 510 987 руб. 66 коп. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Истец выполнил работы, предусмотренные договором, ответчик работы принял, что подтверждается актами по договору № 2024/202 от 02.07.2024 года подтверждается Актом

выполненных работ № 2827 от 02 июля 2024 г.; Актом о приемке выложенных работ за август 2024 г. (но форме № КС-2) от 30 августа 2024 года; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30 августа 2024 г. (по форме № КС-3) на сумму 475 709 руб. 06 коп., подписанным сторонами без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

С учетом имеющихся актов выполненных работ и локальный сметный расчет на оплату сторонами подписан, в котором учтен весь перечень оказанных услуг на сумму 475 709 руб. 06 коп.

Вместе с тем работы в полном объеме заказчиком оплачены не были, в связи с чем образовалась задолженность по договору в общей сумме 475 709 руб. 06 коп.

От ответчика в адрес истца поступило гарантийное письмо, в котором ответчик обязуется оплатить в срок до 31.12.2024 работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации по договору № 2024/202 на оказание услуг по монтажу оборудования от 02.07.2024 на сумму 475 709 руб. 06 коп. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Согласно Спецификации № 1 к договору поставки, поставщик взял на себя обязательства поставить продукцию на общую стоимость 430 875 руб. 15 коп.

Истец произвел поставку согласованного товара на общую сумму 430 875 руб. 15 коп. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Товар получен ответчиком 02.07.2024 года, что подтверждается транспортной накладной, ТН № 2839 от 02.07.2024 к договору № П2024-120 от 02.07.2024 г. на сумму 430 875 руб. 15 коп.

От ответчика в адрес истца поступило гарантийное письмо, в котором ответчик обязуется оплатить в срок до 31.12.2024 работы по монтажу речевого оповещения по договору № П2024-120 на оказание услуг по монтажу оборудования от 02.07.2024 на сумму 430 875 руб. 15 коп. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Претензий по объему и качеству оказанных услуг в адрес ООО «ГЭСЭР-Сервис» от МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа не поступало. Однако, МБОУ средняя общеобразовательная школа не исполнила обязательства по оплате услуг в полном объеме, допустив задолженность в размере 1 417 571 руб. 87 коп.

ООО «ГЭСЭР-Сервис» направляло претензию в адрес МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа от 14.01.2025 г. в электронном виде через оператора ЭДО.

Претензия нс была подписана Ответчиком, однако была получена. При этом, МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа является участником электронного документооборота и подписывает документы через оператора ЭДО. (Акт сверки взаимных расчетов за 2024 г. утвержден по ЭДО). Таким образом, добровольное исполнение требований отсутствует, что послужило основанием обращения истца в суд с целью получения оплаты выполненных работ.

Изучив исковое заявление, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Проанализировав условия представленных договоров, суд считает, что правовой природе договор № 2024/201 от 02.07.2024 и № 2024/202 от 02.07.2024 являются договорами оказание услуг, правовое регулирование которого осуществляется нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Существенным условием договора возмездного оказания услуг является предмет: услуги.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям

Изучив представленные в материалы дела договоры - договор № 2024/201 от 02.07.2024 и № 2024/202 от 02.07.2024, суд пришел к выводу о том, что сторонами достигнуто соглашение на оказание услуг по организации и проведению работ по монтажу системы речевого оповещения, по организации и проведению работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации на объекте заказчика: <...>.

При таких обстоятельствах суд считает вышеуказанные договоры заключенными.

Таким образом, после получения результата работ у ответчика в силу положений статьи 711 ГК РФ возникла обязанности по их оплате.

Оплата по спорному договору № 2024/201 от 02.07.2024 (пункт 2.1.) Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акты по форме КС-2 (акт о выполненных работах) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) производит 100 % оплату по настоящему договору, что составляет: 510 987 руб. 66 коп.,

НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Оплата выполненных работ заказчиком не осуществлена, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 510 987 руб. 66 коп.

