Решение по делу № 2-2967/2025 от 13.10.2025 | Советский районный суд г. Воронежа (Воронежская область)

Категория дела О взыскании задолженности Гражданское None

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

АО «Гипрострой» обратился в суд с вышеназванным иском, указывая, что 28.08.2024 между АО «Гипрострой» и ООО «Воронежтеплострой» был заключен договор субподряда № СБГ1/Ш/28-08/2024. Идентификатор договора: Е12001107322QC5000593001.

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Резолютивная частьитоговое решение суда

Взыскать солидарно с ООО «Воронежтеплострой» (№), <ФИО> в пользу АО «Гипрострой» денежную сумму в размере 10 479 935 (десять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 80 копеек, из которых: 9 361

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

36RS0005-01-2025-002712-60

№ 2-2967/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 октября 2025 года г. Воронеж

Советский районный суд г. Воронежа в составе: председательствующего судьи Косенко В.А., при секретаре Шкаруповой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску АО «Гипрострой» к ООО «Воронежтеплострой», ФИО1 о взыскании задолженности,

установил:

В соответствии с п. 2.1. Договора, Подрядчик осуществляет оплату Работ и контроль за их выполнением, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в установленный Договором срок комплекс строительно-монтажных работ по наружным сетям водоснабжения и водоотведения на объекте: Общеобразовательная Школа в микрорайоне Семчино г. Рязани на 1100 мест.

Согласно п. 2.2. Договора до начала выполнения работ, указанных в настоящем Договоре, Стороны в Приложении № 2 определили ориентировочные объемы выполняемых работ (стоимость работ по договору была определена согласно приложению № 2 в размере 3 000 000, в т.ч. 500 000 руб. НДС.).

Окончательный объем работ может быть скорректирован после проведения геодезического обмера, но не более объемов работ, утвержденных в проектной и рабочей документации (п. 2.3. Договора).

Аналогичные по смыслу положения содержатся и в п. 3.1. Договора. При этом, в цену договора включены все расходы, материалы, связанные с выполнением Работ по Договору в объеме, учтенной сметной документацией (п. 3.2. Договора).

Согласно п. 2.5 Договора Обязательства Субподрядчика по Договору включают все обязательства по выполнению предусмотренных договором работ в том числе, но не исключительно:

- выполнение строительно-монтажных работ с использованием собственной рабочей силы, электроинструментов, необходимых для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

- устранение выявленных недостатков (дефектов) и прочих недостатков в соответствии с положениями Договора, включая выявленные в ходе проверок органов государственного строительного надзора Недостатки (дефекты), вне зависимости от того, были ли приняты ранее Подрядчиком работы, к которым органами государственного строительного надзора предъявляются замечания.

В силу п. 3.13 Договора установлено, что оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ производится Подрядчиком по итогам выполнения Работ в рамках каждого Отчетного периода в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней по истечении Отчетного периода, в котором были подписаны Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные в установленном порядке и подписанные Сторонами с учетом ранее выплаченного авансового платежа, при условии представления Субподрядчиком Подрядчику оригиналов подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также оригиналов счета и счета- фактуры за соответствующий Отчетный период, в виде документов на бумажном носителе и(или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подрядчик не подписывает Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и не проводит оплату по Договору без надлежащим образом оформленной Субподрядчиком Исполнительной документации (п. 3.18 Договора).

Пунктом 5.1 Договора стороны установили, что сроки выполнения работ по Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 1).

21.10.2024 между истцом и ООО «Воронежтеплострой» было подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору, которым утверждены приложения №1 к Договору «График производства работ» в редакции Приложения №1.1 к настоящему Дополнительному соглашению, а также утвердить Приложение №2 к Договору «Протокол согласования договорной цены» в редакции Приложения №2.1, Приложения №2.2, Приложения №2.3, Приложения №2.4, Приложения №2.5 к настоящему Дополнительному соглашению.

Срок производства работ был установлен до 31.05.2025.

Ориентировочная цена договора определена сторонами в размере 77 609 478,57,57 руб., в том числе НДС по ставке 20% в размере 12 934 913,10 руб. (п. 4 Дополнительного соглашения № 1 от 21.10.2024 г.).

Кроме того, Графиком производства работ предусмотрены промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ:

Отопление:

прокладка трубопроводов отопления подвальных помещений - до 30.11.2024

прокладка трубопроводов отопления 1,2,3, этажей - до 23.02.2025

монтаж стояков коллекторов, коллекторов 1, этаж-до 15.12.2024

монтаж стояков коллекторов, коллекторов 2, этаж - до 15.12.2024

монтаж стояков коллекторов, коллекторов 3, этаж - до 15.12.2024

установка отопительных приборов с запорной арматурой 1 этаж - до 28.02.2025

установка отопительных приборов с запорной арматурой 2 этаж - до 28.02.2025

установка отопительных приборов с запорной арматурой 3 этаж - до 28.02.2025

опрессовка и ПНР - до 28.02.2025

передача ИД системы отопления - до 31.03.2025:

Внутренние системы водоснабжения и водоотведения

хозяйственно-питьевой - до 28.02.2025 горячий водопровод. ТЗ, Т4 - до 28.02.2025 установка оборудования - до 30.04.2025

монтаж насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения - до 28.02.2025 монтаж полотенцесушителей - до 31.05.2025 опрессовка и ПНР - до 31.05.2025 передача ИД - до 31.05.2025

- Внутренние системы водоотведения

монтаж сети канализации - до 28.02.2024 монтаж сети водостока - до 19.01.2025 монтаж сантехнического оборудования - до 30.04.2025 монтаж трапов - до 31.05.2025 монтаж насосов - до 28.02.2025

монтаж канализационной насосной установки - до 28.02.2025 опрессовка и ПНР - до 31.03.2025 передача ИД - до 31.05.2025

Хоз-питьевой водопровод (В1)

разработка траншеи В1 - В6ПГ1 - В2 - ВЗПГ2 - до 17.11.2024

разработка траншеи ВЗПГ2 - В4ПГЗ - В5ПГ4 - до 31.12.2024

монтаж трубопровода В1 - В6ПГ1 - В2 - ВЗПГ2 - до 17.11.2024

монтаж трубопровода ВЗПГ2 - В4ПГЗ - В5ПГ4 - до 31.12.2024

монтаж колодцев В1 - В6ПГ1 - В2 - ВЗПГ2 - до 17.11.2024

монтаж колодцев ВЗПГ2 - В4ПГЗ - В5ПГ4 - до 31.12.2024

установка футляра д.530 на участке В1- В6ПГ1 - до 30.10.2024

установка футляра д.530 на участке В6ПГ1 -ВЗПГ2-до 10.11.2024

установка футляра д.530 на участке ВЗПГ2 - В5ПГ4-до 08.12.2024

ПНР с опресовкой системы В1 - В6ПГ1 - В2 - ВЗПГ2 - до 17.11.2024

ПНР с опресовкой системы ВЗПГ2 - В4ПГЗ - В5ПГ4 - до 31.12.2024

предоставление ИД на участок В1 - В6ПГ1 - В2 - ВЗПГ2-до 30.11.2024

предоставление ИД на участок ВЗПГ2 - В4ПГЗ - В5ПГ4 - до 19.01.2025

обратная засыпка участка В1 - В6ПГ1 -В2-ВЗПГ2-до 15.12.2024

обратная засыпка участка ВЗПГ2 - В4ПГЗ - В5ПГ4 - до 31.01.2025

опрессовка и ПНР - до 09.02.2025 передача ИД - до 16.02.2025.

Канализация

разработка траншеи К1 К17-К1 - до 17.11.2024

разработка траншеи К2 д.250 К14.1 с выпусками из зданий - до 17.11.2024

разработка траншеи К2 д. 250-300 с выпусками из зданий - до 31.12.2024

монтаж трубы канализационной К1 д. 200 с выпусками из зданий - до 31.10.2024

монтаж трубы канализационной КЗ д. 160 выпуск до К2-22 - до 31.10.2024

монтаж трубы канализационной К2 д. 250 К 14.1 с выпусками из зданий-до 19.01.2025

монтаж трубы канализационной К2 д. 250-300 с выпусками из зданий - до 16.02.2025

монтаж колодцев К1 д. 200 К17 до К1 с выпусками из зданий -до 13.10.2024

монтаж колодцев К2 д. 250 К14.1 с выпусками из зданий - до 15.12.2024

монтаж трубы канализационной К2 д. 250-300 с выпусками из зданий - до 22.12.2024

предоставление ИД на участок К1 д. 200 с выпусками из зданий - до 17.11.2024

предоставление ИД КЗ д. 160 выпуск до К2-22 - до 17.11.2024

предоставление ИД на участок К2 д. 250 с выпусками из зданий - до 28.02.2025

предоставление ИД на участок К2 д. 250-300 с выпусками из зданий - до 28.02.2025

обратная засыпка участка К1 д. 200 К17 до К1 с выпусками из зданий - до 08.12.2024

обратная засыпка участка К2 д. 250 К14.1 с выпусками из зданий - до 23.03.2025

обратная засыпка участка К2 д. 250-300 с выпусками из зданий - до 23.03.2025

опресовка и ПНР - до 31.03.2025

передача ИД - до 06.04.2025.

