Решение по делу № 02-3750/2025 от 16.07.2025 - о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

УИД 77RS0022-02-2025-000367-75

№ 2-3750/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 мая 2025 года

Преображенский районный суд адрес

в составе: председательствующего судьи Лаухиной А.А.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3750/2025

по иску ФИО1 (паспортные данные)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФУНДАМЕНТ МСК» (адрес, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.05.2021, ИНН: <***>, КПП: 770301001)

о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ФУНДАМЕНТ МСК» (сокращённое наименование – ООО «ФУНДАМЕНТ МСК») о взыскании с ответчика в свою пользу расходов на устранение строительных недостатков сумма, денежных средств уплаченных по договору в размере сумма, неустойки в размере сумма, денежных средств уплаченных по счету в размере сумма, неустойки в размере сумма, денежных средств, уплаченные в качестве аванса, в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма, штрафа в размере 50% от суммы присужденной судом, расходов по оплате оценочных услуг в размере сумма, расходов по оплату услуг представителя в размере сумма, расходов по уплате государственной пошлины в размере сумма

В обоснование исковых требований истец указал, что между ФИО1 (Заказчик, Потребитель) и ООО «ФУНДАМЕНТ МСК» был заключен Договор подряда на ремонтно-строительные работы № 5881 от 19.12.2022 г. в редакции дополнительных согалшений, по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика по адресу: ЖК Событие, адрес, общей площадью по горизонту 164, 36 кв.м., согласно смете, приведенной в приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязался принять работы и уплатить обусловленную Договором цену. Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по оплате, предусмотренные договором, вместе с тем, ответчиком работы выполнены лишь частично с нарушением сроков. Кроме того, при проведении досудебного исследования выполненных работ установлено, что они выполнены с недостатками. Также между сторонами был заключен счет-договор № 28709 от 03.04.2024 г. на поставку напольного покрытия и комплектующих на общую сумму сумма Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства и внес ответчику предоплату. Однако, ответчик до настоящего момента не поставил истцу указанные товары. В досудебном порядке спор урегулирован не был.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, обеспечил явку представителя.

Представитель истца по доверенности фио в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «ФУНДАМЕНТ МСК» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Дело рассмотрено при данной явке в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив, представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующему.

На основании ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон (ст. 424 ГК РФ).

Согласно ст. 421 ГК РФ, стороны свободны в заключении договора, стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор); к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии со ст.ст. 702, 703 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Статьей 4 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 установлено, что продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

В силу ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Судом в ходе рассмотрения дела установлено, что между ФИО1 (Заказчик, Потребитель) и ООО «ФУНДАМЕНТ МСК» (Подрядчик) был заключен Договор подряда на ремонтно-строительные работы № 5881 от 19.12.2022 г., по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика по адресу: ЖК Событие, адрес, общей площадью по горизонту 164, 36 кв.м., согласно смете, приведенной в приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязался принять работы и уплатить обусловленную Договором цену.

По условиям п. 1.4. Договора стоимость работ состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Приложением № 1 Договора и составляет сумма

Согласно п. 1.5. Договора стоимость и объем общестроительных («черновых») материалов состоит из суммы цен и объемов необходимых для производства работ материалов в соответствии с приложением № 2 настоящего Договора и составляет сумма

Исходя из положений п. 1.6. Договора оплата Подрядчику общестроительных («черновых») материалов производится Заказчиком в следующем порядке: не позднее: 19.12.2022 - сумма; не позднее: 10.01.2023 - сумма; не позднее: 24.01.2023 - сумма; не позднее: 08.02.2023 - сумма; не позднее: 23.02.2023 - сумма

Согласно п. 4.6 Договора оплата выполненных работ (этапов работ) производится Истцом в размере, предусмотренном сметой (приложение № 1 к Договору) в виде передачи наличных денежных средств в российских рублях, и получением Истцом от Ответчика надлежащим образом оформленного финансового документа, подтверждающего получение им данных денежных средств.

26.05.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 7 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 26.05.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 13.06.2023 г. на сумму сумма и письмом Ответчика по электронной почте от 13.06.2023 г.