Оплата по спорному договору № 2024/202 от 02.07.2024 (пункт 2.1.) Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акты по форме КС-2 (акт о выполненных работах) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) производит 100 % оплату по настоящему договору, что составляет: 475 709 руб. 06 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Иных счетов по договору № 2024/201 от 02.07.2024 и № 2024/202 от 02.07.2024 в адрес Заказчика Исполнитель не направлял. Доказательств о направленных в адрес Заказчика счетов суду не представил.

Согласно статьям 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде, если это не противоречит статьям 779 - 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

По смыслу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанность оплаты работ возникает у заказчика непосредственно после их приемки у подрядчика.

Кроме того, пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом применения данной статьи к договору возмездного оказания услуг на основании статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрена обязательная приемка оказанных исполнителем заказчику услуг, которая удостоверяется составленными обеими сторонами договора актом приемки-передачи оказанных услуг или

иным аналогичным документом, подтверждающим совершение соответствующей хозяйственной операции.

Частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ исполнителем и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт оказания услуг по договору № 2024/2021 от 02.07.2024 подтверждается актами выполненных работ № 2826 от 02 июля 2024 г. на сумму 510 987 руб. 66 коп., подписанным сторонами без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

Факт оказания услуг по договору № 2024/2021 от 02.07.2024 подтверждается актами по договору № 2024/202 от 02.07.2024 года подтверждается Актом выполненных работ № 2827 от 02 июля 2024 г. на сумму 475 709 руб. 06 коп., подписанным сторонами без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, с учетом требований статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. В соответствии с положениями статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа состязательности, а лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае, предъявляя требование о взыскании с заказчика стоимости оказанных услуг, исполнитель должен доказать факт оказания услуг и их стоимость.

Как указано выше, истцом в качестве доказательств фактического оказания услуг по договору в материалы дела представлены акты выполненных работ актами выполненных работ актами № 2826 от 02 июля 2024 г., № 2827 от 02 июля 2024 г., подписанные сторонами без возражений и замечаний.

Доказательства оплаты ответчиком в сумме 986 696 руб. 72 коп. в материалы дела не представлено.

Проанализировав условия представленного договора № П2024-120 от 02.07.2024 г., заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является договором

поставки, отношения по которому регулируются нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

При этом, частью 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что дистрибьютор оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Таким образом, обязательства ответчика по оплате за поставленный истцом товар помимо договора возникают в силу статей 307, 309, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с нормами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Передаточные документы подписаны уполномоченными представителями ответчика, что свидетельствует о получении товара без замечаний и возражений.

Расчет основного долга за поставленный товар ответчиком не оспорен.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В связи с указанным, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований и взыскании суммы задолженности за поставленный товар в сумме 430 875 руб. 15 коп.

Абзацем 2 части 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» разъяснено, что сторона, намеревающаяся приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от его исполнения лишь на основании обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что другая сторона не произведет исполнение в установленных срок, обязана в разумный срок предупредить последнюю об этом (пункт 3 статьи 307 ГК РФ).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" нарушило условие о сроках внесения платежей, предусмотренных договором.

Данное обстоятельство сторонами не оспаривается.

Оценив представленные истцом акты, следует признать, что из них в полном объеме можно установить объем выполненных работ, поскольку в них содержится весь перечень категорий, необходимый для установления факта выполнения работ.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что истцом доказан факт выполнения работ, а также доказан объем выполненных работ.

Согласно статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств оплаты задолженности по договору № 2024-2024 от 02.07.2025 в размере 430 875 руб. 15 коп., суд находит

требования истца правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Представленные истцом доказательства и расчеты судом проверены, считаются верными.

Ответчиком не представлено доказательств оплаты по договорам задолженности в размере 1 417 571 руб. 87 коп. В связи с этим исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Всем существенным доводам, пояснениям и возражениям сторон судом дана соответствующая оценка, что нашло отражение в данном решении, иные доводы и пояснения несущественны и на выводы суда не влияют.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в размере 67 527 руб., что подтверждается платежным поручением № 159 от 06.05.2025.

При указанных обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 052 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭСЭР-СЕРВИС"

1 417 571 руб. 87 коп. - основной долг, 67 527 руб. - расходы по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.

Судья С.И. Кириченко