Пунктом 3.5. Договора установлено, что сторонами согласовано, что авансирование в рамках настоящего договора не может превышать 30 % от общей стоимости работ по Договору, порядок авансирования определен сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. Подрядчик вправе направить Субподрядчику запрос о предоставлении отчетов об использовании полученного аванса, данный отчет предоставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Субподрядчиком. Размер авансирования в рамках настоящего договора не может превышать 30% от общей стоимости выполненных работ. При выполнении работ по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, справке выполненных работ и затрат формы КС-3, счету и/или счет-фактуре, предъявленному к оплате, Подрядчик засчитывает в счет оплаты стоимости выполненных работ сумму, пропорциональную перечисленному авансу, а оставшуюся сумму от стоимости выполненных работ оплачивает денежными средствами.

В соответствии с п. 3.12 Договора Субподрядчик обязан вернуть непогашенный аванс в случае инициирования досрочного прекращения Договора по любым основаниям, кроме полного исполнения обязательств Субподрядчика по строительству Объекта.

Субподрядчик выполнил только часть строительно-монтажных работ по наружным сетям водоснабжения и водоотведения на сумму 565 253,65 руб., в связи с чем был предоставлены акты о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.11.2024 на сумму 235 868,99 руб., № 2 от 11.11.2024 на сумму 329 384,66 руб., а также справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 11.11.2024 г.

В свою очередь, в соответствии с Графиком финансирования работ, Подрядчиком производились оплаты авансовых платежей в общем размере 9 926 994 руб., платежными поручениями:

от 06.09.2024 № 1495 на 1 000 000 руб.;

от 27.09.2024 № 1616 на 500 000 руб.;

от 23.10.2024 № 1802 на 1 426 994 руб.;

от 01.11.2024 № 1942 на 2 000 000 руб.;

от 11.11.2024 № 2012 на 2 500 000 руб.;

от 28.11.2024 № 2213 на 1 500 000 руб.;

от 13.12.2024 № 2390 на 1 000 000 руб.

По состоянию на 20.03.2025 Субподрядчик не уведомлял Подрядчика о завершении оставшейся части работ по Договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, комплект исполнительной документации на выполненные работы в адрес Подрядчика не направлял, на Объекте представители и рабочие Субподрядчика отсутствуют, работы им не ведутся.

В этой связи, 20.03.2025 АО «Гипрострой» в адрес ООО «Воронежтеплострой» было направлено уведомление № 289 от 20.03.2025 об одностороннем отказе от исполнения договора и требование о возврате денежных средств в размере 9 361 740,35 руб. Таким образом, договорные отношения Сторон прекращены 20.03.2025 по правилам ст. 450.1 ГК РФ.

Кроме того, ФИО1 (директор ООО «Воронежтеплострой») 11.12.2024, 22.11.2024 были получены письма от АО «Гипрострой» в которых последний требовал ускорить выполнение работ на объекте, предоставить сведения об отработанном авансе, ускорить производство работ на объекте.

Между ФИО1 и Подрядчиком был заключен договор поручительства № П-СБП/Ш/28-08/2024 в обеспечение выполнения обязательств ООО «Воронежтеплострой» по договору субподряда №СБП/Ш/28-08/2024 от 28.08.2024.

Согласно п. 1.1. Договора поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Кредитором за надлежащее исполнение ООО «Воронежтеплострой» обязательств, вытекающих из договора субподряда №СБП/Ш/28-08/2024 от 28.08.2024, заключенного между Кредитором и Основным должником, а также за исполнение тех обязательств, которые могут возникнуть в связи с Договором подряда в будущем, включая, но не ограничиваясь:

обязательство Основного должника по своевременному и/или качественному выполнению работ по Договору подряда, либо по возврату неотработанного аванса в случаях и по основаниям, предусмотренным Договором подряда и законодательством, а также выплаты процентов за пользование чужими средствами согласно п. 2 ст. 1107, в случае невозвращения неотработанного аванса.

