Постановление по делу № 09АП-34259/2025 от 28.08.2025 | 9 арбитражный апелляционный суд

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-34259/2025

г. Москва Дело № А40-127607/24

28 августа 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2025 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Титовой И.А.

судей Бодровой Е.В., Новиковой Е.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коваль М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2025 по делу № А40-127607/24

по иску истец: ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 15.12.2021)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ" (127299, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, УЛ КЛАРЫ ФИО2, Д. 18, К. 3, ПОМЕЩ. 104, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2021, ИНН: <***>, КПП: 774301001)

о взыскании денежных средств в размере 2 341 843 руб. 71 коп. и по встречному иску,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 25.06.2025,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (далее – истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по Договору субподряда № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в размере 1 918 509 руб.19 коп.; неустойки по Договору субподряда № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в размере 191 850 руб.91 коп., задолженности по оплате выполненных работ по Договору субподряда № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года в размере 144 105 руб.19 коп., неустойки по Договору субподряда № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года в размере 46 834 руб.19 коп., задолженности по оплате выполненных работ по Договору субподряда № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года в размере 541 503 руб. 02 коп., неустойки по Договору субподряда № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года неустойку в размере 9 878 руб. 61 коп.

ООО "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании неустойки в соответствии с п.п. 5.2., 12.2. по Договорам субподряда: № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года, № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года, № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года, № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в сумме 991 553 руб. 76 коп., штрафа в соответствии с п.п. 3.2., 3.3. по Договорам субподряда: № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года, № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года, № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года, № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в сумме 10 300 000 рублей 00 копеек; судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 150 000 руб.

Представитель истца заявил ходатайство об объединении дела № А40-127607/24-27-946 и дела № А40-126499/24-52-908в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06 августа 2024 года объединены дела № А40-127607/24-27-946, № А40-126499/2024-52-908 в одно производство. Объединенному делу присвоить № А40-127607/24-27-946.

С учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ в рамках настоящего дела рассмотрены требования ИП ФИО1 о взыскании с ООО "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ" по Договору субподряда № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года задолженности по оплате выполненных работ в размере 16 881 руб. 56 коп., неустойки в размере 1 719 руб. 08 коп., по Договору субподряда № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года задолженность по оплате выполненных работ в размере 1 918 509 руб., 19 коп., неустойки в размере 191 850 руб.91 коп., по Договору субподряда № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года задолженности по оплате выполненных работ в размере 144 105 руб. 19 коп., неустойки в размере 46 834 руб.19 коп., по Договору субподряда № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года задолженности по оплате выполненных работ в размере 541 503 руб. 02 коп., неустойки в размере 9 878 руб. 61 коп., а также требования ООО "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ" о взыскании с ИП ФИО1 по договору субподряда № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года неотработанного аванса в сумме 1 312 374 руб. 25 коп., неустойки в соответствии с п. п. 5.2., 12.2. по Договорам субподряда: № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года, № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года, № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года, № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в сумме 991 553 руб. 76 коп., штрафов в соответствии с п.п. 3.2., 3.3. по Договорам субподряда: № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года, № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года, № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года, № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в сумме 28 240 000 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 150 000 руб.

Решением от 15.05.2025 первоначальный иск удовлетворен. Взыскана с ООО "ГМЛПАНЕЛЬ.РУ" (127299, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, УЛ КЛАРЫ ФИО2, Д. 18, К. 3, ПОМЕЩ. 104, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2021, ИНН: <***>, КПП: 774301001) в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 15.12.2021) задолженность в размере 2 620 999 руб. 16 коп., неустойку в размере 250 282 руб. 79 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 677 руб. В удовлетворении встречного иска отказано.

Ответчик, не согласившись с принятым решением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По их мнению, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела.

В судебном заседании представитель истца по доводам апелляционной жалобы возражал, считает решение суда законным и обоснованным.

