Решение по делу № А56-70562/2023 от 18.12.2023 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

4939/2023-534525(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

18 декабря 2023 года Дело № А56-70562/2023

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2023 года. Полный текст решения изготовлен 18 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Среброва Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Наумовой М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес: 445027, <...>, ОГРНИП: <***>),

ответчик: индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес: 198261, <...>, ОГРНИП: <***>)

о взыскании, при участии - от истца: ФИО3 (доверенность от 22.08.2023), - от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании 254645,35 руб. неустойки за период с 03.12.2022 по 02.07.2023 по договору № 246/1 от 09.11.2022, 190190,00 руб. неустойки за период с 05.12.2022 по 02.07.2023 по договору № 228/1 от 21.11.2022, 288605,00 руб. неустойки за период с 03.12.2022 по 02.07.2023 по договору № 248/1 от 09.11.2022, 551000,00 руб. неустойки за период с 11.01.2023 по 02.07.2023 по договору № 320-17.09.2022 от 01.11.2022, 363068,00 руб. неустойки за период с 27.09.2022 по 02.07.2023 по договору № 285/9 от 26.08.2022, 65024,00 руб. неустойки за период с 21.10.2022 по 02.07.2023 по договору № 260/1 от 27.09.2022, 42775,00 руб. неосновательного обогащения по договору № 285/9 от 26.08.2022.

Представитель истца в судебном заседании в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика неустойку в общем размере 1755287,35 руб., требование о взыскании 42775,00 руб. неосновательного обогащения не поддержал.

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принимает уточнения иска.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, в связи с чем дело рассмотрено по правилам ст. 156 АПК РФ в его отсутствие.

В соответствии со ст. 137 АПК РФ суд переходит из предварительного судебного заседания в основное.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

09.11.2022 между сторонами заключен договор № 246/1 (далее – договор № 1), в соответствии с условиями которого, подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Согласно пункту 3.1. договора № 1 стоимость работ составляет 241370,00 руб.

Оплата работ производится заказчиком на основании счета на оплату и в следующие сроки, и размерах:

- заказчик оплачивает авансовый платеж, в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 120685,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 20% от общей стоимости работ, что составляет 48274,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта осмотра без замечаний;

- оплата оставшейся части стоимости работ в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 72411,00 руб., производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после принятия заказчиком результата выполненных работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора № 1 сроки выполнения работ: - дата начала работ: дата подписания договора.

- дата окончания работ: не позднее 24 календарных дня с даты подписания договора.

В нарушение условий договора по состоянию на 02.07.2023 подрядчиком не выполнены работы в полном объеме. Результат выполненных работ заказчику передан не был.

21.11.2022 между сторонами заключен договор № 228/1 (далее – договор № 2), в соответствии с условиями которого, подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Согласно пункту 3.1. договора № 2 стоимость работ составляет 182000,00 руб.

Оплата работ производится заказчиком на основании счета на оплату и в следующие сроки, и размерах:

- заказчик оплачивает авансовый платеж, в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 91000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 20% от общей стоимости работ, что составляет 36400,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта осмотра без замечаний;

- оплата оставшейся части стоимости работ в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 54600,00 руб., производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после принятия заказчиком результата выполненных работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора № 2 сроки выполнения работ: - дата начала работ: дата подписания договора.

- дата окончания работ: не позднее 14 календарных дня с даты подписания договора.

09.11.2022 между сторонами заключен договор № 248/1 (далее – договор № 3), в соответствии с условиями которого, подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Согласно пункту 3.1. договора № 3 стоимость работ составляет 273560,00 руб.

Оплата работ производится заказчиком на основании счета на оплату и в следующие сроки, и размерах:

- заказчик оплачивает авансовый платеж, в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 136780,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 20% от общей стоимости работ, что составляет 54712,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта осмотра без замечаний;

- оплата оставшейся части стоимости работ в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 82068,00 руб., производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после принятия заказчиком результата выполненных работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора № 3 сроки выполнения работ: - дата начала работ: дата подписания договора.

- дата окончания работ: не позднее 24 календарных дня с даты подписания договора.

01.11.2022 между сторонами заключен договор № 320-17.09.2022 (далее – договор № 4), в соответствии с условиями которого, подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Согласно пункту 3.1. договора № 4 стоимость работ составляет 950000,00 руб.

