Дело № 2-1623/2025
УИД 54RS0003-01-2025-000339-45
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 февраля 2025 г. г. Новосибирск
Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Лисиной Е.В.,
при секретаре Вишневской Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.С. А. к индивидуальному предпринимателю ФИО1 ичу о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
А.С.А. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о защите прав потребителя, в обоснование указав, что xx.xx.xxxx между А.С.А. (далее - «Заказчик») и ИП ФИО1 (далее - «Подрядчик») был заключен договор подряда __ (далее - «Договор»), предметом которого являлось выполнение Подрядчиком следующих работ: изготовление деревянного хозблока с доставкой и установкой и дальнейшее принятие и оплата вышеуказанных работ Заказчиком.
Согласно п. 4.1. Договора Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения денежных средств от Заказчика.
Оплата со стороны Заказчика в размере <данные изъяты> руб., была произведена xx.xx.xxxx (70 % от общей суммы, в соответствии с п. 6.1. Договора), что подтверждается квитанцией по приходному кассовому ордеру __ выданной ИП ФИО1
Также, в соответствии с заключенным xx.xx.xxxx дополнительным соглашением к Договору, заказчиком были внесены денежные средства в размере <данные изъяты> руб., в течение двух дней с момента подписания данного дополнительного соглашения, что подтверждается квитанцией о переводе по СБП от xx.xx.xxxx.
Согласно п. 4.2. Договора срок выполнения работ составляет 19 (девятнадцать) рабочих дней с момента получения денежных средств от Заказчика, таким образом, Подрядчик нарушил предусмотренный условиями Договора срок выполнения работ. Дополнительно со стороны Подрядчика было предоставлено гарантийное письмо, согласно которому он обязуется выполнить монтажные работы изделия по Договору в срок не позднее xx.xx.xxxx включительно. В случае несоблюдения вышеуказанных сроков подрядчик готов рассмотреть вариант по расторжению Договора с возвратом ранее внесенной суммы предоплаты. Условия данного гарантийного письма также не были соблюдены Подрядчиком.
xx.xx.xxxx в адрес Подрядчика было направлено уведомление о расторжении договора подряда в связи с невыполнением работ по договору. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления __ данное юридически значимое соглашение доставлено xx.xx.xxxx и, таким образом, в соответствии с положениями, предусмотренными ст. 165.1 ГК РФ, с данного момента, влечет гражданско-правовые последствия для Подрядчика.
С учетом того, что монтажные работы изделия в установленный гарантийным письмом от подрядчика срок фактически не произведены, соответствующее требование потребителя об отказе от договора подряда добровольно не удовлетворено, истец обратился в суд с настоящим иском для восстановления нарушенных прав.
Таким образом, ответчик должен вернуть истцу внесенную предоплату в размере <данные изъяты> руб.
Сумма неустойки за каждый день просрочки с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx по договору составляет <данные изъяты> руб. <данные изъяты> руб. х 3% х 7 дней).
С учетом изложенного, истец просит суд расторгнуть договор подряда __ на проведение производственных работ от xx.xx.xxxx, заключенный между А.С.А. и ИП ФИО1; взыскать оплаченные заказчиком в качестве предоплаты по договору денежные средства в размере <данные изъяты> руб., неустойку за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx включительно в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере 50 % от всех присужденных сумм.
В судебное заседание истец А.С.А. не явился, извещен надлежащим образом.
Ответчик – ИП ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщал, ходатайств в суд не направил. Судом в соответствии со ст.ст. 113, 116 ГПК РФ принимались необходимые меры по извещению ответчика о времени и месте рассмотрения дела, о чем свидетельствует направление судебных извещений по месту регистрации и жительства ответчика, которые не были получены и возвращены в суд с отметкой об истечении срока хранения. При таких обстоятельствах, суд считает, что ответчик уклоняется от получения судебных извещений и от явки в суд, и в силу ст. 117 ГПК РФ, признает неявку ответчика неуважительной, а его извещение надлежащим.
На основании ст. 233 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования А.С.А. к ИП ФИО1 о защите прав потребителей подлежат частичному удовлетворению.
В силу п. 1, 2 ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
На основании п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса.
В п. 1 ст. 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
В силу ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Договор считается надлежаще исполненным при достижении определенного результата.
Судом установлено, что xx.xx.xxxx года между А.С.А. (Заказчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен договор подряда __ на проведение производственных работ, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательство по изготовлению деревянного хозблока с доставкой и установкой, а истец обязался принять и оплатить выполненные Ответчиком работы (п.1.1 Договора подряда) (л.д. 6-8).
Перечень и стоимость выполняемых работ по настоящему договору определяется сметой на выполнение производственных работ (Приложение __), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (л.д. 9).
Согласно п. 2.1 договора подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные п.4.1 настоящего договора.
Согласно п.4.1 договора подрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 рабочих дней с момента получения денежных средств от заказчика.
Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 19 рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 договора.
Согласно п.5.1 договора за выполненные подрядчиком работы по настоящему договору заказчик выплачивает в соответствии со сметой на выполнение производственных работ (Приложение __) денежную сумму в размере <данные изъяты> руб. 00 коп.
Предоплата в размере 70 % от общей суммы, указанной в п.5.1 договора производится заказчиком в течение 2 рабочих дней с даты подписания договора (п.6.1 договора).
