152/2023-14692337(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Ярославль Дело № А82-11506/2023 13 декабря 2023 года Резолютивная часть решения оглашена 14 ноября 2023 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Коншиной А.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Занимонцем В.А.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС XXI" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 50878855.24 руб. при участии: от истца - ФИО1, паспорт, по доверенности от 15.09.2023, диплом, от ответчика - не явились,

установил:

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС XXI" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 50878855.24 руб.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, письменный отзыв не представил, возражений не заявил, в связи с чем, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Судебное заседание проводится в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие ответчика.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

23.09.2021 между Акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Комплекс XXI" /Субподрядчик/ заключен договор подряда № 68-СМР-0907/20/Суб, согласно п. 1. которого Подрядчик поручает, а Субподрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы/услуги (далее Работы) для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства: «Административно-деловой центр ТиНАО», расположенного по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, поселение Сосенское, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставленным Заказчиком, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставленным Подрядчиком.

В соответствии с п. 1. Договора Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

В соответствии с п. 1.3. Договора Субподрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в следующие сроки: дата начала работ: с момента подписания договора. Дата окончания работ: 31.08.2022г. Работы выполняются Субподрядчиком в соответствии Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон.

В соответствии с п. 2. Договора ориентировочная цена настоящего Договора 181610629,57 руб., в том числе НДС 20%-30 268 438, 26 руб. Окончательная стоимость работ определяется на основании исполнительной сметы, согласованной с Подрядчиком и Заказчиком ПАО «МОЭК» по фактически выполненным объемам работ, с применением договорного понижающего коэффициента 0,75. Окончательная цена настоящего Договора складывается: Цена настоящего Договора складывается (Приложение № 3 к Договору):

В соответствии с п. 5.1., 5.1.1. Договора оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: Подрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные и принятые Работы (этапы Работ) на основании, подписанных обеими Сторонами: Актов о приеме выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Счета, и выставляемых Субподрядчиком счетов-фактур, электронной версии журнала учета выполненных работ (Унифицированная форма № КС-6а, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), в котором ведет накопительный помесячный учет работ по Объекту на основании замеров, выполненных по каждому конструктивному элементу или виду работ, Исполнительной документации, оформленную в соответствии с РД11-02-2006 и требованиями к ИД в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления подписанного комплекта документов согласно настоящему пункту, при этом для обеспечения возможности компенсации убытков, предусмотренных (п.3.3.4. настоящего Договора) оплата выполненных работ (этапа Работ) осуществляется за вычетом стоимости переданных Субподрядчику, но невозвращенных/утраченных/испорченных давальческих материалов Подрядчика. Авансовый платеж, выплаченный Субподрядчику в соответствии с пунктом 5.1.2. Договора, подлежит зачету по-фактически выполненных Субподрядчиком Работ, принятых Подрядчиком по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Сумма авансового платежа, подлежащая зачету, указывается в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

В соответствии с п.5.5. Договора оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Субподрядчика. Обязательство Подрядчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным с даты списания суммы платежа с расчетного счета Подрядчика.

В период действия договора истец произвел ответчику оплату в размере 181386844,04 руб.

Подрядчик выполнил работы по договору на общую сумму в размере 141300107,16 руб.

Неотработанный аванс составил 40086736,88 руб.

19.05.2023 АО «ГК «ЕКС» направило в адрес ООО «КОМПЛЕКС XXI» письмо № 03- ю-13099 от 18.05.2023 об отказе от договора, с требованием о возврате неосновательного обогащения.

Неисполнение требований истца послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования о взыскании подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Факт перечисления ответчику денежных средств на сумму 181386844,04 руб. подтверждается материалами дела.

Работы выполнены подрядчиком и приняты заказчиком на сумму 141300107,16 руб.

Доказательств выполнения работ на сумму полученного аванса, возврата денежных средств либо представления иного встречного исполнения, ответчиком суду не представлено.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, они подлежат удовлетворению в полном объеме, в сумме 40 086 736,88 руб.

Истец просит взыскать неустойку в размере 10462638,33 руб.

Согласно п.1 ст.330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Факт нарушения ответчиком условий договора подтверждается материалами дела.

При неисполненном обязательстве требование о взыскании неустойки соответствует ст.330 Гражданского кодекса РФ и условиям договора.

По расчету истца сумма неустойки за период с 01.09.2022 по 19.05.2023 составляет 10462638,33 руб.

Судом расчет истца проверен.

Основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда отсутствуют.

Учитывая изложенное, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.05.2023 по 30.06.2023 в размере 329 480,03 руб.

При наличии неисполненного денежного обязательства требование о взыскании процентов является обоснованным, соответствует ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Судом расчет истца проверен. В указанной истцом сумме проценты подлежат взысканию с ответчика.

Требование о продолжении начисления процентов с 01.07.2023 по день фактической оплаты долга признается судом соответствующим разъяснениям, данным в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащим удовлетворению.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу искового заявления относится на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС XXI" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 40 086 736,88 руб. основного долга, 10 462 638,33 руб. пени, 329 480,03 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 200 000 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга в размере 40 086 736,88 руб. с 01.07.2023 по день фактической оплаты долга в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья А.Д. Коншина