Решение по делу № 02-4082/2025 от 28.11.2025 | Тимирязевский районный суд (Город Москва)

Категория дела О взыскании денежных средств за услугу Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Истец <ФИО> обратился в суд иском к ответчику, просит обязать адрес осуществить покраску надземного стального газопровода, проложенного силами адрес внутри границ земельного участка по адресу: адрес, адрес, тер. объединения

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Истец <ФИО> в судебное заседание явился, исковые требования в части взыскания неустойки и компенсации морального вреда поддержал, в остальной части исковые требования не поддержал в связи с удовлетворением его требований

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. Вместе с тем

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования <ФИО> к адрес об обязании исполнить договор, взыскании денежных средств удовлетворить частично.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 сентября 2025 года адрес

Тимирязевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Барановой Н.С., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-4082/25 по иску ФИО1 к адрес об обязании исполнить договор, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд иском к ответчику, просит обязать адрес осуществить покраску надземного стального газопровода, проложенного силами адрес внутри границ земельного участка по адресу: адрес, адрес, тер. объединения «Строитель», уч. 209; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку по договору в размере сумма за каждый день просрочки, начиная с 20.11.2024 года по день вынесения решения; компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от присужденной суммы; судебную неустойку в размере сумма за каждый день неисполнения решения суда с момента вступления решения в законную силу по день фактического исполнения договора.

истцу на праве собственности принадлежат земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу: адрес, адрес, тер. объединения Строитель, уч. 209.

10.06.2024г. через личный кабинет на сайте адрес истцом подана заявка №К1906-01-24 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ внутри границ принадлежащего ему земельного участка силами ответчика.

08.07.2024 между сторонами заключен договор №01/ТП24/1-К1906 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Договор заключен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила №1547).

По условиям договора адрес (исполнитель) обязуется осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства гостевого дома к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и(или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, с КН 50:04:0040114:349, расположенного по адресу: адрес, адрес, тер. объединения Строитель, уч. 209, и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску марка автомобиля составляет 135 дней со дня его заключения.

В соответствии с п. 9 договора размер платы по подключению (технологическому присоединению) определен в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам адрес от 27.12.2023 N 333-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам адрес от 27.12.2023 N 332-Р и составил сумма.

Оплата осуществляется в следующем порядке:

- 50% оплаты, что составляет сумма – в течение 11 рабочих дней со дня заключение договора о подключении

- 35% оплаты, что составляет сумма – в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подп. «а» п. 72 Правил, в объеме, определенном в договоре

- 15% оплаты – в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении)

В подтверждение произведенной оплаты истцом представлены платежные поручения №637456062764 от 09.07.2024 на сумму сумма, №148142488336 от 27.12.2024 на сумму сумма, №580531744851 от 20.02.2025 на сумму сумма

23.12.2024 между сторонами заключен договор подряда №01/2756-К1906-2024-СМР, по условиям которого адрес обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу и внутреннего газопровода в пределах границ принадлежащего ФИО1 земельного участка, а ФИО1 обязуется принять и оплатить выполненные работы. Работы выполняются в течение 150 дней с момента оплаты (п. 2.1), стоимость работ составляет сумма (п. 3.1) и оплачивается в порядке 100% предоплаты в течение 5 банковских дней со дня подписания договора (п. 3.2).

Истец указывает, что срок выполнения работ нарушен ответчиком, работы в полном объеме не выполнены.

Истец ФИО1 в судебное заседание явился, исковые требования в части взыскания неустойки и компенсации морального вреда поддержал, в остальной части исковые требования не поддержал в связи с удовлетворением его требований в ходе рассмотрения гражданского дела.

Представитель ответчика адрес в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения исковых требований.

Суд, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть гражданское дело при данной явке.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (ст. 704 ГК РФ).

В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором , результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (ч. 1 ст. 721 ГК РФ).

Согласно ст. 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Согласно ст. 730 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения предусмотрен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547.

