АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-17505/2023
г.Нижний Новгород «16» октября 2023 года
Дата объявления резолютивной части решения «09» октября 2023 года
Дата изготовления решения в полном объеме «16» октября 2023 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр дела 28-512),
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Караштиным Д.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению публично-правовой компании «Роскадастр» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к ответчику: Администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области (ОГРН: <***>, ИНН <***>)
при участии представителей
от истца: ФИО1 по доверенности,
от ответчика: ФИО2 по доверенности,
установил:
публично-правовая компания «Роскадастр» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к Администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области о взыскании 105521 руб. 59 коп. задолженности по договору на выполнение кадастровых работ от 12.08.2022 №22-5250-Д/0231, 3693 руб. 26 коп. пеней по 05.06.2023.
Требования основаны на статьях 309, 310, 333, 702 ГК РФ и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком договорного обязательства.
Ответчик представил отзыв, приобщенный к материалам дела.
Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.
Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор на выполнение кадастровых работ от 12.08.2022 №22-5250-Д/0231, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке технического плана для постановки на учет объекта недвижимости, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение №1), а заказчик обязуется оплатить эти работы. «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д.Калинино Кстовского района Нижегородской области» (пункт 1.1. договора).
В случае выявления объектов, по которым необходимо выполнить работы и не указанных в Перечне объектов (Приложение №1), стороны определяют дополнительный перечень объектов, их местоположение, состав, стоимость и сроки выполнения работ дополнительным соглашением к настоящему договору (пункт 1.2. договора).
Результат выполнения работ по договору оформляется изготовлением технической документации в количестве согласно Техническому заданию (Приложение №2) и соответствующей действующему законодательству Российской Федерации: Технический план (в электронной форме) диск 1 экз. на каждый объект (пункт 1.3. договора).
Стоимость выполнения работ по настоящему договору, которую заказчик обязуется оплатить подрядчику, рассчитывается исходя из конкретного объема выполненных работ, на основании принятых у подрядчика расценок и коэффициентов. И составляет сумму – 105521 руб. 59 коп., в том числе НДС (20%) 17586 руб. 93 коп. Сметный расчет на выполнение работ (Приложение №3) является неотъемлемой частью договора (пункт 3.1. договора).
Предоплата по договору не предусмотрена. Заказчик обязуется оплатить подрядчику выполнение работ, стоимость которых указана в п.3.1. настоящего договора, что составляет 105521 руб. 59 коп., в том числе НДС по ставке 20%, в течении 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ (пункт 3.3. договора).
В силу пунктов 4.1.-4.2.1. договора срок выполнения работ и предъявления результата выполненных работ к сдаче заказчику определяется календарным планом (Приложение №4). Началом выполнения работ считается день: при условии предоплаты – следующий за днем поступления оплаты согласно п.3.2. договора на расчетный счет подрядчика при условии выполнения заказчиком п.2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. договора.
По завершении выполнения работ, предусмотренных п.1.1. договора, подрядчик передает заказчику экземпляр технической документации, подписанный и заверенный печатью подрядчика акт выполненных работ в 2-х экземплярах (пункт 5.1. договора).
Во исполнение условий договора на выполнение кадастровых работ от 12.08.2022 №22-5250-Д/0231 подрядчик оказал услуги на сумму 105521 руб. 59 коп., что подтверждается актом выполненных работ, подписанным сторонами без разногласий.
Ответчик оплату выполненных работ по договору не произвел.
По расчету истца задолженность ответчика по договору составила 105521 руб. 59 коп, что послужило основанием для обращения к ответчику с претензией, а впоследствии в арбитражный суд за защитой нарушенного права.
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает заявленное требование обоснованным.
В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.
Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Договорные обязательства в спорный период истец исполнил надлежащим образом, что подтверждается материалами дела - актом выполненных работ, подписанным сторонами без разногласий.
Довод ответчика о том, что истец не выставлял счета на оплату, является несостоятельным, так как основанием возникновения обязательства по оплате является факт оказания услуг, а не факт направления счетов.
Поскольку доказательств оплаты оказанных услуг в материалы дела не представлено, требование истца подлежит удовлетворению в заявленном размере.
Доводы ответчика о том, что он не является надлежащим ответчиком судом не принимаются как несостоятельные.
Истец заявил требование о взыскании с ответчика 3693 руб. 26 коп. пеней по 05.06.2023.
Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 6.3.5. договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Постановлением 1042.
Расчет неустойки судом проверен, признан верным.
Ввиду того, что факт нарушения ответчиком срока исполнения денежного обязательства подтверждается материалами дела, требование о взыскании 3693 руб. 26 коп. пеней по 05.06.2023 подлежит удовлетворению (оснований для снижения судом не установлено).
Расходы по госпошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области (ОГРН: <***>, ИНН <***>) в пользу публично-правовой компании «Роскадастр» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 105521 руб. 59 коп. долга, 3693 руб. 26 коп. пени, а также 4276 руб. расходов по государственной пошлине.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.
Судья С.Ю.Щукин