Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
город Якутск
07 ноября 2023 года
Дело № А58-6912/2023
Резолютивная часть решения объявлена 30.10.2023
Мотивированное решение изготовлено 07.11.2023
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёнова У.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Прудецкой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 26.07.2023 № 119/7503 к государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 10 236 179,72 рублей основного долга по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1020Н0040 от 22.04.2021, 3 352 348, 86 рублей неустойки за период с 18.03.2023 по 26.07.2023, а также 90 943 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
На судебное заседание явились:
от истца: ФИО1 по доверенности №И00009803 от 01.12.2022 г., паспорт, диплом;
от ответчика: ФИО2 №423 от 30.12.2023 г., паспорт, диплом.
УСТАНОВИЛ:
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" обратилось в арбитражный суд с иском от 26.07.2023 № 119/7503 к государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" о взыскании 10 236 179,72 рублей основного долга по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1020Н0040 от 22.04.2021, 3 352 348, 86 рублей неустойки за период с 18.03.2023 по 26.07.2023, а также 90 943 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
19.10.2023 от ответчика поступило дополнение к отзыву на исковое заявление.
Представитель истца поддержал исковые требования, ходатайствует об объявлении перерыва в судебном заседании для уточнения требований.
Представитель ответчика просит снизить размер неустойки.
Суд в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посовещавшись на месте, объявил перерыв с 09 час. 45 мин. 25.10.2023 до 30.10.2023 11 час. 30 мин.
О перерыве сделано публичное извещение в сети Интернет на сайте Арбитражного суда РС (Я) http:// yakutsk.arbitr.ru.
После перерыва судебное заседание продолжено 30.10.2023 11 час. 30 мин., в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, с участием тех же представителей сторон.
В суд поступили:
от истца: 26.10.2023 ходатайство об уточнении требований;
от ответчика: 30.10.2023 дополнение к отзыву на исковое заявление.
Представитель истца поддержал исковые требования, просит принять уточнение требований.
Представитель ответчика, просит снизить размер неустойки.
Суд руководствуясь статьями 66, 49, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приобщает к материалам дела поступившие документы, принимает уточнение истцом исковых требований, так как оно не противоречит закону, не нарушает прав других лиц, подписано полномочным лицом.
Судом установлены обстоятельства дела.
22.04.2021 ПАО «Якутскэнерго» (сетевая организация) и ГУП «ЖКХ РС (Я)» (заявитель) заключен договор №1021Н0040 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение): Полигон размещения твердых коммунальных отходов г. Якутске, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 500,0 кВт;
категория надежности III;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ;
максимальная мощность ранее присоединенных электропринимающих устройств – отсутствует;
Заказчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Согласно пункта 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Полигон размещения твердых коммунальных отходов в <...> (кад. Номер 14:35:204001:2089).
Согласно пункту 4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №1.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего Договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).
Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заяявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (пункт 7 договора).
Согласно пункту 8 договора заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению согласно приложению №1 (технические условия), на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документация является обязательной);
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимаюших устройств сетевой организацией;
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации:
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
Заявитель вправе при невыполнении им технических условии в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (пункт 9 Договора).
В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденными постановлениями Правления ГКЦ PC (Я) от 28.12.2020 №331 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» на 2021г.» и составляет 29 279 205,70 (Двадцать девять миллионов двести семьдесят девять тысяч двести пять) рублей, 70 копеек в т. ч. НДС 20% 4 879,867,62 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей. 62 копейки по Приложению №2.
Согласно пункту 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем по Приложению №3:
- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;
- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора:
- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;
- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения:
- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
В соответствии с пунктом 12 договора Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическом) присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (пункт 17 договора).
Ответчиком была произведена частичная оплата в размере 19 043 025,98 рублей, что подтверждается платежными поручениями №8959 от 01.06.2021, №9273 от 04.06.2021, №12796 от 12.08.2021, №16895 от 21.10.2021, №1117 от 13.08.2021.
07.03.2023 стороны подписали акт об осуществлении технологического присоединения №1021Н0040.
Истец направил в адрес ответчика претензию от 12.05.2023 № 215/4666 с просьбой принять срочные меры по оплате в течение 10 дней со дня получения уведомления.
Письмом от 18.05.2023 № 02-2334/ДСО ответчик в ответ на претензионное письмо сообщило, что в связи с незавершенным процессом получения целевого кредита, оплата по задолженности будет произведена в срок до 07.06.2023.
21.08.2023 ответчик произвел оплату основного долга в размере 10 236 179, 72 рублей, что подтверждается платежным поручение № 8989.
В связи с чем истец уточнил исковые требования, и просит взыскать неустойку в размере 4 017 699, 08 рублей за период с 18.03.2023 по 21.08.2023.
Ответчик представил отзыв, согласно которому просит уменьшить неустойку.
Суд, исследовав материалы дела, изучив доводы сторон, приходит к выводу об удовлетворении иска по следующим основаниям.
Спорные правоотношения регулируются нормами Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее - Правила №861).
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям такого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил №861).
Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации) (определения Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246, от 25.12.2017 № 305-ЭС17-11195).
Согласно пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.
Статьей 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Учитывая, что истцом доказан факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, суд считает требование по уплате неустойки обоснованным.
Ответчик просит снизить неустойку на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указано, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 81 от 22.12.2011 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
Исследовав материалы дела, учитывая компенсационный характер пени, баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, принимая во внимание значительный размер неустойки, предупредительную функцию пени, направленную на недопущение нарушений обязательств, а также исходя из недопущения извлечения какой-либо финансовой выгоды одной из сторон за счет другой в связи с начислением пени, суд считает возможным применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшить размер неустойки до 0,1%, что составит за заявленный период 1 607 078,69 рублей (10 236 179,72*0,1%*157=1 607 078,69).
На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в полном объеме.
В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при сумме исковых требований 14 253 878, 80 (10 236 179, 72 + 4 017 699, 08) рублей размер государственной пошлины составляет 94 269 рублей.
Истцом при предъявлении иска уплачена государственная пошлина в сумме 90 943 рублей по платежному поручению № 37330 от 27.07.2023.
С учетом результата рассмотрения настоящего спора, оплату ответчиком части долга после принятия иска, руководствуясь положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы истца по уплате государственной пошлины возмещаются ответчиком в полном объеме, а также с ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать государственную пошлину в размере 3 326 рубля.
Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
С учетом результатов рассмотрения дела, расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".
По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 607 078,69 рублей неустойки, а также 90 943 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Взыскать с государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 3 326 рублей государственной пошлины.
В остальной части иска отказать.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.
Судья
Семёнова У.Н.