Судом установлено, что истцу на праве собственности принадлежат земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу: адрес, адрес, тер. объединения Строитель, уч. 209.

Оплата осуществляется в следующем порядке:

- 50% оплаты, что составляет сумма – в течение 11 рабочих дней со дня заключение договора о подключении

- 15% оплаты – в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении)

Из объяснений истца следует, что по состоянию на 02.06.2025 года ответчиком не проведены работы по пуску марка автомобиля, работы по договору не окончены: не установлена газовая подводка (газопровод, соединяющий котел и фасадный газопровод), не выполнено благоустройство, не представлен акт на скрытые работы и акт готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Ответчик указывает, что строительно-монтажные работы выполнены им в полном объеме в пределах установленного договором подряда срока, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газопровода-ввода от 03.02.2025 года. Акт направлен в адрес истца 06.02.2025 года, повторно – 28.02.2025 года. Обязательства по договору №01/ТП24/1-К1906 не исполнены в предусмотренный договором срок ввиду неисполнения истцом встречных обязательств по предоставлению документов и обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению.

04.06.2025 года сторонами подписан акт о подключении (технологическом присоединении).

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела установлено, что срок выполнения мероприятий установлен до 20 ноября 2024 года, между тем, только 20 декабря 2024 года ответчиком представлен расчет размера платы за подключение (технологического присоединения) в пределах границ земельного участка, как приложение к договору подряда. Кроме того, ответчиком в срок, определенный договором не выполнены работы по покраске надземного стального газопровода, проложенного силами адрес внутри границ земельного участка. Такие работы выполнены после предъявления истцом исковых требований в суд.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении срока выполнения работ по договору. Оснований для вывода о том, что действия истца препятствовали выполнению работ в срок и в полном объеме у суда не имеется.

К возникшим правоотношениям сторон применяется Закон РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Согласно ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

По смыслу ст. 56 ГПК РФ и Закона РФ "О защите прав потребителей" обязанность доказать возражения против заявленных требований истца лежит на ответчике. Однако ответчиком не представлено каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца.

В силу ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или периода времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Однако п. 52 Правил №1547 установлены существенные условия публичного договора о подключении (технологическом присоединении), которыми предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Оценивая представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что ответчик в установленный договорами срок обязательства перед истцом не исполнил, работы в полном объеме до 20 ноября 2024 года не выполнил, суд приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору подключения за период с 21.11.2024 года по 04.06.2025 года (195 дн.).

Размер неустойки составит сумма, из расчета: сумма * 195 дн. * 16% * 0,014.

Размер неустойки производится на основании п. 52 Правил подключения №1547:

0,014- коэффициент, применяемый для расчета неустойки, 16 % размер ключевой ставки ЦБ РФ, сумма – размер платы за подключение, количество дней просрочки – 195 с 21.11.2024 года по 04 июня 2025 года.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку факт нарушения прав потребителя судом установлен, с учетом обстоятельств дела, принимая во внимание нравственные страдания истца, вызванные нарушением его прав, исходя из требований разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере сумма

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в пользу истца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В связи с чем, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере сумма Оснований для его снижения с учетом требований ст. 333 ГК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств для несвоевременного исполнения условий договора ответчиком не приведено, доказательств наличия таких обстоятельств не представлено.

В остальной части заявленные исковые требования ФИО1 к адрес подлежат отклонению в связи с добровольным удовлетворением требований ответчиком после обращения истца в суд.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию госпошлина в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к адрес об обязании исполнить договор, взыскании денежных средств удовлетворить частично.

Взыскать с адрес (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные......) неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 к адрес отказать.

Взыскать с адрес госпошлину в доход бюджета адрес в размере сумма.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца с даты изготовления решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Тимирязевский районный суд адрес.

Решение изготовлено в окончательной форме 28.11.2025 года.

Судья Н.С. Баранова

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →