Дело № 2-1953/2025

УИД: 42RS0009-01-2025-001880-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кемерово «03» июня 2025 года

Центральный районный суд г. Кемерово в составе:

председательствующего судьи Пахирко Р.А.,

при секретаре Соболевской Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании совершить действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» об обязании совершить действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Требования мотивирует тем, что между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» заключены договоры на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям:

Договор ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.12.2023 по адресу: ... кадастровый ### (далее договор № 1);

Договор ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.02.2024 по адресу: ... в (далее договор № 2).

По договору № 1 ответчик принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Истец обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Условиями договора указан срок выполнения работ, который составляет 1 год со дня заключения договора.

В соответствии с техническими условиями № ### максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 200 кВт.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 установлен срок для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно, который составляет 4 месяца.

Согласно постановлению Правительства, технологическое присоединение должно было быть осуществлено не позднее 02.04.2024.

Считает, что сроки, указанные в договоре, ущемляют права заказчика в той части, в которой законом предусмотрены разумные сроки для исполнения обязательств стороной по договору.

Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, ответчиком не исполнены.

Согласно договору № 2 ответчик принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства.

Истец обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.

Условиями договора указаны сроки выполнения работ – 6 месяцев со дня заключения договора, в связи с чем, технологическое присоединение должно было быть осуществлено не позднее 20.08.2024.

Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, ответчиком не исполнены.

На основании изложенного, истец просит суд:

Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ### от 01.12.2023 по адресу: ..., кадастровый ### в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу;

Взыскать с ответчика проценты по неустойке по договору ### от 01.12.2023 в размере 0,25 % от 326168,60 руб., за каждый день просрочки в период с 02.04.2024 по 27.02.2025 в размере 270719,94 руб.;

Взыскать с ответчика в пользу истца проценты по неустойке по договору ### от 01.12.2023 в размере 0,25% от 326 168,60 руб., за каждый день просрочки в период с 28.02.2025 по фактический день исполнения обязательств;

Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ### от 20.02.2024 по адресу: ... в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу;

Взыскать с ответчика проценты по неустойке по договору ### от 20.02.2024 в размере 0.25% от 15 000 руб., за каждый день просрочки в период с 03.12.2024 по 27.02.2025 в размере 7 087,50 руб.

Взыскать с ответчика проценты по неустойке по договору ### от 20.02.2024 в размере 0,25% от 15 000 руб., за каждый день просрочки в период с 28.02.2025 по фактический день исполнения обязательств;

Установить и взыскать судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта по истечении срока принудительного исполнения обязательств по день фактического исполнения решения;

Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.;

Взыскать с ответчика штраф в соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей» в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В судебное заседание истец ФИО1, извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, не явился.

Представитель истца ФИО2, действующий по доверенности, настаивал на удовлетворении исковых требований, пояснив, что по договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, одно помещение используется для целей извлечения прибыли – предпринимательской деятельности, второе помещение – для личных целей.

Ответчик ПАО «Россети Сибирь», извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание явку представителя не обеспечил.

С учетом мнения представителя истца, положений статьи 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, выслушав представителя истца, изучив письменные материалы дела, считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (пункт 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018).

Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения указаны в пункте 16 Правил N 861. К ним, в частности, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 7 Правил N 861 технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 19 Правил N 861 стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики заявителя к электрическим сетям и фактического приема напряжения и мощности.

Договор технологического присоединения по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, регулирование которого осуществляется, в том числе статьями 779 - 783 ГК РФ.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ).

Соответственно, встречным является обязательство исполнителя по оказанию услуг, которое выполняется при надлежащем выполнении заказчиком обязательства по оплате услуг.

Иные обязательства стороны договора, в том числе по выполнению технических условий, направлены на создание условий, при которых обязательства исполнялись бы другой стороной надлежащим образом.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 ГК РФ). Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 01.12.2023 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО «Россети Сибирь», именуемое «Сетевая организация» приняло на себя обязательство осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного по адресу: ..., кадастровый ###. Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 200 кВт, при напряжении 6 кВ.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (п. 5 договора ###

Исходя из условий договора ### а именно п. 5 договора, срок исполнения обязательств – по 01.12.2024.

