Дело №

50RS0№-19

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 декабря 2022 года г.о. Красногорск

Красногорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Новиковой А.С.,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ИП ФИО1ён о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 обратилась в суд с иском к ответчику ИП ФИО1, которым просит расторгнуть договор купли-продажи домокомплекта со сборкой от 06.03.2022г., и взыскать с ответчика 900 000 руб. оплаченных по договору, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

В обоснование заявленных требований указала, что 06.03.2022г. между ней и ответчиком заключен договор купли-продажи домокомплекта, в соответствии с условиями которого ответчик обязался изготовить и доставить на принадлежащий истице земельный участок, а так же собрать домокомплект бани. Истица произвела оплату денежных средств по договору в сумме 900 000 руб.

Сборка домокомплекта должна быть произведена с 20.05.2022г. по 20.06.2022г. Однако до настоящего времени домокомплект на участок не доставлен, сборка не начата. Обращения истца ответчиком игнорируются.

Истец в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, не возражал против рассмотрения дела в его отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещался о рассмотрении дела надлежащим образом, путем направления судебного извещения по адресу, указанному в иске.

В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Поскольку ответчик извещен надлежащим образом о дате, времени, месте рассмотрения данного дела, суд полагает возможным, с согласия истца, рассмотреть данное дело в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что 06.03.2022г. между ИП ФИО1ён и ФИО2 заключен договор купли-продажи домокомплекта со сборкой, в соответствии с условиями которого продавец - ИП ФИО1 обязался передать в собственность покупателя – ФИО2 домокомплект деревянного дачного дома «Охотник 3» в сборе.

В соответствии с п. 2.1 Базовая стоимость домокомплекта составляет 1 500 000 руб. Услуги по сборке домокомплекта на фундаменте покупателя включены в стоимость домокомплекта.

Оплата производится в следующем порядке: 900 000 руб. оплачивается после подписания договора, в течение трех рабочих дней со дня выставления счета; оставшаяся часть стоимости домокомплекта оплачивается в течение трех рабочих дней после доставки домокомплекта на участок покупателя (пункт 2.2 Договора).

Пунктом 2.5, 2.6 Договора установлен срок изготовления домокомплекта – 60 дней с даты внесения предоплаты. Срок доставки до места установки – 7 дней. Срок монтажа домокомплекта в период с 20.05.2022г. по 20.06.2022г.

Продавец передает покупателю домокомплект по адресу: <адрес>, д. Тошево (место исполнения договора). Доставка товара осуществляется силами продавца (п. 3.2, 3.3 Договора).

В соответствии с ч.1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии со ст. 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса (ч.1). Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара (ч.2).

В соответствии со ст. 730 ч.1 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Анализ вышеуказанного договора позволяет суду сделать вывод о том, что данный договор является смешанным договором купли-продажи домокомплекта с элементами бытового подряда по доставке и монтажу изделия.

ФИО2 произвела предоплату по договору в размере 500 000 руб. – 06.03.2022г., и 400 000 руб. – 10.03.2022г., что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру № и №.

Таким образом, предоплата в установленном договором размере 900 000 руб. произведена истицей 10.03.2022г. В силу положений п. 2.5 Договора изготовление домокомплекта должно было быть произведено ответчиком не позднее 08.05.2022г., а доставка – не позднее 14.05.2022г.

Согласно доводам истца, домокомплект до настоящего времени ответчиком не передан.

11.07.2022г. истица обратилась к ответчику с претензией о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных ею денежных средств, в размере 900 000 руб.

В ответ на претензию, письмом от 30.07.2022г. ответчик указал, что нарушение срока доставки домокомплекта вызвана нарушением логистических цепочек и срывом сроков поставки древесины со стороны поставщиков в связи с проведением специальной военной операции. Дополнительно уведомил, что ожидаемый срок доставки – 15.09.2022г.

На день рассмотрения дела судом договор не исполнен, денежные средства ответчиком истцу не возвращены.

В соответствии со ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи (ч.1).

В соответствии со ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса (ч.1).

В соответствии с ч. 1 ст. 463 ГК РФ, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Согласно ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса (ч.1). В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом (ч.3).

В соответствии со ст. 730 ч.3 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса РФ расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (ч.1). Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором (ч.4).

Согласно ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (ч.1). В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (ч.2).

В судебном заседании установлено, что договор заключался истцом для личных, бытовых и семейных нужд, в связи с чем, к правоотношениям сторон подлежит применению Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей».

Согласно ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю (ч.1). В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом (ч.2).

Согласно пункта 1 статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с ч.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно ч.3 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Согласно ч.4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В соответствии со ст. 450.1, ст. 165.1 ГК РФ договор между сторонами расторгнут по инициативе истца в одностороннем порядке со дня уведомления ответчика, то есть -30.07.2022г. (ответ ответчика на претензию истца).

Поскольку ответчик нарушил срок исполнения договора, принятые на себя обязательства не исполнил в полном объеме, суд приходит к выводу о наличии оснований у истца для отказа от исполнения договора и обязанности ответчика по возврату истцу уплаченных по договору денежных средств в размере 900 000 руб.

В соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из объема удовлетворенных требований потребителя, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 450 000 руб.

В соответствии со ст. 333.19 НК РФ, ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета городского округа <адрес> подлежит взысканию государственная пошлина в размере 14 950 рублей 00 копеек, от уплаты которой был освобожден истец при подаче иска в суд.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к ИП ФИО1ён о защите прав потребителей – удовлетворить.

Расторгнуть договор купли-продажи домокомплекта со сборкой заключенный 06.03.2022г. между ИП ФИО1ён и ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ИП ФИО1ён (ОГРНИП №, ИНН <***>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 08.08.2012г. денежные средства в размере 900 000 рублей оплаченных по договору купли-продажи домокомплекта со сборкой от 06.03.2022г., штраф в размере 450 000 рублей, а всего взыскать 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ИП ФИО1ён в доход бюджета городского округа <адрес> государственную пошлину в размере 14 950 рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.С. Новикова