26.06.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 7 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 26.06.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 05.07.2023 г. на сумму сумма

29.08.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 2 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 29.08.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 29.08.2023 г. на сумму сумма

13.09.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 1 календарного дня с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Стоимость общестроительных (черновых) и расходных материалов составляет сумма Работы и материалы по дополнительному соглашению от 13.09.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовыми чеками от 15.09.2023 г. на сумму сумма и сумма

21.09.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 1 календарного дня с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Стоимость общестроительных (черновых) и расходных материалов составляет сумма Работы и материалы по дополнительному соглашению от 21.09.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовыми чеками от 25.09.2023 г. на сумму сумма и сумма

06.10.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 3 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 05.10.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 17.10.2023 г. на сумму сумма

10.10.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 15 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Стоимость общестроительных (черновых) и расходных материалов составляет сумма Работы и материалы по дополнительному соглашению от 10.10.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовыми чеками от 17.10.2023 г. на сумму сумма и сумма

17.11.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 3 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 17.11.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 29.11.2023 г. на сумму сумма

27.11.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 5 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 27.11.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 29.11.2023 г. на сумму сумма

08.12.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 5 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 08.12.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 10.01.2024 г. на сумму сумма

25.12.2023 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 7 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 25.12.2023 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 10.01.2024 г. на сумму сумма

09.01.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 9 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 09.01.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 10.01.2024 г. на сумму сумма

15.01.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 5 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2. Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Стоимость общестроительных (черновых) и расходных материалов составляет сумма Работы и материалы по дополнительному соглашению от 15.01.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовыми чеками от 26.01.2024 г. на сумму сумма и на сумму сумма

24.01.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 2 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 24.01.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 26.01.2024 г. на сумму сумма

19.02.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 7 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 19.02.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 26.02.2024 г. на сумму сумма

22.02.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 8 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 22.02.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 26.02.2024 г. на сумму сумма

26.02.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 6 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2 Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1). Работы по дополнительному соглашению от 26.02.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 06.03.2024 г. на сумму сумма

07.03.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 7 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2. Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1.). Стоимость общестроительных (черновых) и расходных материалов составляет сумма Работы и материалы по дополнительному соглашению от 07.03.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовыми чеками от 02.04.2024 г. на сумму сумма и сумма

22.03.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 10 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2. Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1.). Работы по дополнительному соглашению от 22.03.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 02.04.2024 г. на сумму сумма

29.03.2024 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью сумма, в течение 10 календарных дней с момента начала работ. (п. 2.2. Дополнительного соглашения). Начало работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания данного дополнительного соглашения (п. 2.1.). Работы по дополнительному соглашению от 29.03.2024 г. были оплачены Истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 02.04.2024 г. на сумму сумма

Согласно п. 2.1. Договора Подрядчик обязался начать выполнение работ в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора. Следовательно, Подрядчик должен был приступить к работам по Договору не позднее 16.01.2023 г.

По условиям пункта 2.2. Договора Подрядчик обязался выполнить все работы, согласно Приложению № 1 (являющемуся неотъемлемой частью Договора), подписать окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 227 календарных дней с момента начала работ. Следовательно, работы по Договору полностью должны были быть выполнены Подрядчиком не позднее 31.08.2023 г.

15.02.2024 г. между Заказчиком и Подрядчиком было заключено Дополнительное соглашение к Договору подряда № 5881 на ремонтно-строительные работы от 19.12.2022 г., по условиям которого работы по вышеуказанному Договору продлеваются до 24.05.2024 г.

Таким образом, Ответчик должен был выполнить в полном объеме предусмотренные Договором работы в соответствии с Приложением № 1 и передать результат работ по Акту Заказчику не позднее 24.05.2024 г.

Согласно п. 3.2.2. Договора Подрядчик обязался выполнить работы в полном объеме в срок, указанный настоящем Договоре.

Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по оплате, предусмотренные Договором и оплатил Ответчику в полном объеме денежные средства в размере сумма за общестроительные («черновые») материалы, что подтверждается кассовыми чеками от 19.12.2022 г. на сумму сумма, от 13.06.2023 г. на сумму сумма, а также перепиской сторон посредством электронной почты, указанной в разделе 11 Договора, а именно электронными письмами от 19.12.2022 г., от 15.05.2023 г, от 09.06.2023 г. и от 13.06.2023 г.

