Решение по делу № А43-37414/2024 от 03.05.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А43-37414/2024

г.Нижний Новгород 21 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-747),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шишкиным А.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о понуждении к заключению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (заявка №8049909),

при участии

от истца (до перерыва): ФИО1 (доверенность от 09.01.2025 со сроком действия до 31.12.2025), ФИО2 (доверенность от 09.01.2025 со сроком действия до 31.12.2025),

от ответчика (до перерыва): ФИО3 (доверенность от 18.10.2024 со сроком действия до 01.09.2027),

в судебном заседании объявлялся перерыв в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ до 16.25,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (далее - ответчик) о понуждении к заключению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на условиях, предложенных истцом (по заявке №8049909).

Ответчик исковые требования отклонил - по основаниям, указанным в отзыве на иск.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) от точек приема и до точек поставки путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности), через технические устройства электрических сетей, принадлежащих истцу на праве собственности или на ином законном основании.

В адрес истца обратилось ООО «Инженерный центр» с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям истца нового РП 10 кВ с генераторными установками (2 x 1 515 кВт), расположенного на земельном участке по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, <...>.

19.06.2023 истцом в адрес ответчика посредством личного кабинета, зарегистрированного на портале «Портал-тп.рф», в интересах ООО «Инженерный центр» направлена заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в связи с увеличением мощности генераторных установок с возможной выдачей мощности в сеть через существующее оборудование ПС 35/10 кВ «Борремфлот» РУ 10 2 СШ ООО «Специнвестпроект» с максимальной мощностью присоединяемых объектов по производству электрической энергии в размере 3 030 кВт, которая зарегистрирована под номером 8049909.

Поскольку ответа на заявку от ответчика не поступило, истцом подготовлен и направлен в адрес ответчика проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий к нему с просьбой подписать его в течение 30 дней с даты получения (письмо №4059, полученное ответчиком 04.10.2024).

Ввиду непоступления от ответчика ответа на данное предложение, истец обратился в суд с данным исковым заявлением.

Изучив материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора; понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 данного Кодекса (пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ).

Пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что если сторона, для которой в соответствии с данным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила №861).

В силу пункта 2 Правил №861 действие данных Правил распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.07.2007 №484; изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 №86; предусмотренные пунктом 41 данных Правил.

Особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства установлены разделом V Правил №861.

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил №861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случае, если сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора (пункт 43 Правил №861).

Согласно пункту 16 Правил №861 договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать сроки, установленные данным подпунктом; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и данными Правилами сроков исполнения своих обязательств; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III данных Правил), за исключением случаев поэтапного технологического присоединения и оплаты, предусмотренных пунктом 17(1) данных Правил; е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Согласно пункту 25(4) Правил №861 в технических условиях для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) данных Правил, должны быть указаны: схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения; максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий; обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения); требования, указанные в подпунктах "в" - "д" и "ж" пункта 25 данных Правил.

С учетом названных норм права и принимая во внимание фактические обстоятельства дела - заявка №8049909 от 19.06.2023, соответствующая требованиям пункта 13(1) Правил №861, направлена в смежную сетевую организацию, которая не вправе отказать в заключении договора, а, напротив, обязана создать техническую возможность для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в предложенной истцом редакции, за исключением пункта 10 договора, касающегося размера платы за технологическое присоединение.

По мнению истца, плата должна рассчитываться на основании Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12.12.2023 №54/1 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской области на 2024 год», поскольку заявка на увеличение максимальной мощности направлена им в 2024 году; недополучение платы от заявителя в связи с длительным ненаправлением ответчиком оферты договора является предпринимательским риском последнего.

В редакции истца пункт 10 договора изложен следующим образом:

«10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области №54/1 от 12.12.2023 и составляет 21 651 (Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 31 копейка, в том числе НДС 20% в сумме 3 608 (Три тысячи шестьсот восемь) рублей 55 копеек.

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

P = С1.1 + С1.2 (руб.) (без НДС),

Р = 4 419,48 + 13 623,28 = 18 042,76 (руб.) (без НДС), где:

Р – плата за технологическое присоединение;

С1.1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю (руб. за одно присоединение);

С1.2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) в зависимости от дифференциации:

С1.2.1 – для случаев технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3)-13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже,

С1.2.2 - для случаев технологического присоединения объектов заявителей, не предусмотренных абзацем шестым пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 №490/22;

1.2 – ставка налога на добавленную стоимость (20%).

Всего с учетом 20% НДС: Р = 18 042,76 × 1.2 = 21 651,31 руб.».

В свою очередь, ответчик считает, что плата должна рассчитываться на основании Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 №54/1 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской области на 2025 год».

По мнению ответчика, пункт 10 договора, в случае удовлетворения исковых требований, должен быть изложен следующим образом:

"10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области №54/1 от 15.11.2024 и составляет 24 619 (Двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 4 103 (Четыре тысячи сто три) рубля 21 копейка.

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

P = С1.1 + С1.2 (руб.) (без НДС),

Р = 4 948,41 + 15 567,63 = 20 516,04 (руб.) (без НДС), где:

Р – плата за технологическое присоединение;

1.2 – ставка налога на добавленную стоимость (20%).

Всего с учетом 20% НДС: Р = 20 516,04 × 1.2 = 24 619,25 руб.".

Как указано в Определении Верховного Суда РФ от 19.01.2018 №310-ЭС17-11570, договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса РФ).