В случае, если Основной должник в установленные Договором подряда размере и сроки не исполнит свои обязательства перед Кредитором, Поручитель обязуется исполнить эти обязательства в течение 10 рабочих дней с момента получения требования Кредитора об исполнении обязательства. Моментом получения требования является дата отправления электронного письма с учетом правил, установленных п. 6.4 настоящего договора, либо дата, указанная в уведомлении о вручении (при отправлении сообщения потовой службой), либо дата по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления почтовой корреспонденции в почтовое отделение по месту адресата (в случае уклонения поручителя от получения почтовой корреспонденции), (п. 2.1. Договора поручительства).

В связи с нарушением основным должником условий Договора в адрес ФИО1 Почтой России было направлено требование о необходимости выполнения обязательств по договору поручительства, заключенного в обеспечение выполнения обязательств ООО «Воронежтеплострой» по договору субподряда №СБП/Ш/28-08/2024 от 28.08.2024, оставленное без ответа и удовлетворения.

Пунктом 14.4.1. Договора установлено, что Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ (начального, конечного, в том числе, промежуточных), установленных Договором более чем на 20 (Двадцать) календарных дней.

В данном случае односторонний отказ от исполнения договора, изложенный в уведомлении, направленном Ответчику 20.03.2025 мотивирован нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.

Получение данного уведомления и прекращение договорных правоотношений Ответчиком не оспорено, соответствующих возражений им не направлено.

Таким образом, Договор прекращен в связи с односторонним отказом Заказчика на основании статьи 715 ГК РФ.

Согласно положениям, п. 7.3.1 Договора - в случае расторжения Договора, одностороннего отказа Подрядчика или Субподрядчика от исполнения Договора в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты расторжения Договора, либо направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику, уплаченный неотработанный аванс.

В соответствии с п. 12.17 Договора за несвоевременный возврат Субподрядчиком суммы неотработанного (незачтённого) авансового платежа, выплаченного Подрядчиком, на сумму неотработанного (незачтённого) авансового платежа подлежат начислению проценты в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) за каждый день просрочки.

Таким образом, с 04.04.2025 до даты фактического исполнения Ответчиком обязательства по возврату неосновательного обогащения на сумму долга подлежат начислению проценты за несвоевременный возврат авансового платежа, установленные п. 12.17 Договора. Их размер по состоянию на 25.04.2025 составит 1 029 791,44 руб. (22 дня * 9 361 740,35 руб. * 0,5%).

АО «Гипрострой» просил суд:

1. взыскать с ООО «Воронежтеплострой», ФИО1 солидарно:

- неосновательное обогащение в виде невозвращенных и неотработанных денежных средств (аванса) в размере 9 361 740,35 руб.;

- проценты за несвоевременное возвращение суммы аванса в размере 9 361 740,35 руб. по состоянию на 25.04.2025 в размере 1 029 791,44 руб.;

- проценты за несвоевременное возвращение суммы аванса в размере 9 361 740,35 руб., начиная с 26.04.2025 до даты фактического исполнения ответчиком обязательства по погашению указанной задолженности;

2. взыскать с ФИО1:

- неустойку за неисполнение обязанности по перечислению денежных средств в пользу истца по состоянию на 25.04.2025 в размере 9689 40 руб.;

- неустойку за неисполнение обязанности по перечислению денежных средств в пользу истца в размере 0,1% за каждый день просрочки на сумму долга в размере 9 689 401,26 руб., начиная с 26.04.2025 до даты фактического исполнения солидарными ответчиками обязательства по погашению указанной задолженности;

3. взыскать с ООО «Воронежтеплострой», ФИО1 судебные издержки в виде государственной пошлины в равных долях.

Истец своего представителя в суд не направил, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом. В иске содержится просьба о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца.

Ответчики ООО «Воронежтеплострой», ФИО1 в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела извещались судом в установленном законом порядке. Согласно уведомлению (отчету) АО «Почта России» электронное письмо, направленное судом в адрес ФИО1, вручено ему 13.08.2025.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 706 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1). Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2).