Представитель ответчика не явился, извещен.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст. ст. 123, 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, заслушав, лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, находит решение Арбитражного суда города Москвы не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, между ИП ФИО1, (Истец, Субподрядчик) и ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ» (Ответчик, Заказчик) был заключен Договора субподряда на выполнение работ № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года (далее-Договор № 0808/2023-Р-Г).

В соответствии с п. 1.1. Договора № 0808/2023-Р-Г Субподрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы по монтажу стеновых панелей «чистого помещения» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы и материалы в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 4.2. Договора № 0808/2023-Р-Г Субподрядчик обязуется своевременно и с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора, проектной и технической документацией, требованиями СНиП, ГОСТ, Сводов правил по строительству, действующим законодательством РФ.

Пунктом 1.2. Договора № 0808/2023-Р-Г установлено, что указанные работы, оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и выполняются иждивением Субподрядчика - из его крепежных и расходных материалов, его силами и средствами, в соответствии со условиями настоящего Договора, а также иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации Пунктом 1.5. Договора установлено, что Субподрядчик приступает к исполнению договора на следующий рабочий день с даты перечисления аванса на расчетный счет Субподрядчика в соответствии с п. 2.2 договора. Срок выполнения работ определяется в соответствии с согласованным Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), то есть с 11.08.2023 года.

Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.1. Договора № 0808/2023-Р-Г произведена оплата авансовых платежей на общую сумму 3 626 937, 85 рублей, а именно: Авансовый платеж - 1 508 040,50 (ПП № 1105 от 11.08.2023 года); Авансовый платеж - 341 233,92 (ПП № 1240 от 04.09.2023 года); Авансовый платеж - 514 629,81 (ПП № 1330 от 19.09.2023 года); Авансовый платеж - 242 500 (ПП № 1342 от 20.09.2023 года); Авансовый платеж - 512 981, 98 (ПП № 1417 от 29.09.2023 года); Авансовый платеж - 270 751, 61 (ПП № 1868 от 22.12.2023 года); Авансовый платеж - 75 693,63 (ПП № 1900 от 28.12.2023 года); Оплата работ по Доп. соглашению № 2 - 161 106,40 (ПП № 1899 от 28.12.2023 года).

Пунктом 3.1. Договора № 0808/2023-Р-Г установлено, что выполнение Работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, условиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). Согласно Графика выполнения работ, общий срок их выполнения составляет 85 дней, то есть с 11.08.2023 года по 04.11.2023 года.

Дополнительными Соглашениями к Договору сумма Договора увеличена до 6 428 748,07 рублей.

Пунктом 3.2. Договора № 0808/2023-Р-Г предусмотрено, что Субподрядчик в срок за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ обязан: направить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ, подготовить результат Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора (с предоставлением сертификатов на используемые крепежные и расходные материалы).

Согласно пункту 3.3. Договора № 0808/2023-Р-Г в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения Работ Субподрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах Заказчику: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (Акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на используемые крепежные и расходные материалы), счет/счет-фактуру.

Субподрядчик выполнил часть Работ согласно Техническому заданию в срок и в полном объеме, что подтверждается, следующими документами: Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22.08.2023 года на сумму 242 500 (Двести сорок две тысячи пятьсот) рублей; Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 05.09.2023 года на сумму 735 185 (Семьсот тридцать пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей, 43 копейки; Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.09.2023 года на сумму 111 191 (Сто одиннадцать тысяч сто девяносто один) рубль, 41 копейка; Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.09.2023 года на сумму 620 840 (Шестьсот двадцать тысяч восемьсот сорок) рублей; Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.09.2023 года на сумму 225 152 рублей; Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.12.2023 года на сумму 108 143 (Сто восемь тысяч сто сорок три) рубля; Актом выполненных работ по форме КС-2 от 02.04.2024 года на сумму 160 544 (Сто шестьдесят тысяч пятьсот сорок четыре) рубля, 06 копеек; Актом выполненных работ по форме КС-2 от 02.04.2024 года на сумму 313 464 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля, 00 копеек; Актом выполненных работ по форме КС-2 от 02.04.2024 года на сумму 248 668 (Двести сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей, 76 копеек; Актом выполненных работ по форме КС-2 от 18.04.2024 года на сумму 378 146 (триста семьдесят восемь тысяч сто сорок шесть) рублей, 99 копеек; Актом выполненных работ по форме КС-2 от 18.04.2024 года на сумму 228 432 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля.