В силу пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно пункту 1 статьи 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон; в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса РФ, договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Таким образом, момент заключения договора о технологическом присоединении будет определяться моментом вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Согласно пункту 17 Правил №861 размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, размер стандартизированных тарифных ставок определяется в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, с учетом положений абзацев третьего и четвертого данного пункта.

Размер платы по договору определен истцом в соответствии с Решением РСТ Нижегородской области от 12.12.2023 №54/1, в то время как с 01.01.2025 действует Решение РСТ Нижегородской области от 15.11.2024 №54/1.

Следовательно, при расчете размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям ответчика в случае передачи спора на рассмотрение суда применению подлежит Решение РСТ Нижегородской области от 15.11.2024 №54/1.

Довод истца о необходимости применения тарифа, установленного на момент направления заявки, судом не принимается - как основанный на неверном толковании норм права.

Иные доводы сторон судом рассмотрены и отклоняются, поскольку не подтверждены надлежащими доказательствами, не основаны на нормах права, не способны повлиять на исход спора.

Как указано в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ); при этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны; в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Судебные расходы, понесенные истцом и состоящие из государственной пошлины, относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 110, 167-170, 173, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Понудить публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН <***>, ИНН <***>; далее – сетевая организация) заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>; далее – заявитель) договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на следующих условиях:

«I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения (далее – технологическое присоединение) – ПС 35/10 кВ «Борремфлот» РУ 10 кВ 2 СШ, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, пос.Октябрьский, уч.1 "Г", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии (присоединяемых и ранее присоединенных) - 3 030 кВт;

максимальная мощность ранее присоединенных объектов по производству электрической энергии - 0 кВт;

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 0 кВт;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 640 кВт (1 280 кВт в аварийном режиме);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, - 35 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: генераторные установки с возможной выдачей мощности в сеть (в интересах ООО «Инженерный центр») через существующее оборудование ПС 35/10 кВ «Борремфлот» РУ 10 кВ 2 СШ.

3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на границе участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 календарных дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем (в случае, если проект технических условий подлежал в соответствии с пунктом 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», согласованию с системным оператором, - проверку выполнения технических условий заявителем с участием системного оператора);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области №54/1 от 15.11.2024 и составляет 24 619 (Двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 4 103 (Четыре тысячи сто три) рубля 21 копейка.

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

P = С1.1 + С1.2 (руб.) (без НДС),

Р = 4 948,41 + 15 567,63 = 20 516,04 (руб.) (без НДС), где:

Р – плата за технологическое присоединение;

1.2 – ставка налога на добавленную стоимость (20%).

Всего с учетом 20% НДС: Р = 20 516,04 × 1.2 = 24 619,25 руб.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения настоящего договора.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

23. Приложение №1 «Технические условия».

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

1. "Сетевая организация": публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (сокращенное наименование - ПАО «Россети Центр и Приволжье»).

2. Полное наименование «Заявителя»: общество с ограниченной ответственностью «Специнвестпроект».

3. Наименование энергопринимающего устройства «Заявителя»: ПС 35/10 кВ «Борремфлот» РУ 10 кВ 2 СШ, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, пос.Октябрьский, уч.1 "Г".

4. Наименование объектов по производству электрической энергии ООО «Инженерный центр», в интересах которых «Заявитель» обратился в «Сетевую организацию»: генераторные установки с возможной выдачей мощности в сеть через существующее оборудование ПС 35/10 кВ «Борремфлот» РУ 10 кВ 2 СШ.

5. Максимальная мощность объектов по производству электрической энергии (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 3 030 кВт, в том числе:

- максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии составляет 2 х 1 515 кВт при напряжении 10 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных объектов по производству электрической энергии составляет 0 кВт.

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств «Заявителя» (присоединяемых и ранее присоединённых) составляет 640 кВт (1 280 кВт в аварийном режиме), в том числе:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 0 кВт;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляет 640 кВт (1 280 кВт в аварийном режиме).

7. Категория надежности: третья.

8. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, - 35 кВ.

9. Год ввода в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии: 2025 год.

10. Точка присоединения к электрической сети «Сетевой организации» энергопринимающих устройств «Заявителя»: аппаратные зажимы на спусках от проводов отпайки от ВЛ 35 кВ №3544 «Моховые Горы – 40 лет Октября» на ПС «Борремфлот» в местах присоединения к выводам линейного разъединителя 35 кВ ОРУ ПС 35/10 кВ «Борремфлот».

11. Место установки объектов по производству электрической энергии: ПС 35/10 кВ «Борремфлот» РУ 10 кВ 2 СШ.

12. Основной источник питания: отпайка от ВЛ 35 кВ №3544 «Моховые Горы – 40 лет Октября» на ПС «Борремфлот».

13. Резервный источник питания: Не требуется.

14. «Сетевая организация» осуществляет: Обязательства отсутствуют.

15. «Заявитель» осуществляет:

15.1. Для организации расчетного учета использует существующие приборы учета электрической энергии.

15.2. Настраивает релейную защиту и автоматику в водной ячейке 10 кВ 2 СШ, линейной ячейке 10 кВ ф.1023 ПС 35/10 кВ «Борремфлот».

16. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям».

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" (ОГРН 1035205638577, ИНН 5261036875) 50 000 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение Арбитражного суда Нижегородской области может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Решение Арбитражного суда Нижегородской области может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба, кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Нижегородской области.

Судья Е.В.Белянина