Оплата производится путем перевода на пластиковую карту Тинькофф Б.Д. С. (для СБП, привязана к номеру телефона __), или наличным путем (п.6.3 договора).
Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами в течение 3 рабочих дней после окончания работ (п.7.1 договора).
Истцом произведена оплата по договору в размере <данные изъяты> руб. наличными денежными средствами, что подтверждается квитанцией к ПКО __ от xx.xx.xxxx (л.д. 11).
Согласно смете на выполнение производственных работ от xx.xx.xxxx г., ответчик обязался выполнить следующие работы: деревянный хозблок (2000 х 3000 мм) стоимостью <данные изъяты> руб., блоки ФБС стоимостью <данные изъяты> руб., доставка стоимостью <данные изъяты> руб., монтажные работы стоимостью <данные изъяты> руб. Адрес доставки и монтажа: СНТ Нива, 38 (л.д. 9).
Согласно дополнительному соглашению от xx.xx.xxxx г. к договору подряда __ от xx.xx.xxxx, подрядчик обязался дополнительно произвести монтаж винтовых свай (стоимость работ определена <данные изъяты> руб.); из договора подряда исключены ФБС блоки на сумму <данные изъяты> руб.; подрядчик обязался произвести работы по дополнительному соглашению в срок не позднее 4 рабочих дней с даты оплаты по настоящему соглашению. Заказчик обязался оплатить изделия в сумме <данные изъяты> руб. по дополнительному соглашению и по способам оплаты, указанным в договоре подряда в течение 2 рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения (л.д. 10).
Истцом произведена оплата по дополнительному соглашению в размере <данные изъяты> руб. путем перевода на банковскую карту, что подтверждается квитанцией о переводе по СБП от xx.xx.xxxx (л.д. 13).
Как установлено судом и не опровергнуто ответчиком, ответчиком были нарушены сроки выполнения работ, установленные договором, к выполнению строительных работ ответчик не приступил, деревянный хозблок (2000 х 3000мм) не был изготовлен, не доставлен, не смонтирован.
В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
xx.xx.xxxx г. истец направил в адрес ответчика письменное уведомление (претензию) об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств, уплаченных по договору подряда и дополнительному соглашению к нему в размере <данные изъяты> руб. 00 коп. (л.д. 14). Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.
Письменных доказательств, свидетельствующих о возврате истцу денежных средств в размере <данные изъяты> рублей 00 коп., полученных по договору подряда ответчиком суду не представлено.
Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Поскольку законом истцу предоставлено право одностороннего отказа от исполнения договора, соответствующее уведомление в адрес ответчика было направлено, следовательно, заключенный между истцом и ответчиком договор подряда считается расторгнутым, с даты получения ответчиком уведомления о расторжении договора в соответствии с положениями ст.165.1 ГК РФ.
Также подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика денежных средств в размере <данные изъяты> руб. 00 коп., оплаченных по договору подряда __ на проведение производственных работ от xx.xx.xxxx и по дополнительному соглашению от xx.xx.xxxx к данному договору.
В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Неустойка в размере 3% за каждый день нарушения срока исполнения обязательства от стоимости работ 98 200 руб. 00 коп. за период с 20.01.2025 г. по 26.01.2025 г. (7 дней) составляет 20 622 руб. 00 коп. ((98 200 руб. х 3 % = 2946 руб.) х 7 дней).
Суд, проверив расчет неустойки, произведенный истцом, полагает его арифметически верным, соответствующим требованиям Закона о защите прав потребителей.
Поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по договору подряда в установленные сроки, суд полагает, что истец имеет право на взыскание с ответчика неустойки.
В п. п. 69, 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N 7) разъяснено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).
Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ).
Ответчиком, являющимся индивидуальным предпринимателем не заявлялось ходатайство о снижении размера неустойки, следовательно, законных оснований для снижения неустойки у суда не имеется.
Потребитель при нарушении его прав исполнителем вправе требовать от последнего компенсации морального вреда (ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»).
Принимая во внимание, что при рассмотрении дела судом установлено нарушение прав потребителя, учитывая характер и объем причиненных истцу нравственных и физических страданий, степень вины ответчика, а также с учетом требований разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда сумму в размере <данные изъяты>,00 рублей.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Как указано в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Таким образом, обязанность по взысканию штрафа возникает у суда в любом случае, когда ответчик добровольно не удовлетворил обоснованные требования потребителя.
С учетом изложенного, с ответчика также подлежит взысканию штраф в пользу истца в размере <данные изъяты> руб. 00 коп. ((<данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты>)/2). Оснований для снижения размера штрафа на основании ст. 333 ГК РФ суд не усматривает, полагая его размер соразмерным последствиям нарушения исполнения обязательства.
В ст. 94 ГПК РФ содержится перечень судебных расходов, которые относятся к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в том числе и расходы на оплату услуг представителя, другие признанные судом необходимыми расходы.
Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере <данные изъяты> коп.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Считать расторгнутым договор подряда __ от xx.xx.xxxx, заключенный между А.С. А. и индивидуальным предпринимателем ФИО1 ичем.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 А.ича (паспорт __) в пользу А.С. А. (паспорт __) денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., неустойку в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере <данные изъяты> руб.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 А.ича в доход бюджета государственную пошлину в сумме 6 481 руб. 99 коп.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Мотивированное заочное решение изготовлено 06.03.2025 года.
Судья (подпись) Е.В. Лисина