Оплата работ производится заказчиком на основании счета на оплату и в следующие сроки, и размерах:

- заказчик оплачивает авансовый платеж, в размере 10% от общей стоимости работ, что составляет 95000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 40% от общей стоимости работ, что составляет 380000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента утверждения сторонами конструкторской документации;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 20% от общей стоимости работ, что составляет 190000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента получения сообщения от подрядчика об окончании работ по изготовлению изделий;

- оплата оставшейся части стоимости работ в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 285000,00 руб., производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после принятия заказчиком результата выполненных работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора № 4 сроки выполнения работ: - дата начала работ: дата подписания договора.

- дата окончания работ по изготовлению: не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора;

- дата окончания работ по монтажу и передаче готового изделия заказчику: не позднее 14 дней с момента окончания работ по изготовлению.

26.08.2022 между сторонами заключен договор № 285/9 (далее – договор № 5), в соответствии с условиями которого, подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Согласно пункту 3.1. договора № 5 стоимость работ составляет 261200,00 руб.

Оплата работ производится заказчиком на основании счета на оплату и в следующие сроки, и размерах:

- заказчик оплачивает авансовый платеж, в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 130600,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 20% от общей стоимости работ, что составляет 52240,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта осмотра без замечаний;

- оплата оставшейся части стоимости работ в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 78360,00 руб., производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после принятия заказчиком результата выполненных работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора № 5 сроки выполнения работ: - дата начала работ: дата подписания договора.

- дата окончания работ: не позднее 32 календарных дня с даты подписания договора.

27.09.2022 между сторонами заключен договор № 260/1 (далее – договор № 6), в соответствии с условиями которого, подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ.

Согласно пункту 3.1. договора № 6 стоимость работ составляет 51200,00 руб.

Оплата работ производится заказчиком на основании счета на оплату и в следующие сроки, и размерах:

- заказчик оплачивает авансовый платеж, в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 25600,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- заказчик оплачивает платеж, в размере 20% от общей стоимости работ, что составляет 10240,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта осмотра без замечаний;

- оплата оставшейся части стоимости работ в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 15360,00 руб., производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после принятия заказчиком результата выполненных работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1. договора № 6 сроки выполнения работ: - дата начала работ: дата подписания договора.

- дата окончания работ: не позднее 24 календарных дня с даты подписания договора.

22.02.2023 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить долг.

Оставление претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 7.2. договоров подрядчик уплачивает заказчику неустойку в случае задержки выполнения работ по договору в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Истец начислил ответчику неустойку за нарушение сроков выполнения работ по следующим договором:

- № 1 в размере 254645,35 руб. за период с 03.12.2022 по 02.07.2023; - № 2 в размере 190190,00 руб. за период с 05.12.2022 по 02.07.2023; - № 3 в размере 288605,00 руб. за период с 03.12.2022 по 02.07.2023; - № 4 в размере 551000,00 руб. за период с 11.01.2023 по 02.07.2023; - № 5 в размере 363068,00 руб. за период с 27.09.2022 по 02.027.2023;

- № 6 в размере 65024,00 руб. за период с 21.10.2022 по 02.07.2023.

Общий размер неустойки по договорам, согласно расчету истца, составляет 1755287,35 руб.

Суд, проверив расчет истца, считает требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме – 1712532,35 руб. При этом суд отмечает, что истцом заявлен верный размер неустойки, однако, при уточнении, укрупнении расчета допущена арифметическая ошибка, в сумму требования о взыскании неустойки включена сумма неосновательного обогащения в размере 42775,00 руб., взыскание которой истец, при уточнении иска в судебном заседании, не поддержал.

Согласно статье 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший судебный акт, вправе по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

В данном случае при изготовлении и оглашении резолютивной части решения от 12.12.2023 судом была допущена арифметическая ошибка в расчете суммы неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, с учетом исправления арифметической ошибки, вместо взысканной судом неустойки в размере 1755287,35 руб., следует читать: 1712532,35 руб. неустойки.

Полный текст решения изготовлен с учетом исправления допущенной описки при оглашении резолютивной части от 12.12.2023.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 1712532,35 руб. неустойки, 30125,00 руб. расходов по государственной пошлине.

Выдать Индивидуальному предпринимателю ФИО1 справку на возврат из федерального бюджета 428,00 руб. государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению от 18.07.2023 № 209.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Среброва Т.А.