12 марта 2024 года со стороны ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ» было направлено письмо исх. № 23 в адрес ИП ФИО1 с просьбой о возобновлении работ на объекте с 13.03.2024 г. с учетом необходимости выполнения всех работ по договору в согласованные договором сроки .

27 марта 2024 года со стороны ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ» было направлено письмо исх. № 47 в адрес ИП ФИО1 следующего содержания: «На основании полученного согласования от Главного инженера проекта ООО «ГОРОС».РУ» ФИО4, схемы монтажа окна и двери в перегородке с использованием омега профиля, а крепеж стеновых панелей с использованием заводских доборов, сообщаю, что вы можете приступить к работам по монтажу чистых помещений на объекте «Производство твердых лекарственных форм в виде смесей, гранулятов и таблеток и производство активных фармацевтических субстанций (АФС)», расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский р-р, <...>».

26 марта 2024 года со стороны ИП ФИО1 через руководителя проекта ФИО5 было передано уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ по договору № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 г.

Повторное уведомление было направлено 10.04.2024 года в адрес ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ» о готовности к сдаче результата выполненных работ по договору № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023г.

1» апреля 2024 года между ИП ФИО1 и руководителем проекта ФИО5 был подписан Технический Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 г.

Однако, со стороны Ответчика не была создана приемочная комиссии для сдачи-приемки выполненных работ, не были подписаны КС-2, КС-3, также, как и не было направлено мотивировочного отказа от подписания вышеуказанных КС-2, КС-3 с указанием причин.

При этом, Сторонами были подписаны Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 30.08.2023 года, № 2 от 18.10.2023 года, № 3 от 30.10.2023 года, № 4 от 06.11.2023 года, № 5 и № 6 от 12.04.2024 года.

Со стороны Ответчика имеются неисполненные обязательства перед Истцом в виде задолженности по оплате за выполненные работы на общую сумму в размере 16 рублей 56 копеек.

Между ИП ФИО1, (Истец, Субподрядчик) и ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ», (Ответчик, Заказчик) был заключен Договора субподряда на выполнение работ № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года (далее-Договор№ 0502/2024-Р-АВЗ-Е).

Согласно п. 1.1 Договора № 0502/2024-Р-АВЗ-Е Субподрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы по монтажным и отделочным работам на объекте капитального строительства, расположенный на территории Заказчика по адресу: Московская обл., Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1. (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы и материалы в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 1.2. Договора № 0502/2024-Р-АВЗ-Е Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и выполняются иждивением Субподрядчика - из его материалов, крепежных и расходных материалов, его силами и средствами, в соответствии со условиями настоящего Договора, а также иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в объеме, достаточном для выполнения Работ на объекте.

В п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) указаны сроки выполнения работ: в соответствии с Приложением № 2 к договору.

Начало выполнения работ: с даты заключения договора; Окончание выполнения работ: согласно Графика выполнения работ. В Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору) установлен общий срок выполнения Работ - 15 рабочих дней.

Пунктом 1.4 Договора № 0502/2024-Р-АВЗ-Е установлено, что Субподрядчик приступает к исполнению договора на следующий рабочий день с даты перечисления аванса на расчетный счет Субподрядчика в соответствии с п 2.2 настоящего договора. Срок выполнения работ определяется в соответствии с согласованным Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

В соответствии с п. 2.4. Договора № 0502/2024-Р-АВЗ-Е цена Работ составляет 2 137 718 (два миллиона сто тридцать семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 59 копеек и включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе расходы на разгрузку материалов, расходы на закупку расходных и крепежных элементов, а также расходы, связанные с оплатой работ Субподрядчикам, в соответствии с Приложением №1 к Договору.

