АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, <...>

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Сыктывкар

24 декабря 2025 года Дело № А29-8905/2025

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2025 года, полный текст решения изготовлен 24 декабря 2025 года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кирьянова Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Минеевой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Буровая Компания «Евразия»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании штрафа,

при участии в режиме веб-конференции:

от истца – ФИО1 по доверенности от 16.12.2024 № 09/24,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Буровая Компания «Евразия» (далее – Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой» (далее – Компания, ответчик) о взыскании штрафа по договору от 01.01.2022 № У74/22 в сумме 325 000 руб. (л.д. 6-9).

Ответчик в отзыве от 07.10.2025 (л.д. 59) заявил о том, что дело неподсудно Арбитражному суду Республики Коми, так как местом нахождения истца, согласно ЕГРЮЛ, является г. Москва.

Истец в возражениях от 07.11.2025 (л.д. 69) отклонил доводы ответчика, указав что иск подан по месту нахождения филиала Общества.

Ответчик, надлежащим образом извещённый о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в полном объёме.

Определением суда в передаче дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы отказано.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между Обществом (заказчик) и Компанией (исполнитель) заключён договор на транспортное обслуживание от 01.01.2022 № У74/22 (л.д. 23-29), по условиям которого группа исполнителя (под которой понимается как исполнитель, так и лица, оказывающие ему услуги, в том числе его соисполнители, субподрядчики) обязуется за вознаграждение на свой риск осуществлять автотранспортные услуги, перевозку грузов и пассажиров, предоставлять транспорт для оказания услуг (выполнения работ) на объектах генерального заказчика/заказчика, в объемах и сроки, необходимые заказчику, а заказчик обязуется своевременно предоставлять грузы к перевозке, принять и оплатить оказанные исполнителем услуги.

В соответствии с пунктом 3.1.56 договора исполнитель обязуется принимать меры по недопущению провоза, проноса, хранения, распространения и употребления веществ, вызывающих алкогольное (в том числе пиво), наркотическое или токсическое опьянение; провоза, хранения и распространения психотропных и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками исполнителя (его агента или субподрядчика, иного третьего лица, привлекаемого исполнителем) на рабочем месте, а также на территории объектов заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах, как принадлежащих исполнителю, так и использующихся исполнителем (его работником, агентом или субподрядчиком, иным третьим лицом, привлекаемым исполнителем), во время следования работников исполнителя к месту оказания услуг (выполнения работ) и обратно, при въезде на территории месторождений, а также в период междусменного отдыха; исполнитель, его работники, агенты и субподрядчики не должны владеть, использовать, распространять или торговать алкогольными напитками на объектах и в помещениях заказчика; исполнитель согласен и гарантирует, что ни один из его работников, агентов или субподрядчиков, иного третьего лица, привлекаемого исполнителем, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ, распространение которых контролируется законом, или неспособный оказывать услуги (выполнять работы) по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими-либо веществами, распространение которых контролируется законом, не будет допущен к оказанию каких-либо услуг (работ), предусмотренных настоящим договором.

В силу пункта 7.20 договора исполнитель при выполнении работ (оказании услуг) на территории производственной деятельности заказчика несет полную ответственность за все нарушения, несоблюдения требований собственным персоналом и персоналом привлеченных третьих лиц, субподрядчиков Приложения № 15 «Перечень штрафных санкций, применяемых в УРиОС ФРИОС ООО «БКЕ» к подрядным и субподрядным организациям», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора; исполнитель обязан оплатить предусмотренные суммы штрафов, а также возместить причиненные заказчику убытки.

Согласно пункту 7.28 договора по каждому выявленному случаю провоза, проноса, хранения распространения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, провоза, хранения и распространения психотропных и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками исполнителя (его агента или субподрядчика, иного третьего лица, привлекаемого междусменного исполнителем) на рабочем месте, а также на территории объектов заказчика, в период принадлежащих отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах, как субподрядчиком, исполнителю, так и использующихся исполнителем (его работником, агентом или иным третьим лицом, привлекаемым исполнителем), во время следования работников исполнителя к месту оказания услуг и обратно, при въезде на территории месторождений, на которых производится оказание услуг (работ), исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 300 000 рублей. При неоднократности (более 1-го раза) вышеуказанных случаев наркотическое, провоза, хранения, распространения, употребления веществ, вызывающих алкогольное, токсическое опьянение, провоза, хранения, распространения психотропных и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (далее также – инцидентов), заказчик вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке.

Пунктом 7.29 договора предусмотрено, что факт нахождения работника исполнителя (его агента или субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения может быть подтвержден актом (протоколом) алкогольного, медицинского обследования либо актом о нахождении работника в состоянии наркотического или токсического опьянения, который заверяется не менее чем двумя свидетелями (работниками заказчика или исполнителя, охраны или другими незаинтересованными лицами).

В случае несогласия исполнителя с обнаруженным фактом нахождения персонала в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на исполнителе лежит обязанность предоставить надлежащий документ медицинского учреждения, исключающего факт опьянения (пункт 7.30 договора).

В силу пункта 7.31 договора при отказе работника от дачи объяснений и/или прохождении медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования).

Приложением № 15 к договору (л.д. 30) утверждён перечень штрафных санкций, согласно пункту 1 которого за нахождение, торговля, употребление, провоз (в том числе попытка провезти, пронести), пронос, владение, хранение, распространение, изготовление, использование на всей территории производственной деятельности заказчика, в том числе на территории месторождений, нефтепромыслов, терминалов, межпромысловых и внутрипромысловых автодорог, в вахтовых общежитиях, контрольно-пропускных пунктах, рабочих площадках алкогольных и спиртосодержащих напитков предусмотрен штраф в сумме 300 000 руб. за каждый случай нарушения.

При этом исполнитель гарантирует, что ни один из его работников, агентов, субподрядчиков, находящихся под действием запрещенных препаратов, алкоголя, наркотических средств или неспособный выполнять работы по причине использования или злоупотребления запрещенными препаратами, не будет допущен на объекты заказчика, к производству каких-либо работ, предусмотренных договором, и незамедлительно будет удален с объекта заказчика.

Пунктом 12 Приложения № 15 к договору предусмотрен штраф в сумме 25 000 руб. за нарушение в оформлении путевого листа (незаполненные графы, исправления).

Актом от 09.06.2024 (л.д. 34) зафиксировано, что при въезде на территорию генерального заказчика водитель ответчика находился в состоянии алкогольного опьянения, водителем проставлена отметка о согласии с указанными нарушениями, от прохождения медицинского осмотра отказался.

В акте от 17.03.2024 № 0774 (л.д. 40) работниками охраны зафиксированы нарушения Компании, которые выразились в ненадлежащем оформлении путевого листа, а именно в отметке о прохождении предрейсового медицинского осмотра отсутствует дата и время.

С учётом вышеизложенных обстоятельств истец произвел начисление штрафных санкций и направил в адрес ответчика претензии.

Неисполнение ответчиком требований истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Республики Коми с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В целях предупреждения риска неисполнения контрагентами взятых на себя обязательств и гарантии их прекращения путем надлежащего исполнения пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрел способы обеспечения исполнения обязательств, одним из которых является неустойка.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. При этом штраф представляет собой однократно взыскиваемую сумму, которая может быть выражена либо в процентном отношении пропорционально заранее определенной величине, либо выражаться в виде твердо обозначенной сумме. Суд отмечает, что штраф служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника.

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик исковые требования не оспорил, доказательства уплаты спорной суммы не представил.

Обстоятельства, которые бы в силу пунктов 1, 2 статьи 401, статей 404, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации исключали бы ответственность ответчика за нарушение условий договора, судом не установлены.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, проверив обоснованность начисления штрафа, суд признает доказанным факт нарушения ответчиком условий договора от 01.01.2022 № У74/22 и наличие оснований для применения к ответчику мер ответственности в виде штрафа.

В отношении актов от 17.03.2024 и 09.06.2024 расчёт суммы штрафа произведен истцом в соответствии с условиями договора.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Буровая Компания «Евразия» (ИНН: <***>,

ОГРН: <***>) штраф в сумме 325 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 21 250 руб.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья Д.А. Кирьянов