РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 января 2025 года
Кунцевский районный суд адрес,
в составе судьи Воронковой Л.П.,
при помощнике фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2- 1051/25 по иску ФИО1 к ООО «УРС-Этномир» о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебные расходы,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит взыскать сумму предоплаты по договору строительного подряда в размере сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы за юридические услуги в размере сумма, почтовые расходы в размере сумма, госпошлину в размере сумма
Иск мотивирован тем обстоятельством, что ФИО1, и Обществом с ограниченной ответственностью «УРС-ЭТНОМИР» был заключен Договор строительного подряда № 1812/2023-УРС от 18.12.2023 года.
Согласно пункту № 3.3 Договора стоимость работ составляет сумма (согласно Спецификации № 1812/2023-УРС от 18.12.2023). Стороны пришли к соглашению, что стоимость договора оплачивается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:
Сумма в размере сумма оплачивается Заказчиком Подрядчику за счет собственных средств.
Оплата кредитных средств в размере сумма, предоставленных по Кредитному договору, осуществляется путем открытия документарного безотзывного покрытого подтвержденного аккредитива на сумму сумма в пользу Подрядчика (далее - Аккредитив).
Денежные средства перечислены истцом полностью и в установленный Договором срок.
Срок исполнения Договора - 180 календарных дней. Следовательно, с учетом перевода денежных средств 30 января 2024 года. Срок исполнения договора истёк 28 июля 2024г.
Согласно Дополнительного соглашения от 11 марта 2024 года стоимость строительства увеличилась до сумма, в связи с чем мной была произведена доплата в размере сумма
Согласно Дополнительного соглашения № 5 к Договору 1 Стороны договорились п.11 параграфа «Дополнительные опции дома» Спецификации № 1812/2023-УРС к Договору изложить в следующей редакции: № Наименование: Скважина, изм.: Скважина глубина до 60 метров, подключение воды в дом через кессон.
Сумма доплаты составила сумма Оплачена истцом в полном объеме.
В настоящее время выполнены следующие виды работ: пункт 2 спецификации - установлены бетонные сваи, стоимость работ составила 357 000 + 90 000= сумма Итого, сумма задолженности по договору составляет сумма
Считая свои права нарушенными, истец обратился в суд с указанным иском.
В судебном заседании представитель истца поддержал иск по основаниям, изложенным в нем.
В судебное заседание ответчик не явился, извещен, причины неявки суду не сообщил.
В порядке ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.
Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми
актами.
В силу пунктов 1 и 2 ст. 27, п.1, ст. 28 Закона РФ N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно ст. 31 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Согласно п. 5 статьи 28 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Из материалов дела следует, что ФИО1, и Обществом с ограниченной ответственностью «УРС-ЭТНОМИР» был заключен Договор строительного подряда № 1812/2023-УРС от 18.12.2023 года (далее — Договор).
Согласно пункту № 3.3 Договора стоимость работ составляет сумма (согласно Спецификации № 1812/2023-УРС от 18.12.2023). Стороны пришли к соглашению, что стоимость договора оплачивается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:
Сумма в размере сумма оплачивается Заказчиком Подрядчику за счет собственных средств.
Оплата кредитных средств в размере сумма, предоставленных по Кредитному договору, осуществляется путем открытия документарного безотзывного покрытого подтвержденного аккредитива на сумму сумма в пользу Подрядчика (далее - Аккредитив).
Денежные средства перечислены истцом полностью и в установленный Договором срок.
Срок исполнения Договора - 180 календарных дней. Следовательно, с учетом перевода денежных средств 30 января 2024 года. Срок исполнения договора истёк 28 июля 2024г.
Согласно Дополнительного соглашения от 11 марта 2024 года стоимость строительства увеличилась до сумма, в связи с чем мной была произведена доплата в размере сумма.
Согласно Дополнительного соглашения № 5 к Договору 1 Стороны договорились п.11 параграфа «Дополнительные опции дома» Спецификации № 1812/2023-УРС к Договору изложить в следующей редакции: № Наименование: Скважина, изм.: Скважина глубина до 60 метров, подключение воды в дом через кессон.
Сумма доплаты составила сумма. Оплачена истцом в полном объеме.
В настоящее время выполнены следующие виды работ: пункт 2 спецификации - установлены бетонные сваи, стоимость работ составила 357 000 + 90 000= сумма Итого, сумма задолженности по договору составляет сумма, которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
В порядке ст.28 п.5 Закона о защите прав потребителей, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 28.07.2024 по 28.08.2024, с учетом применения ст.333 ГК РФ, размер которой суд снижает до сумма, в связи с ее несоразмерностью нарушенным обязательствам.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В связи с нарушениями прав истца, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию моральный вред в размере сумма
В порядке ст.13 п.6 Закона о защите прав потребителей с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма ( 8 993 403 + 3 000 000 + 10 000)х50%).
В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию почтовые расходы в размере сумма, расходы по госпошлине в размере сумма
В порядке ст.100 ГПК РФ с учетом категории дела, периода его рассмотрения и объема оказанных юридических услуг, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя в размере сумма
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194- 198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «УРС-Этномир» в пользу ФИО1 сумму предоплаты по договору строительного подряда в размере сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы на оплату услуг представителя в размере сумма, почтовые расходы в размере сумма, расходы по госпошлине в размере сумма а всего взыскать сумма
В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
СудьяЛ.П. Воронкова
Мотивированное решение изготовлено «10» февраля 2025 года