Оплата Работ по Договору № 0502/2024-Р-АВЗ-Е осуществляется в следующем порядке: Аванс в размере 427 543 (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот сорок три) рубля 72 копейки выплачиваются Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора (п. 2.2.1 Договора№ 0502/2024-Р-АВЗ-Е).

Оплата за выполненные работы, производится еженедельно, согласно выполненному объему работ и осуществляется Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом пропорционального зачета выплаченных ранее авансовых платежей по материалам и работам (п. 2.2.2 Договора№ 0502/2024-Р-АВЗ-Е).

В Разделе 3 Договора «Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ» в пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6.1 установлено:

Субподрядчик в срок за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ обязан: направить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ. Уведомление направляется по электронной почте на адрес: abelyaev@gmlpanel.ru; подготовить результат Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора (с предоставлением сертификатов на используемые крепежные и расходные материалы).

В течение 2 (двух) рабочих дней после завершения Работ Субподрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах Заказчику: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (Акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на используемые крепежные и расходные материалы), счет/счет-фактуру.

Субподрядчик обязан прибыть на приемку, либо направить к Заказчику своего уполномоченного представителя(ей) для участия в приемке выполненных Работ. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность или иной документ подтверждающий право представлять интересы Субподрядчика.

Для сдачи-приемки выполненных Работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 3.3.Договора,обязана с участием Субподрядчика (либо уполномоченного представителя Субподрядчика) проверить качество и соответствие выполненных Работ требованиям Договора.

При положительном заключении приемочной комиссии, уполномоченным представителем Заказчика подписывается Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В Акте приемки выполненных работ указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

Во исполнение п. 1.4. Договора № 0502/2024-Р-АВЗ-Е Заказчиком на расчетный счет Субподрядчика были перечислены денежные средства в счет оплаты аванса по Договору в размере 83 652 (Восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, что подтверждается Платежным поручением № 152 от 13.02.202 года (Прилагается к иску, Приложение № 2).

Субподрядчик своевременно приступил к выполнению указанных в Договоре Работ. Выполнил все Работы согласно Техническому заданию в срок и в полном объеме, что подтверждается, следующими документами: Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 29.03.2024 года на сумму 1 298 064 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля, 68 копеек; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.03.2024 года на сумму 1 298 064, 68 руб. (указанные КС-2, КС-2 прилагаются к иску, Приложение №3).

В соответствии с п. 2.4. Договора № 0502/2024-Р-АВЗ-Е в случае изменения объемов работ цена Договора может быть изменена только по согласованию Сторон, путём подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В связи с тем, что объем работ по указанному Договору был увеличен, со стороны Субподрядчика было направлено в адрес Заказчика Дополнительное соглашение № 1 к Договору с указанием увеличения объемов работ согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению (прилагается к иску, Приложение № 4).

В рамках Дополнительного соглашения № 1 к Договору, со стороны Субподрядчика также были выполнены все Работы, о чем свидетельствует направленные в адрес Заказчика: Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 29.03.2024 года на сумму 704 096 (Семьсот четыре тысячи девяносто шесть) рублей 51 копейка; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.03.2024 года на сумму 704 096, 51 руб.

Все вышеперечисленные Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки.

22 марта 2024 года Субподрядчиком было вручено под роспись представителю Ответчика в лице ФИО5 уведомление об окончании выполненных работ и их приемке.

При этом, Сторонами был подписан Акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 28.03.2024 года.

Со стороны Ответчика имеются неисполненные обязательства перед Истцом в виде задолженности по оплате за выполненные работы на общую сумму в размере 1 918 509 рублей 19 копеек.

Между ИП ФИО1 (Истец, Субподрядчик) и ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ» (Ответчик, Заказчик) был заключен Договора субподряда на выполнение работ № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года (далее-Договор№ 2201/2024-Р-АВЗ-Е).