Кроме того, между сторонами были подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ, согласно которым Потребитель оплатил Подрядчику следующие денежные суммы:

- по акту № 699 от 08.06.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 13.06.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 822 от 07.07.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 29.08.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 1034 от 28.08.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 29.08.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 1124 от 20.09.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 25.09.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 1312 от 01.11.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 29.11.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 1382 от 21.11.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 29.11.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 1384 от 21.11.2023 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 29.11.2023 г. на сумму сумма;

- по акту № 34 от 18.01.2024 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 26.01.2024 г. на сумму сумма;

- по акту № 35 от 18.01.2024 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 26.01.2024 г. на сумму сумма;

- по акту № 211 от 19.02.2024 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 26.02.2024 г. на сумму сумма;

- по акту № 413 от 29.03.2024 г. на сумма, что подтверждается кассовым чеком от 02.04.2024 г. на сумму сумма

Согласно доводам искового заявления, ответчик нарушил срок выполнения работ, установленный п. 2.2 Договора. ООО «Фундамент МСК» работы были выполнены лишь частично на общую сумму сумма, работы выполнены с недостатками.

Так, согласно выводам заключением специалиста ИП фио № ЯЕМ-4507517750 от 20.06.2024 г., составленного по инициативе истца, в результате проведения визуально-инструментального исследования объекта экспертизы, расположенного по адресу: адрес был проведен анализ проектной и сметной документации, и составлена таблица выполненных работ согласно сметы и актам подрядчика. Согласно приведенным данным из сметы, актов и визуальному осмотру объекта, выполненные работы составляют сумма с учетом НДС 20%.

При визуально-инструментальном осмотре объекта экспертизы были выявлены нарушения и недостатки, отступления от дизайн проекта.

На основании выявленных дефектов и несоответствий требованиям действующей нормативно-технической документации (СП, ГОСТ и т.д.) составлена ведомость объёмов работ для устранения недостатков и составлен локальный сметный расчет.

Стоимость устранения выявленных дефектов в квартире составляет сумма с учетом НДС 20%.

При осмотре были выявлены не выполненные работы согласно актам. Исходя из расчетов и анализа принятых работ выявлено, что принятые и не выполненные работы в совокупности составляют сумма с учетом НДС 20%.

Итоговая сумма к возмещению от подрядчика составляет 3 653 816 + 444 690 = сумма с учетом НДС 20%.

Представленное экспертное заключение ИП фио № ЯЕМ-4507517750 от 20.06.2024 г. отвечает требованиям ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, содержит описание проведенного исследования, выводы и ответы на поставленные вопросы, сделанные в результате такого исследования, в связи с чем, оно в соответствии со статьями 55, 86 ГПК РФ признается судом допустимым доказательством по делу. Возражений относительно данного заключения ответчиком не представлено, ходатайств о назначении по делу судебной экспертизы не заявлено.

Вышеуказанные доводы ничем объективно не опровергнуты, доказательств обратного ответчиком не представлено.

В соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Разрешая заявленные истцом требования, суд считает необходимым указать, что судом могли быть приняты во внимание доказательства, опровергающие доводы стороны истца. Однако ответчик от явки в суд уклонился, возражений против заявленных исковых требований и иных доказательств, обосновывающих эти возражения, не представил. В соответствии со статьей 56 ГПК РФ стороны по делу имели равные возможности по представлению доказательств, однако иных доказательств стороной ответчика суду не представлено. В связи с этим суд, руководствуясь положениями статей 67 и 68 ГПК РФ, принимает решение по заявленным истцом требованиям, исходя из имеющихся в деле доказательств.

Исходя из обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства, и предоставленных доказательств, суд, оценивая данные доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, приходит к выводу, что ответчиком не были исполнены предусмотренные договором обязательства в полном объеме, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на устранение строительных недостатков сумма, а также денежные средства, уплаченные по договору в размере сумма

В соответствии пунктом 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

По условиям п. 1.4. Договора стоимость работ состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Приложением № 1 к Договору и составляет сумма, в результате подписания 20 дополнительных соглашений к Договору в период с 26.06.2023 г. по 29.03.2024 г. стоимость работ была увеличена на сумма, общая стоимость выполнения работ составила сумма

Работы по Договору полностью должны были быть выполнены Подрядчиком не позднее 24.05.2024 г. В связи с изложенным, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 25.05.2024 г. по 10.09.2024 г. составляет: 6 061 048 х 109 х 3% = сумма, но не более 100%, т.е. сумма

Истцом снижен размер неустойки и ко взысканию заявлена неустойка за вышеуказанный период в размере сумма

Суд соглашается с представленным истцом расчетом неустойки, подлежащей ко взысканию, поскольку он математически верен и составлен в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора, доказательств несоответствия произведенного истцом расчета положениям закона и договора ответчиком не представлено.

