АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск Дело № А45-22468/2023
11 декабря 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023 года
Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2023 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ИНН <***>), г. Новосибирск,
к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Реновация» (ИНН <***>), г. Барнаул,
о взыскании пени по государственному контракту №НВК02-144-04/21 от 27.12.2021 за период с 01.07.2022 по 04.10.2022 в размере 80 230 рублей 86 копеек,
при участии в судебном заседании представителей:
истца - ФИО1, доверенность № 3 от 11.01.2023, паспорт, диплом;
ответчика - не явился, извещен надлежащим образом,
УСТАНОВИЛ:
Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (далее – ФГКУ «Росгранстрой», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Реновация» (далее – ООО «Строй-Реновация», ответчик) о взыскании пени по государственному контракту № НВК02-144-04/21 от 27.12.2021 в размере 80 230 рублей 86 копеек.
В обоснование исковых требований истец ссылается на нарушение сроков выполнения работ по контракту.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, в судебное заседание явку не обеспечил, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности, заслушав представителя истца, (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, 27.12.2021 между ФГКУ «Росгранстрой» (далее - государственный заказчик) и ООО «Строй-Реновация» (далее - подрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту № НВК02-144-04/21, согласно условиям которого подрядчик принял на себя обязательства в соответствии с условиями контракта, техническим заданием к контракту (приложение № 1 к контракту), выполнить работы по капитальному ремонту объекта «Здание типа 8 БК, лит А» для нужд Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой (далее - объект) и передать результат работ государственному заказчику, а государственный заказчик принять результат выполненных подрядчиком работ в полном объеме и в сроки установленные контрактом, и оплатить обусловленную контрактом цену.
В соответствии с пунктом 2.2 контракта подрядчик в установленные контрактом сроки и в пределах цены контракта обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами или силами привлеченных им третьих лиц все работы, определенные в п. 2.1. Контракта.
Согласно пункту 3.1 контракта срок выполнения работ определен сторонами с 17.01.2022 по 30.06.2022.
Пунктом 4.1 контракта (в редакции п. 5 дополнительного соглашения № 2 от 03.10.2022 к контракту) установлена цена контракта в размере 3 342 952 рублей 32 копеек.
Согласно пункту 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к подрядным работам для государственных или муниципальных нужд применяются общие положения о договоре подряда, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса об этом виде договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно статьям 309, 310, 312, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (часть 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня по части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определённом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
04.10.2022 государственный заказчик принял выполненные подрядчиком работы по акту о приемке выполненных работ № 1 от 04.10.2022 (форма КС-2) и оплатил их, что подтверждается платежным поручением № 1055 от 20.10.2022 на сумму 3 342 952 рублей 32 копеек.
Судом расчет пени проверен и признан арифметически верным. Расчет произведен с 01.07.2022 по 04.10.2022.
Ответчиком расчет не оспорен.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком срока выполнения работ, наличии оснований для удовлетворения исковых требований.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску в размере 3 209 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в связи с освобождением истца от уплаты государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Реновация» в пользу федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» пени в размере 80 230 рублей 86 копеек.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Реновация» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 3 209 рублей.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья Д.В. Гребенюк