Согласно п. 1.1 Договора № 2201/2024-Р-АВЗ-Е Субподрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы по монтажным и отделочным работам на объекте капитального строительства, расположенный на территории Заказчика по адресу: Московская обл., Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1. (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы и материалы в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 1.2. Договора № 2201/2024-Р-АВЗ-Е Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и выполняются иждивением Субподрядчика - из его материалов, крепежных и расходных материалов, его силами и средствами, в соответствии со условиями настоящего Договора, а также иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в объеме, достаточном для выполнения Работ на объекте.

В п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) указаны сроки выполнения работ: в соответствии с Приложением № 2 к договору. Начало выполнения работ: с даты заключения договора; Окончание выполнения работ: согласно Графика выполнения работ.

В Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору) (прилагается к иску, Приложение № 1) установлен общий срок выполнения Работ - 25 рабочих дней.

Пунктом 1.4 Договора № 2201/2024-Р-АВЗ-Е установлено, что Субподрядчик приступает к исполнению договора на следующий рабочий день с даты перечисления аванса на расчетный счет Субподрядчика в соответствии с п 2.2 настоящего договора. Срок выполнения работ определяется в соответствии с согласованным Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

В соответствии с п. 2.4. Договора № 2201/2024-Р-АВЗ-Е цена Работ составляет 807 567 (Восемьсот семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 93 копейки и включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе расходы на разгрузку материалов, расходы на закупку расходных и крепежных элементов, а также расходы, связанные с оплатой работ Субподрядчикам, в соответствии с Приложением №1 к Договору.

Оплата Работ по Договору осуществляется в следующем порядке: Аванс в размере 161 513 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей 59 копейки, выплачиваются Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора (п. 2.2.1 Договора № 2201/2024-Р-АВЗ-Е).

В Разделе 3 Договора «Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ» в пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6.1 установлено: Субподрядчик в срок за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ обязан: направить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ. Уведомление направляется по электронной почте на адрес: abelyaev@gmlpanel.ru; подготовить результат Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора (с предоставлением сертификатов на используемые крепежные и расходные материалы).

Для сдачи-приемки выполненных Работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 3.3. Договора, обязана с участием Субподрядчика (либо уполномоченного представителя Субподрядчика) проверить качество и соответствие выполненных Работ требованиям Договора.

Во исполнение п. 1.4. Договора № 2201/2024-Р-АВЗ-Е Заказчиком на расчетный счет Субподрядчика были перечислены денежные средства в счет оплаты аванса по Договору в размере 589 074 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят четыре) рубля 31 копейка, что подтверждается Платежными поручениями №67 от 23.01.202 года в сумме 161 530,59 руб.; № 140 от 08.02.2024 года в сумме 427 543,72 руб.

Субподрядчик своевременно приступил к выполнению указанных в Договоре Работ. Выполнил все Работы согласно Техническому заданию в срок и в полном объеме, что подтверждается, следующими документами: Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 29.03.2024 года на сумму 733 162 (Семьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят два) рубля 50 копеек; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.03.2024 года на сумму 733 162, 50 руб.

Все вышеперечисленные Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки.

При этом, Сторонами был подписан Акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 28.03.2024 года.

Со стороны Ответчика имеются неисполненные обязательства перед Истцом в виде задолженности по оплате за выполненные работы на общую сумму в размере 144 105 рублей 19 копеек.

Между ИП ФИО1 (Истец, Субподрядчик) и ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ» (Ответчик, Заказчик) был заключен Договора субподряда на выполнение работ № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года (далее-Договор№ 2212/2023-Р-АВЗ-Е).

Согласно п. 1.1 Договора № 2212/2023-Р-АВЗ-Е Субподрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы по монтажным и отделочным работам на объекте капитального строительства, расположенный на территории Заказчика по адресу: Московская обл., Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1. (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы и материалы в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 1.2. Договора № 2212/2023-Р-АВЗ-Е Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и выполняются иждивением Субподрядчика - из его материалов, крепежных и расходных материалов, его силами и средствами, в соответствии со условиями настоящего Договора, а также иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в объеме, достаточном для выполнения Работ на объекте.

В Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору) (прилагается к иску, Приложение № 1) установлен общий срок выполнения Работ - 20 рабочих дней.

Пунктом 1.4 Договора № 2212/2023-Р-АВЗ-Е установлено, что Субподрядчик приступает к исполнению договора на следующий рабочий день с даты перечисления аванса на расчетный счет Субподрядчика в соответствии с п 2.2 настоящего договора. Срок выполнения работ определяется в соответствии с согласованным Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

В соответствии с п. 2.4. Договора № 2212/2023-Р-АВЗ-Е цена Работ составляет 541 503,22 (пятьсот сорок одна тысяча пятьсот три) рубля 02 копейки, включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе расходы на разгрузку материалов, расходы на закупку расходных и крепежных элементов, а также расходы, связанные с оплатой работ Субподрядчикам, в соответствии с Приложением №1 к Договору.

Оплата Работ по Договору № 2212/2023-Р-АВЗ-Е осуществляется в следующем порядке: Аванс в размере 270 751,61 (двести семьдесят тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 61 копейка, выплачиваются Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора (п. 2.2.1 Договора№ 2212/2023-Р-АВЗ-Е).

В Разделе 3 Договора «Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ» в пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6.1 установлено: Субподрядчик в срок за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ обязан: направить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ. Уведомление направляется по электронной почте на адрес: abelyaev@gmlpanel.ru; подготовить результат Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой, исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора (с предоставлением сертификатов на используемые крепежные и расходные материалы).

Для сдачи-приемки выполненных Работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в пункте .3.Договора, обязана с участием Субподрядчика (либо уполномоченного представителя Субподрядчика) проверить качество и соответствие выполненных Работ требованиям Договора.

Во исполнение п. 1.4. Договора Заказчиком на расчетный счет Субподрядчика были перечислены денежные средства в счет оплаты аванса по Договору в размере 411 515 (Четыреста одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 06 копеек, что подтверждается Платежными поручениями: № 1868 от 22.12.2023 года в сумме 270 751,61 руб.; № 154 от 13.02.2024 года в сумме 140 763, 45 руб.

Субподрядчик своевременно приступил к выполнению указанных в Договоре Работ. Выполнил все Работы согласно Техническому заданию в срок и в полном объеме, что подтверждается, следующими документами: Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 29.03.2024 года на сумму 441 910 (Четыреста сорок одна тысяча девятьсот десять) рублей 77 копеек; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.03.2024 года на сумму 441 910, 77 руб.

Все вышеперечисленные Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки.

Однако, со стороны Ответчика не была создана приемочная комиссии для сдачи-приемки выполненных работ, не были подписаны КС-2, КС-3, также, как и не было направлено мотивированного отказа от подписания вышеуказанных КС-2, КС-3 с указанием причин.

При этом, Сторонами был подписан Акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 28.03.2024 года.

Со стороны Ответчика имеются неисполненные обязательства перед Истцом в виде задолженности по оплате за выполненные работы на общую сумму в размере 30 395 рублей 71 копейка.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Суд ставил на обсуждение сторон вопрос о назначении судебной экспертизы, однако стороны от проведения экспертизы отказались, настаивали на рассмотрении дела по имеющимся доказательствам.

Пунктом 1 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу абзаца второго указанного пункта названной статьи Кодекса (с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда") основанием для признания судом одностороннего акта сдачи или приемки результата работ недействительным является признание обоснованными мотивов отказа заказчика от подписания акта.

Доказательств направления заказчиком письменного мотивированного отказа от приемки работ, указанных в актах, в материалы дела в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.

Таким образом, ответчик принял без возражений и замечаний работы в соответствии с вышеуказанными документами, т.е. результат работ имеет для него потребительскую ценность (доказательств обратного не представлено), в связи с чем отказ в оплате этих работ влечет нарушение баланса имущественных интересов сторон.