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Материалами дела подтверждается, что 28.08.2024 между АО «Гипрострой» (Подрядчик) и ООО «Воронежтеплострой» (Субподрядчик) заключен договор субподряда №СБП/Ш/28-08/2024, по условиям которого Подрядчик осуществляет оплату работ и контроль за их выполнением, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить в установленный договором срок комплекс строительно-монтажных работ по наружным сетям водоснабжения, водоотведения на объекте: общеобразовательная школа в микрорайоне Семчино г. Рязани на 1100 мест.

До начала выполнения работ, указанных в настоящем договоре, стороны в Приложении №2 определили ориентировочные объемы выполняемых работ (п. 2.2).

Согласно п. 2.3 Окончательный объем работ может быть скорректирован после проведения геодезического обмера, но не более объемов работ, утвержденных в проектной и рабочей документации.

Цена по договору формируется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью договора. Ориентировочная цена договора определена сторонами в размере 3 000 000 руб., в том числе НДС 20% в размере 500 000 руб. (п. 3.1 Договора).

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением работ по договору в объеме, учтенной сметной документацией (п. 3.2 Договора).

Пунктом 5.1. Договора стороны установили, что срок выполнения работ: промежуточные сроки выполнения работ по Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 1) (л.д. 31-49).

21.10.2024 между АО «Гипрострой» (Подрядчик) и ООО «Воронежтеплострой» заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору, которым утверждены приложения №1 к Договору «График производства работ» в редакции Приложения №1.1 к настоящему Дополнительному соглашению, Приложение №2 к Договору «Протокол согласования договорной цены» в редакции Приложения №2.1, Приложения №2.2, Приложения №2.3, Приложения №2.4, Приложения №2.5 к настоящему Дополнительному соглашению (л.д. 52-53).

Указанным дополнительным соглашением сторонами принято решение изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции: цена по договору формируется в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются неотъемлемой частью договора. Ориентировочная цена договора определена сторонами в размере 77 609 478,57,57 руб., в том числе НДС по ставке 20% в размере 12 934 913,10 руб. (п. 4 Дополнительного соглашения № 1 от 21.10.2024).

АО «Гипрострой» перевел ООО «Воронежтеплострой» аванс по договору №СБП/Ш/28-08/2024 платежными поручениями №1616 от 27.09.2024 в сумме 500000 руб., №1495 от 06.09.2024 в сумме 1 000 000 руб., №2390 от 13.12.2024 в сумме 1 000 000 руб., №2213 от 28.11.2024 в сумме 1 500 000 руб., №2012 от 11.11.2024 в сумме 2 500 000 руб., №1942 от 01.11.2024 в сумме 2 000 000 руб., № 1802 от 23.10.2024 в сумме 1 426 994 руб. Общая сумма авансовых платежей – 9 926 994 руб. (л.д. 67-70).

В силу п. 3.13 Договора, оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ производится Подрядчиком по итогам выполнения Работ в рамках каждого Отчетного периода в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней по истечении Отчетного периода, в котором были подписаны Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные в установленном порядке и подписанные Сторонами с учетом ранее выплаченного авансового платежа, при условии представления Субподрядчиком Подрядчику оригиналов подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также оригиналов счета и счета-фактуры за соответствующий Отчетный период, в виде документов на бумажном носителе и(или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 11.11.2024 за отчетный период с 07.10.2024 по 11.11.2024 ООО «Воронежтеплострой» сданы, АО «Гипрострой» приняты работы на сумму 235868,99 руб., согласно акту № 2 от 11.11.2024 – на сумму 329384,66 руб. (л.д. 57-58, 59-61).

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.11.2024 за период с 07.10.2024 по 11.11.2024 подтверждается выполнение работ и затрат по локальным сметным расчетам №ЛС 06-01-01 и № ЛС 06-01-02 на сумму с учетом НДС 20% 565253,65 (196557,49+274487,22+94208,94 (НДС 20%)) руб. (л.д. 62).

05.09.2024 между АО «Гипрострой» и ФИО1 был заключен договор поручительства № П-СБП/Ш/28-08/2024 к договору субподряда №СБП/Ш/28-08/2024 от 28.08.2024 (л.д. 82-83).

В силу п. 2.2 Договора поручительства, внесение изменений в Договор подряда, которые могут повлечь увеличение размера ответственности поручителя, означает внесение изменений и в договор поручительства, заключение дополнительного соглашения не требуется.

Письмами от 22.11.2024, от 02.12.2024, 11.12.2024 в адрес директора ООО «Воронежтеплострой» ФИО1 АО «Гипрострой» просил предоставить сведения об отработанном авансе, ускорить производство работ на объекте (л.д. 65, 66).

