Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А32-55079/2022

г. Краснодар 09 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 июля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 09 августа 2023 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Меньшиковой О.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Благодатской Н.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Краснодар, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

к акционерному обществу "Электросети Кубани" (г. Краснодар, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

об обязании,

о взыскании,

при участии в заседании:

от истца: не явился, уведомлен,

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 01.01.2023),

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец) обратился в суд с иском к акционерному обществу "Электросети Кубани" (далее - ответчик) об обязании выполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4-55-21-3969 от 19.10.2022, о взыскании неустойки в размере 23 349,6 рублей.

Истец, уведомленный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что ответчик исполнил технические условия, в удовлетворении исковых требований просил отказать.

От ответчика поступили отзыв и документы, которые приобщены судом к материалам дела.

Судом установлено, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 10.07.2023 акционерное общество "НЭСК-Электросети" изменило наименование на акционерное общество "Электросети Кубани".

В силу Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" факт изменения наименования юридического лица удостоверяется свидетельствами о внесении изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которые выдаются органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц.

Указанный документ, подтверждает, что в отношении ответчика по настоящему делу имело место изменение наименования.

В силу части 1 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего наименования. Согласно части 2 указанной статьи Кодекса лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. Арбитражный суд указывает в определении или протоколе судебного заседания изменение наименования лица, участвующего в деле, его адреса, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты или аналогичной информации (часть 4 стать 142 Кодекса).

Таким образом, суд считает необходимым заменить наименование акционерного общества "НЭСК-Электросети" на акционерное общество "Электросети Кубани".

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 20.07.2023 объявлен перерыв до 17 часов 00 минут.

После перерыва заседание продолжено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Дело подлежит рассмотрению согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Неявка сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для разрешения спора.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее.

ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок кадастровый номер 23:47:0301034:553, расположенный по адресу: <...> что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.07.2021.

Между АО «НЭСК-электросети» (после переименования – АО "Электросети Кубани") (сетевая организация) и ИП ФИО1 (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.10.2021 № 4-55-21-3969 (далее – договор), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя ЭПУ земельного участка для размещения объектов общественного питания, делового управления, магазинов, расположенных (которые будут располагаться) <...>; кадастровый номер 23:47:0301034:553, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

категория надежности II;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт (п.п. 1, 2 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5 договора).

Согласно п. 7 технических условий сторонами урегулирована точка присоединения: коммутационные аппараты, присоединенные от проектируемых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 (1-2 с.ш.) (ПС 35/6 кВ «Западная», Ф-14); (ПС 35/6 кВ «Западная», Ф-12).

Перечень обязательств истца и ответчика указан в п.п. 7, 9 договора, а также в технических условиях, содержащих перечень мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В соответствии с п. 10.1 технических условий сетевая организация осуществляет организационно-технические мероприятия по техническому перевооружению, расширению, реконструкции электрических сетей, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: разработка схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности (пп. 10.1.1); для обеспечения возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение ЭПУ заявителя установить коммутационный аппарат не далее 15 м во внешнюю сторону от границы участка заявителя (пп. 10.1.2); реконструкция ТП-12 (установка в РУ-0,4 кВ 2-х дополнительных рубильников (1, 2 с.ш.) (пп. 10.1.3); прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 (1 с.ш.) до границ объекта заявителя (пп. 10.1.4); прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 (2 с.ш.) до границ объекта заявителя (пп. 10.1.5); прокладка КЛ-0,4 кВ закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (пп. 10.1.6).

В соответствии с п. 10.2 технических условий сетевая организация осуществляет организационно-технические мероприятия по новому строительству электрических сетей – выполнение проектирования и строительства от существующих объектов электросетевого хозяйства АО «НЭСК-электросети» до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, выполняемых за счет тарифа на технологическое присоединение: обеспечение средствами коммерческого учета 0,4 кВ электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения. До прибора установить коммутационный аппарат номиналом 250 А (пп. 10.2.1); обеспечение средствами коммерческого учета 0,4 кВ электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения. До прибора установить коммутационный аппарат номиналом 250 А (пп. 10.2.2).