При этом, довод ответчика о том, что акты КС-2 были переданы неуполномоченному сотруднику, являются необоснованными, поскольку ответчик не оспаривал сам факт того, что указанное лицо являлось его работником, при этом находилось в месте выполнения работ и осуществляло от имени ответчика взаимодействие с работниками истца.

Кроме того, ответчик не представил никаких доказательств, из содержания которых следовало бы отсутствие у работника соответствующих полномочий.

Представленное заявление об увольнении по собственному желанию датировано 22.04.2024, то есть после даты спорных актов.

Материалами дела подтверждается фактическое исполнение истцом обязательств по договору на заявленную сумму.

Ответчиком не представлено документов, свидетельствующих об оплате выполненных работ.

Каких-либо претензий по качеству или объему выполненных работ ответчиком в адрес истца направлено не было.

Кроме того, согласно ст. 720 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при отсутствии замечаний и мотивированного отказа, работы считаются Заказчиком принятыми и подлежат оплате.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что ответчик необоснованно уклоняется от оплаты принятых результатов работ.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно посчитал факт наличия задолженности ответчика перед истцом подтвержденным, в связи с чем, сумма задолженности подлежит взысканию с ответчика в полном объеме.требования о взыскании с ответчика задолженности по договорам субподряда № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года, № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года, № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года в общем размере 2 620 999 руб. 16 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки.

Согласно п. 5.3 Договоров в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, Субподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не оплаченного в срок Товара или выполненных работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % от общей стоимости договора.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения. Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств, но не должна служить средством дополнительного обогащения кредитора за счет должника.

Поскольку в ходе рассмотрения настоящего спора просрочка исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ подтверждена материалами дела, суд пришел к выводу о том, что правовые основания для взыскания с ответчика неустойки имеются.

Согласно расчету истца размер неустойки по состоянию на 03 июня 2024 года по Договору субподряда № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года неустойку составляет 1 719 рублей 08 копеек; по Договору субподряда № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года составляет 191 850 рублей 91 копейка; по Договору субподряда № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года неустойку составляет 46 834 рубля 19 копеек; по Договору субподряда № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года составляет 9 878 рублей 61 копейка.

Оснований для установления иного размера неустойки и применения положений ст. 333 ГК РФ судом первой инстанции правомерно не установлено. Требование о взыскании неустойки правомерно признано подлежащим удовлетворению в размере 250 282 руб. 79 коп.

В связи с изложенными обстоятельствами, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В обоснование встречного иска ответчик указал, что работы по договорам выполнены с нарушением срока.

Также ответчик указывает, что у Истца имеется задолженность в виде неотработанного аванса по Договору Субподряда № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года в сумме 1 312 374 рубля 25 копеек, по Договору Субподряда 2212/2023-Р-ЛВЗ-Е от 22.12.2023 года в сумме 411 515 руб. 06 коп., по Договору Субподряда № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года в сумме 589 057рублей 31 копейка, по Договору Субподряда № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года в сумме 83 652 рубля 80 копеек.

Согласно положениям ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Спорная сумма оплачена Истцу за выполненные работы, доказательств обратного не представлено, правовых оснований для ее присуждения к принудительному возврату Ответчику не имеется, в связи с чем требования истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 312 374 руб. 25 коп. удовлетворению не подлежат.

Пунктом 3.2. Договора предусмотрено, что Субподрядчик в срок за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ обязан: направить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ, подготовить результат Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора (с предоставлением сертификатов на используемые крепежные и расходные материалы).

Согласно пункту 3.3. Договора в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения Работ Субподрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах Заказчику: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (Акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на используемые крепежные и расходные материалы), счет/счет-фактуру.

Ответчиком не выполнены предусмотренные Договором работы, порядок сдачи выполненных работ в соответствии с пунктом 3.2. Договора не соблюден, предусмотренные пунктом 3.3. Договора закрывающие документы не предоставлены надлежащим образом, нарушен график производства работ, что привело к отставанию сроков выполняемых работ и неисполнению со стороны Ответчика условий Договора.