20.03.2025 в связи с невыполнением подрядчиком в полном объеме комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с условиями договора, истец направил в адрес директора ООО «Воронежтеплострой» ФИО1 уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора и требование о возврате денежных средств в размере 9 361 740,35 руб. (л.д. 54-56, 63, 64). ФИО1 направлено требование о необходимости произведения выплаты по договору поручительства (л.д. 71-73).

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как указывалось выше, в п. 2 ст. 715 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ). При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Из приведенных правовых норм следует, что в случае нарушения равноценности встречных предоставлений сторон на момент прекращения договора подряда сторона, передавшая деньги либо иное имущество во исполнение договора, вправе требовать от другой стороны возврата исполненного в той мере, в какой встречное предоставление является неравноценным.

В частности, подрядчик не вправе удерживать неотработанный аванс, если к моменту прекращения договора им не предоставлено заказчику встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости перечисленному авансу.

Согласно разъяснениям, изложенными в п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", в п. 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", нормы о неосновательном обогащении применяются в случае нарушения эквивалентности встречных предоставлений постольку, поскольку законом не предусмотрены специальные правила для данного вида договоров.

Нормами ГК РФ о подряде не установлено такое последствие прекращения договора подряда, как возврат неотработанного аванса, однако право заказчика на возврат ранее перечисленной подрядчику предварительной оплаты полностью или в соответствующей части (неотработанный аванс) вытекает из недопустимости нарушения эквивалентности встречных предоставлений при определении имущественных последствий прекращения договора (п. 3 ст. 1103 ГК РФ).

Таким образом, возврат неотработанного аванса является следствием неисполнения подрядчиком обязательств по договору подряда, а нормы о неосновательном обогащении применяются к отношениям по возврату аванса как общие нормы вследствие отсутствия прямого регулирования специальными нормами о подряде, не меняя источник возникновения данного обязательства – договор подряда.

Согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1). Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (п. 2).

В соответствии со ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

При подготовке дела к слушанию (определение от 21.05.2025) ответчикам предлагалось представить доказательства, опровергающие доводы истца. Копия определения получена ответчиком ФИО1 (он же является учредителем и директором ООО «Воронежтеплострой» – л.д. 23-30), однако ни возражений, ни доказательств от ответчиков в суд не поступило.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционный принцип состязательности предполагает такое построение судопроизводства, в том числе по гражданским делам, при котором правосудие (разрешение дела), осуществляемое только судом, отделено от функций спорящих перед судом сторон, при этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных (целевых) функций. Диспозитивность в гражданском судопроизводстве обусловлена материально-правовой природой субъективных прав, подлежащих судебной защите. Присущий гражданскому судопроизводству принцип диспозитивности означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом (постановление от 14.02.2002 N 4-П и др.).

Как указывалось выше, материалами дела подтверждено перечисление истцом ответчику ООО «Воронежтеплострой» аванса в общей сумме 9 926 994 руб. (л.д. 67-70). Ответчиком сдано истцу работ на сумму 565253,65 руб. (л.д. 57-58, 59-61, 62). Неотработанный аванс – 9361740,35 руб.

На основании изложенного, учитывая, что истец представил доказательства обоснованности заявленных им требований, в то время, как ответчики в судебное заседание своих представителей не направили, возражений на иск не представили, расчет задолженности не оспорили, суд полагает правомерным удовлетворить исковые требования АО «Гипрострой» к ООО «Воронежтеплострой», ФИО1 о солидарном взыскании неосновательного обогащения в виде невозвращенных и неотработанных денежных средств (аванса) в размере 9 361 740,35 руб.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 7.3.1 Договора субподряда в случае расторжения Договора, одностороннего отказа Подрядчика или Субподрядчика от исполнения Договора в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты расторжения Договора, либо направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику, уплаченный неотработанный аванс.

В п. 12.17 Договора субподряда за несвоевременный возврат Субподрядчиком суммы неотработанного (незачтённого) авансового платежа, выплаченного Подрядчиком, на сумму неотработанного (незачтённого) авансового платежа подлежат начислению проценты в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) за каждый день просрочки.

Как указывалось ранее, уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора с требованием о возврате денежных средств в размере 9 361 740,35 руб. было направлено истцом ответчику 20.03.2025 по электронной почте, 21.03.2025 Почтой России (л.д. 54-56, 63, 64).

