Копия

50RS0№-92 Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 ноября 2022 года <адрес>

<адрес>

Сергиево-Посадский городской суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Уваровой О.А.

при секретаре ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с уточненным иском к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов.

Исковые требования мотивированы тем, что ФИО1 является собственником 1 /2 доли в праве на земельный участок, площадью 1118.00 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: <адрес>, Лучистовский сельский совет, <адрес>, микрорайон Дельфин, 1, с кадастровым номером №. Собственником остальной 1/2 доли указанного земельного участка является ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ГУП РК «Крымэнерго» был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) устройств истца для индивидуального жилищного строительства к сети электроснабжения в течение шести месяцев с момента заключения договора. Пунктами 5 и 11 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. Истцом в полном объеме исполнено обязательство. Неотъемлемым приложением договора являются технические условия для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» в отношении объекта, расположенного по адресу: <адрес>, мкрн. Дельфин 1, по уровню напряжения 0,4кВт, с максимальной мощностью 15 кВт, которые истцом выполнены в полном объеме во исполнение п. 9.2. Договора. Все необходимые документы были представлены в Алуштинский РЭС ГУП РК «Крымэнерго», о чем свидетельствует Акт о выполнении технических условий от 28.03.2019г. Однако ответчик свои обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям не исполнил, в связи с чем истцом в адрес ответчика были направлены письма с требованием выполнить условия договора и осуществить технологическое присоединение. В уведомлениях ответчик сообщил, что для осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации необходимо провести строительно-монтажные работы. Все это требует приобретения сетевой организацией дополнительных основных средств, материалов на проектные и изыскательные работы, поставку оборудования, проведения технического и авторского надзора. Технологическое присоединение запланировано на 4 квартал 2021 года. Далее, в уведомлении ответчиком указано, что приступить к выполнению мероприятий по технологическому присоединению возможно после процедуры согласования со всеми заинтересованными лицами, землепользователями и организациями. В дальнейшем никаких действий по исполнению условий договора ответчиком не производилось. Истцом была подана жалоба в прокуратуру Республики Крым на незаконные действия ответчика, в ответ указано, что установлено невыполнение ответчиком условий договора, в результате чего прокуратурой <адрес> в адрес руководителя ответчика было внесено представление. Несмотря на все вышеперечисленные действия обязательства ответчика по договору не выполнены до настоящего времени, договор энергоснабжения не заключен, в связи с чем истец лишился фактической возможности использовать по назначению земельный участок и осуществить строительство объекта недвижимости, что усложняет его текущую хозяйственную деятельность. Просит суд обязать ГУП РК «Крымэнерго» исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 1 846,46 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., судебную неустойку в размере 10 000,00 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого календарного дня даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения, и взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб.

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил письменные возражения на исковое заявление.

Третье лицо ФИО4 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Выслушав доводы истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 309, п. 1 ст. 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Согласно ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ГУП РК «Крымэнерго» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 216, путем осуществления фактического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Дельфин, <адрес> (л.д. 10-12).

В соответствии с условиями договора, «Сетевая организация» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, жилого дома расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Дельфин, <адрес>. Указанные работы ответчик должен был выполнить в течение 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

Услуги по договору в размере 550 рублей были оплачены истцом в полном объеме. В соответствии с п. 7.2. Договора, «Сетевая организация» обязуется в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения заявителем технических условий. В соответствии с п. п. 7.4., 7.5. Договора, «Сетевая организация» обязуется не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям. Осуществить фактическую подачу напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить (передать) их заявителю способом, подтверждающим дату отправки и получения.

В соответствии с п. 7.4. договора, «Сетевая организация» обязуется не позднее 15 рабочих дней, со дня проведения проверки выполнения технических условий заявителем, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения Договора.

ДД.ММ.ГГГГ ГУП РК «Крымэнерго» выдало истцу Технические условия для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, мкр. Дельфин, <адрес>.

В соответствии с п. 9.2 Договора, истец полностью выполнил технические условия для присоединения к электрическим сетям, что ответчиком не оспорено.

В уведомлениях от ДД.ММ.ГГГГ № № и от ДД.ММ.ГГГГ №, направленных в ответ на письма истца по вопросу исполнения обязательств по Договору, ответчик указал, что для осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации необходимо провести строительно-монтажные работы. Все это требует приобретения сетевой организацией дополнительных основных средств, материалов на проектные и изыскательные работы, поставку оборудования, проведения технического и авторского надзора. Технологическое присоединение запланировано на 4 квартал 2021 года.

В уведомлении №-М-997-326 от ДД.ММ.ГГГГ, которое направлено в ответ на письмо истца от ДД.ММ.ГГГГ, ответчиком указано, что приступить к выполнению мероприятий по технологическому присоединению возможно после процедуры согласования со всеми заинтересованными лицами, землепользователями и организациями.

Как установлено судом в ходе рассмотрения дела, истец ФИО1 надлежащим образом выполнил условия договора N 216 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнив технические условия ответчика, в связи с чем суд находит требования истца о возложении на ответчика ГУП РК «Крымэнерго» обязанности в течение тридцати дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 216 от ДД.ММ.ГГГГ подлежащими удовлетворению.

Истцом заявлены требования о взыскании в его пользу с ответчика компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О защите прав потребителя», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени вины нарушителя, степени физических и нравственных страданий, понесенных истцом, суд находит требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению частично в размере 5000 рублей.

Истцом заявлены требования о взыскании с ГУП РК «Крымэнерго» неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 1 846,46 руб.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель утачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Согласно п. 18 Договора в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств (мероприятий) по Договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Суд соглашается с представленным расчетом истца, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 1 846,46 руб.

Истцом также заявлены требования о взыскании судебной неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого календарного дня даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения.

В соответствии с ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или неообросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательств в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в дальнейшем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ).

С учетом характера обязательств, от исполнения которых ответчик уклоняется длительное время, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика судебной неустойки за неисполнение решения суда в установленный решением суда срок в части исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в размере 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого календарного дня с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В обоснование требований о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя истцом представлен акт приема-передачи правовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом объема работы проделанной в рамках оказания услуг, суд полагает, возможным требования ФИО1 о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворить в полном объеме в размере 25 000 руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 200 рублей в доход бюджета Сергиево-Посадского городского округа <адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 56,167, 194-198, 233-238 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов - удовлетворить частично.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение тридцать дней со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить договор ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 1 846,46 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб.

Взыскивать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого календарного дня даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго» в большем размере отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме через Сергиево- Посадский городской суд <адрес>.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья (подпись) О.А. Уварова