Судом установлен факт нарушения ответчиком своих обязательств по договору, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере сумма

Также между сторонами был заключен также счет-договор № 28709 от 03.04.2024 г. на поставку напольного покрытия и комплектующих на общую сумму сумма

Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства и внес ответчику предоплату в размере сумма, что подтверждается кассовым чеком от 03.04.2024 г.

Однако, ответчик до настоящего момента не поставил истцу указанные товары, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу ч. 1 ст. 456 ГК РФ, Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Согласно ч. 1 ст. 457 ГК РФ, срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 3. ст. 487 ГК РФ, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В силу т. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ч. 2 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

Согласно ч. 3. ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения, установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю, продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

Срок поставки товара 10.04.2024 г. согласно п. 9 Счет-договора № 28709 от 03.04.2024 г., в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию стоимость предварительной оплаты по Счет-договору № 28709 от 03.04.2024 г. в размере сумма, а также неустойка за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара за период с 11.04.2024 г. по 17.12.2024 г. в размере сумма, исходя из расчета: 246 965 х 251 х 0,5% = сумма, но не более 100%.

Вышеуказанные доводы ничем объективно не опровергнуты, доказательств обратного ответчиком не представлено, оснований не доверять представленному истцом расчету задолженности у суда не имеется, ответчиком математический расчет не оспорен, контр.расчет не представлен, равно как и не представлены доказательства погашения указанной задолженности.

Кроме того, истцом был оплачен ответчику подъем керамического гранита на объект стоимостью сумма, что подтверждается дополнительным соглашением от 23.01.2024 г. и кассовым чеком от 26.01.2024 г. к Договору № 26164 от 07.02.2023 г. на поставку керамических отделочных изделий (11 позиций).

Однако, указанные работы не были выполнены, поскольку данная плитка не была поставлена истцу, доказательств обратного материалы дела не содержат, в связи с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежные средства в размере сумма

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие не материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При этом в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

В силу п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 г. № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда», вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в причинении вреда доказывается лицом, причинившим вред. Оценивая характер и объем причиненных истцу нравственных страданий вследствие нарушения ответчиком обязательств по надлежащему исполнению договора, суд считает возможным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в сумме сумма

Учитывая, что в ходе судебного разбирательства по настоящему делу нашел подтверждение факт нарушения прав потребителя, в пользу истца взысканы денежные средства, при этом эти требования потребителя не были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке, в пользу истца подлежит взысканию с ответчика штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и разъяснениями п. 46 6 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

Принимая во внимание обстоятельства дела, степень вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств, суд считает обоснованным требования истца о взыскании с ответчика штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере сумма, исходя из расчета: (3 653 816,00 + 444 690,00 + 4 098 506,00 + 246 965,00 + 246 965,00 + 10 000,00) / 2).

Оснований для снижения данного размера штрафа не имеется, ходатайств о применении ст. 333 ГК РФ, не заявлено.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма

В соответствии ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате оценочных услуг в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Разрешая требования истца о взыскании расходов на оплату юридических услуг, суд, с учетом разумности, сложности дела, объема фактически оказанных услуг, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату юридических услуг в размере сумма

Согласно ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, неосвобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с ответчика в доход бюджета адрес надлежит взыскать государственную пошлину в размере сумма

Излишне уплаченная истцом государственная пошлина в размере сумма подлежит возвращению истцам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования – удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФУНДАМЕНТ МСК» в пользу ФИО1 расходы на устранение строительных недостатков сумма, денежных средств уплаченных по договору в размере сумма, неустойку в размере сумма, денежные средства уплаченные по счету в размере сумма, неустойку в размере сумма, денежные средства, уплаченные в качестве аванса, в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы по оплате оценочных услуг в размере сумма, расходы по оплату услуг представителя в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФУНДАМЕНТ МСК» в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма

Возвратить ФИО1 из бюджета адрес излишне уплаченную государственную пошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Преображенский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 16 июля 2025 года

Судья: фио