Стороной истца предоставлен расчет начисления процентов за несвоевременный возврат авансового платежа согласно п. 12.17 Договора, за период с 04.04.2025 по 25.04.2025 в размере 1 029 791,44 руб. (22 дня * 9 361 740,35 руб. * 0,5%).

Данный расчет судом проверен и признан правильным, он является арифметически верным, соответствует условиям договора и нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.

Следовательно, с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию солидарно проценты за несвоевременный возврат авансового платежа за период с 04.04.2025 по 25.04.2025 в размере 1 029 791,44 руб.

В п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

С учетом вышеприведенных разъяснений с ответчиков в пользу истца за несвоевременное возвращение суммы аванса подлежат солидарному взысканию проценты в размере 0,5% от суммы аванса 9 361 740,35 руб. (или его остаток при частичном погашении), начиная с 26.04.2025 по день полного погашения суммы задолженности.

Пунктом 4.1. Договора поручительства предусмотрено, что в случае неисполнения Поручителем своих обязательств в сроки, установленные п. 2.2. настоящего Договора, Кредитор вправе требовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

В п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45 "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве" указано: если договором поручительства была предусмотрена дополнительная ответственность самого поручителя, например неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства поручителя, поручитель не вправе требовать суммы таких дополнительных санкций от должника (пункт 3 статьи 308 ГК РФ).

В требовании, направленном 10.04.2025, поручителю ФИО1 (л.д. 51, 71-73) было указано на необходимость оплаты задолженности основного должника ООО «Воронежтеплострой» в размере 9 689 401,26 руб., в том числе: 9 361 740,35 руб. – возврат неотработанного аванса; 327 660,91 руб. – проценты за несвоевременный возврат авансового платежа.

Срок для исполнения поручителем обязательства основного должника истекал 24.04.2025.

Стороной истца предоставлен расчет неустойки за неисполнение поручителем обязанности по перечислению денежных средств в пользу истца за один день 25.04.2025 в размере 9689,40 руб. (1 день * 9 689 401,26 руб. * 0,1%).

Следовательно, с ответчика ФИО1 в пользу истца подлежит взысканию неустойка за неисполнение поручителем обязанности по перечислению денежных средств в пользу истца за 25.04.2025 в размере 9689,40 руб.

С учетом разъяснений, данных в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (приведены выше) подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика ФИО1 неустойки в размере 0,1% от суммы долга 9 689 401,26 руб. (или его остаток при частичном погашении) за каждый день просрочки, начиная с 26.04.2025 по день фактического исполнения солидарными ответчиками обязательства по погашению задолженности.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (абз. 2 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела").

Следовательно, с ответчиков в пользу истца надлежит солидарно взыскать 88404 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, уплаченной АО «Гипрострой» при подаче иска (л.д. 13).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194, 198, 235 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать солидарно с ООО «Воронежтеплострой» (№), ФИО1 (паспорт №) в пользу АО «Гипрострой» (ИНН №) денежную сумму в размере 10 479 935 (десять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 80 копеек, из которых:

9 361 740,35 руб. – неосновательное обогащение в виде невозвращенных и неотработанных денежных средств (аванса),

1 029 791,44 руб. – проценты за несвоевременное возвращение суммы аванса за период с 04.04.2025 по 25.04.2025.,

88404 руб. – возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскивать солидарно с ООО «Воронежтеплострой» (ИНН №), ФИО1 (паспорт №) в пользу АО «Гипрострой» (ИНН №) за несвоевременное возвращение суммы неотработанного аванса проценты в размере 0,5% от суммы аванса 9 361 740,35 руб. (или его остаток при частичном погашении), начиная с 26.04.2025 по день полного погашения суммы задолженности.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу АО «Гипрострой» (ИНН №) неустойку за неисполнение обязательств поручителя по состоянию на 25.04.2025 в размере 9689 (девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек.

Взыскивать с ФИО1 (паспорт <...>) в пользу АО «Гипрострой» (ИНН №) за неисполнение обязательств поручителя неустойку в размере 0,1% от суммы долга 9 689 401,26 руб. (или его остаток при частичном погашении) за каждый день просрочки, начиная с 26.04.2025 по день фактического исполнения солидарными должниками обязательства по погашению задолженности.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: В.А. Косенко

В окончательной форме заочное решение изготовлено 13 октября 2025 года

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →