г.Махачкала
07 мая 2025 года Дело № А15-12053/2024
Резолютивная часть решения объявлена 25 апреля 2025 года.
Решение в полном объеме изготовлено 07 мая 2025 года.
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Хизриевым Г.М., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ИП ФИО1 к ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» о взыскании основного долга в размере 238 501 руб. и неустойки в размере 269 858,42 руб. за период с 01.01.2023 по 24.01.2025 (уточненные требования),
при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ИП ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» к ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» о взыскании задолженности в размере 519 000 руб.
16.04.2025 в суд от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором истец просит взыскать с ответчика основной долг в размере 238 501 руб. и неустойку в размере 269 858,42 руб. за период с 01.01.2023 по 24.01.2025.
В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде по существу изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
На основании изложенного, суд принимает уточнения исковых требований от 16.04.2024.
Информация о принятии искового заявления к производству арбитражного суда и дальнейшем движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Дело рассмотрено по представленным материалам на основании статей 9, 65 и 70 АПК РФ.
Суд, исследовав материалы дела и оценив доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, истец (поставщик) поставил ответчику (заказчику) по государственному контракту №0803200013722000075 от 21.11.2022 (далее - контракт) следующий товар:
- 28.94.23.000 Каток гладильный, ширина зоны глажения - 1000 мм (1 штука),
- 28.94.22.130 Сушильная машина, номинальная загрузочная масса, не менее 10 кг (1 штука),
- 28.22.18.110 Тележка для белья на 100 л из нержавеющей стали (3 штуки).
Ответчик принял товар, поставленный истцом, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 2 от 21.12.2022 (исправление № 1 от 16.06.2023). Сумма поставленного товара составляет 519 000 руб.
Пункт 2.2. контракта устанавливает, что цена контракта, составляет 519 000 руб., включая НДС 20% (двадцать процентов) руб. В случае если поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено.
Пунктом 3.3. контракта предусмотрено обязанность заказчика своевременно принять и оплатить поставленный товар.
Пунктом 11.4. контракта предусмотрено, что, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Согласно пункту 9.3 оплата по контракту осуществляется по факту поставки товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара и на основании документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Контракта.
Направленная в адрес ответчика письменная претензия с требованием о выплате образовавшейся задолженности, ответчиком оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд.
В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В пунктах 1 - 4 статьи 486 ГК РФ установлено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Судом установлено, что 21.12.2022 сторонами принята поставка товара, следовательно, срок для оплаты истек 31.12.2022.
Судом установлено, что задолженность ответчика перед истцом в сумме 238 501 руб. подтверждается материалами дела и не оплачена на день рассмотрения спора.
Наличие основной задолженности в заявленном истцом размере подтверждено относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.
При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика основного долга в размере 238 501 руб. следует удовлетворить.
Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 269 858,42 руб. руб. (уточненное требование).
Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Суд проверил расчет неустойки и признал его верным.
При таких обстоятельствах исковые требования в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в размере 269 858,42 руб.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Принять уточнения исковых требований ИП ФИО1 от 16.04.2025.
Взыскать с ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в пользу ИП ФИО1 основного долга в размере 238 501 руб. и неустойки в размере 269 858,42 руб. за период с 01.01.2023 по 24.01.2025.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Дагестан в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).
Судья Ф.С. Лачинов