Кроме того, в соответствии с п. 12.3. Заказчик при нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору вправе предъявить к возмещению причиненные убытки, а также неустойку штрафного характера: за нарушение п.п. 3.2., 3.3. Договора - 20 000 рублей за каждый день просрочки.

Согласно п.п. 5.2., 12.2. Договора в случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10 % от общей стоимости договора.

Согласно расчету Ответчика размер неустойки в соответствии с п.п. 5.2., 12.2. Договоров субподряда: № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года, № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года, № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года, № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года составляет 991 553 рубля 76 копеек; а размер штрафов в соответствии с п.п. 3.2., 3.3. договоров составляет в сумме 28 240 000 рублей 00 копеек;

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несет ответственность при наличии вины (пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

В абзаце 4 пункта 5 Постановления ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

28 ноября 2023 года Работы по Договору № 0808/2023-Р-Г от 08.08.2023 года:со стороны Субподрядчика были приостановлены на основании требования основного Заказчика, в связи с чем, ИП ФИО1 передал строительную площадку Заказчику, что подтверждается Актом приема-передачи строительной площадки от 28.11.2023 года, в котором отражено, что Подрядчик передал, а Заказчик принял строительную площадку в рамках реализации проекта «Производство твердых лекарственных форм в виде смесей, гранулятов и таблеток и производство активных фармацевтических субстанций (АФС)», расположенное по адресу: МО, <...>.

Одновременно с передачей площадки Подрядчик передал Заказчику выполненные работы:

1. Смонтированную подсистему стеновых панелей для перегородки 1923м2;

2. Обшитую подсистему листом ГКЛ со смонтированной тепло-звукоизоляцией, согласно ПД в количестве 2684м2;

3. Обшитую подсистему листом ГКЛ со смонтированной тепло-звукоизоляцией, согласно ПД в количестве 475м2, не включенная в объем ДС № 2 к Договору.

Возобновление Работ в рамках указанного Договора на объекте состоялось -01.03.2024 года на основании письма, полученного Субподрядчиком от Заказчика.

Все вышеперечисленные Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки.

26 марта 2024 года и 10 апреля 2024 года Субподрядчиком были вручены под роспись представителю Ответчика - ФИО5 уведомления об окончании выполненных работ и их приемке.

При этом, Сторонами был подписаны Акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 30.08.2024 года, № 2 от 18.10.2023 г., № 3 от 30.10.2023 г., № 6 от 06.11.2024 г.

По договору субподряда на выполнение работ № 0502/2024-Р-АВЗ-Е от 05.02.2024 года: все Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки. 22 марта 2024 года Субподрядчиком было вручено под роспись представителю Ответчика в лице ФИО5 уведомление об окончании выполненных работ и их приемке.

По договору субподряда на выполнение работ № 2201/2024-Р-АВЗ-Е от 22.01.2024 года все Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки. 22 марта 2024 года Субподрядчиком было вручено под роспись представителю Ответчика в лице ФИО5 уведомление об окончании выполненных работ и их приемке.

По договору субподряда на выполнение работ № 2212/2023-Р-АВЗ-Е от 22.12.2023 года: все Работы были выполнены Субподрядчиком в полном объеме и в установленные сроки. 22 марта 2024 года Субподрядчиком было вручено под роспись представителю Ответчика в лице ФИО5 уведомление об окончании выполненных работ и их приемке.

Учитывая, что работы по договору Истцом выполнены в срок, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что основания для взыскания неустойки за просрочку выполнения работ отсутствуют.

Доводам заявителя апелляционной жалобы судом первой инстанции дана соответствующая правовая оценка, оснований для переоценки которой у апелляционной коллегии не имеется.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК РФ, для отмены либо изменения принятого по делу решения.

руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2025 по делу №А40-127607/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья: И.А. Титова

Судьи: Е.В. Бодрова

Е.М. Новикова

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.