Мероприятия, выполняемые в соответствии с п. 11 технических условий заявителем: для обеспечения основного источника питания энергопринимающего устройства заявителя присоединить к коммутационному аппарату, присоединенному от проектируемой КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 (1 с.ш.) (пп. 11.1); для обеспечения резервного источника питания энергопринимающего устройства заявителя присоединить к коммутационному аппарату, присоединенному от проектируемой КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 (2 с.ш.) (пп. 11.2); для обеспечения II категории надежности электроснабжения в схеме ВРУ-0,4 кВ установить перекидной рубильник (пп. 11.3); предусмотреть установку вводной коммутационной аппаратуры (пп. 11.5); распределительные устройства должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ (пп. 11.6); после выполнения мероприятий, указанных в пунктах 11.1-11.3, энергопринимающие устройства заявителя подключить от коммутационного аппарата в соответствии с «Инструкцией заявителю по фактическому присоединению и фактическому приему напряжения и мощности», размещенной в личном кабинете заявителя (пп. 11.7).

Как указано в исковом заявлении, пп. 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.2.1, 10.2.2 технических условий до настоящего времени сетевой организацией не выполнены.

В соответствии с п. 12 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края 49/2020-э от 29.12.2020 и составляет 49 693,30 рублей, в том числе НДС 20% 8 282,22 рублей.

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета оплачивает указанный счет в полном объеме. Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств, в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 13 договора).

Истцом в соответствии с п. 12 договора была внесена плата за технологическое присоединение в размере 49 693,30 рублей, что подтверждается платежной квитанцией от 19.10.2021.

Договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение. Договор между сетевой организацией и заявителем считается заключенным со дня оплаты заявителем счета за технологическое присоединение в соответствии с разделом IV договора (п. 6 договора).

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия (требование) о нарушении договорных обязательств вх. № 538 от 21.02.2022, в ответ на которую филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» сообщил, что выполнение мероприятий сетевой организации по договору об осуществлении технологического присоединения № 4-55-21-3969 находятся на стадии исполнения: выполняются проектно-изыскательные работы, строительство будет осуществлено во II квартале 2022 года (письмо от 14.03.2022 № 55.9НС-08/1513).

В целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия (требование) о нарушении договорных обязательств вх. № 9173 от 03.10.2022, в ответ на которую филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» сообщил, что выполнение мероприятий сетевой организации по договору об осуществлении технологического присоединения № 4-55-21-3969 находятся на стадии исполнения: объект строительства расположен в прилегающей придомовой территории с плотной жилой застройкой, а также в непосредственной близости с большим количеством зеленых насаждений, что требует согласование проектной документации со всеми заинтересованными лицами, мероприятия, возложенные на сетевую организацию, будут завершены не позднее I квартала 2023 года (письмо от 26.10.2022 № 55.10НС-08/6575).

С письмом от 26.10.2022 № 55.10НС-08/6575 ответчик направил истцу для подписания дополнительное соглашение от 19.10.2022 на продление срока исполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения № 4-55-21-3969.

По мнению истца, Правилами не предусмотрено подписание дополнительного соглашения, однако сетевая компания продолжает уклоняться от выполнения мероприятий, растягивая сроки по технологическому присоединению.

Как указано в исковом заявлении, документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение к системе энергоснабжения объекта заявителя, а именно: акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении технологического присоединения в нарушение п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в личном кабинете заявителя отсутствуют.

Согласно п. 18 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

По расчету истца ответчик должен уплатить неустойку в размере 23 349,60 рублей за период с 20.04.2022 по 25.10.2022 (49 693,30 х 0,25 % = 124,20 руб.; 124,20 руб. х 188 дней = 23 349,60 руб.).

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

При решении вопроса о законности и обоснованности заявленных требований суд руководствуется следующим.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, отношения по которому регламентированы главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

В силу части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Процедура технологического присоединения включает в себя выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения (подпункты "в", "г", "д", "е" пункта 7 Правил № 861).

В соответствии с пунктом 16.3 Правил № 861 в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12 1 (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д.1) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д 2) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Из пунктов 7, 19 Правил № 861 следует, что процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации завершается составлением акта об осуществлении технологического присоединения и акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

В силу пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям считается исполненным после выполнения сторонами договора всех мероприятий по технологическому присоединению, оплаты услуг, получением и подписанием документов о технологическом присоединении, а его действие определяется окончанием их исполнения.

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрен такой способ защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Пунктом 4 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.10.2021 № 4-55-21-3969 предусмотрено, что срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора, то есть до 19.10.2023.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно пункту 15 договора договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Сторонами был продлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению дополнительным соглашением от 25.11.2022 до 15.03.2023, дополнительным соглашением от 13.03.2023 № 2 до 15.05.2023.

Поскольку договором предусмотрены единые сроки на выполнение технических условий, сетевая организация и заявитель обязаны исполнить каждый свою часть обязательств до 15.05.2023.

Правилами № 861 определен порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентирована процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (пункт 18 Правил № 861), которая завершается составлением акта об осуществлении технологического присоединения и акта согласования технологической и (или) аварийной брони (пункт 19 Правил № 861).

Пунктами 7, 9 договора и подпунктами «г», «д» пункта 18 Правил № 861 установлено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; после получения сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении им технических условий и копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации, копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) – осмотр (обследование) присоединяемых ЭПУ сетевой организацией с участием заявителя; обеспечение сетевой организацией возможности действия заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

В силу пункта 85 Правил № 861 для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий; в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

Заявитель вправе понудить сетевую организацию исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения лишь при условии выполнения своих обязательств по пункту 11 технических условий.

Из материалов дела следует, что 25.05.2023 стороны подписали акт о выполнении технических условий № 4-55-21-3969, в соответствии с которым по результатам проверки выполнения пункта 11 технических условий установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, выполнены.

Таким образом, при согласованном сторонами сроке выполнения сторонами мероприятий до 15.05.2023 истец свою часть мероприятий по технологическому присоединению выполнил 25.05.2023.

Довод ответчика о том, что фактическое присоединение ЭПУ истца не могло быть осуществлено в срок в связи с непредставлением истцом копий сертификатов соответствия на электрооборудование и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации, копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, документов, содержащих информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний, суд отклоняет, поскольку указанные документы в соответствии с пунктом 85 Правил № 861 заявителю необходимо представить в сетевую организацию для проведения проверки выполнения им технических условий, которая предшествует обеспечению сетевой организацией возможности действия заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии и составлению акта об осуществлении технологического присоединения

Из содержания пунктов 7 и 19 Правил № 861 следует, что итоговым результатом надлежащего исполнения сетевой организацией принятых обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения является составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Стороны подписали акт об осуществлении технологического присоединения № 4-55-21-3969 30.06.2023, таким образом, сетевая организация выполнила мероприятия по технологическому присоединению.

Поскольку процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям ответчика завершена, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.10.2021 № 4-55-21-3969 исполнен, между сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2023 № 4-55-21-3969, основания для обязания АО "Электросети Кубани" выполнить условия указанного договора отсутствуют.

В связи с чем, в удовлетворении требования истца об обязании АО "Электросети Кубани" выполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4-55-21-3969 от 19.10.2022 следует отказать.

Рассматривая требование истца о взыскании неустойки в размере 23 349,6 рублей, судом установлено следующее.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заявитель вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также выполняет технические условия, касающиеся обязательств заявителя (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и пункты 16, 17 Правил № 861).

Согласно пункту 7 Правил № 861 подача напряжения и мощности в сеть и составление акта о технологическом присоединении являются этапами, завершающими процедуру технологического присоединения.

Как указывалось ранее, истец свою часть мероприятий по технологическому присоединению выполнил 25.05.2023, сетевая организация выполнила мероприятия по технологическому присоединению 30.06.2023.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что надлежащее исполнение сетевой организацией возложенных на нее по договору от 19.10.2021 № 4-55-21-3969 мероприятий по технологическому присоединению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, и подтверждающие принятие АО "Электросети Кубани" всех необходимых и достаточных мер для их выполнения (включая урегулирование отношений с иными лицами) (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявителем мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.10.2021 № 4-55-21-3969 выполнены 25.05.2023 (статья 406 ГК РФ), с 26.05.2023 сетевая организация находилась в просрочке исполнения обязательств перед заявителем по технологическому присоединению.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 305-ЭС19-22102 по делу № А40-26029/2019.

Из искового заявления следует, что период начисления неустойки заявлен истцом с 20.04.2022 по 25.10.2022.

Поскольку суд не вправе самостоятельно выйти за пределы заявленных требований, в удовлетворении требования истца о взыскании неустойки за период с 20.04.2022 по 25.10.2022 в размере 23 349,6 рублей следует отказать.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 65, 66, 71, 110, 124, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заменить наименование акционерного общества "НЭСК-Электросети" на акционерное общество "Электросети Кубани".

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья О.И. Меньшикова