Согласно п. 6 договора ###, сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технологических условиях;

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должныстным лицом органа федерального государственного энергетического надзора;

не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с собледением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Согласно п. 7 договора ### сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Согласно п. 8 договора ###, заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме) выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора;

получить разрешение уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (п. 9 договора ###).

Согласно п. 10 договора ###, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.11.2022 № 947 с изменениями внесенными Постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.08.2023 № 101 и составляет 326168,60 руб., в том числе, НДС 20% в сумме 54361,43 руб.

Согласно п. 12 договора ### датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Истцом в соответствии с п. 11 договора ### внесены денежные средства в размере 32616,86 руб., в том числе НДС 20% в сумме 5436,14 руб., что составляет 10% платы за технологическое присоединение – платежное поручение № 55 от 01.12.2023; внесены 30% + 20 % платы за технологическое присоединение в общем размере 163084,30 руб. (97850,58 руб. + 65233,72 руб.), в том числе НДС 20% в общем размере 27180,72 руб. (16308,43 руб. + 10872,29 руб.) – платежное поручение № 59 от 08.08.2024.

Из условий п. 11 договора ### следует, что оставшаяся часть платы за технологическое присоединение вносится со дня фактического присоединения; со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Судом также установлено, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО «Россети Сибирь», именуемое «Сетевая организация» приняло на себя обязательство осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: ... в. Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 15 кВт, при напряжении 0,40 кВ.

Согласно п. 6 договора ###, сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также регулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технологических условиях;

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Согласно п. 7 договора ###, сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Согласно п. 10 договора ### размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2023 № 778 и составляет 15000 руб., в том числе, НДС 20% в сумме 2500 руб.

Согласно п. 12 договора ###, датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Из пункта 21 договора ### следует, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

16.02.2024 истец внес денежные средства в сумме 15000 руб. в качестве оплаты за технологическое присоединение, что подтверждается квитанцией, в связи с чем в силу п. 21 договора с момента оплаты между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» договор ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям считается заключенным.

Исходя из условий договора ###, а именно п. 5 договора, срок исполнения обязательств – по 16.08.2024.

Установлено, что ответчик, принятые на себя обязательства в установленный договором срок не исполнил.

Истцом в адрес ответчика относительно исполнения договора ### направлена претензия.

Из ответов ПАО «Россети Сибирь» от 12.09.2024, 25.10.2024 следует, что исполнение условий договора будет выполнено в максимально сжатые сроки – по 30.06.2025.

Разрешая заявленные ФИО1 исковые требования по договору ### и договору ### соответственно, суд приходит к следующим выводам.

Так, со стороны ПАО «Россети Сибирь» обязательства по договору ###.4200.209.24 не исполнены, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта истца не осуществлено.

Поскольку в предусмотренный договором срок обязательства по договору ### ответчиком исполнены не были, суд приходит к выводу о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: ... в, к электрическим сетям на условиях договора ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно пункту 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Как следует из искового заявления, истец определяет разумным размером компенсации морального вреда сумму в размере 10 000 руб.

Суд, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, руководствуясь принципами разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб.

В соответствии с требованиями ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" также разъяснено, что суд, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено. При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

С учетом разумности и справедливости, исходя из представленных сведений об объеме технических условий, с учетом необходимых временных затрат на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения, суд полагает, возможным установить срок исполнения решения суда в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, пункту 17 договора 20.42000.209.24, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Исходя из условий договора ###, а именно п. 5 договора, срок исполнения обязательств – по 16.08.2024.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку по договору ### за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям со стороны ПАО «Россети Сибирь» за период с 03.12.2024 по 27.02.2025 в размере 7087,50 руб. и по дату фактического исполнения решения суда.

В силу п. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.

Согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным требованиям.

Разрешая указанные требования, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 6 825 руб. за период с 03.12.2024 по дату вынесения решения – 03.06.2025, что составляет 182 дня, из расчета: (15000 руб. х 182 дн. 0,25% = 6 825 руб.), с продолжением начислением неустойки в размере 0,25% от 15 000 руб. за каждый день просрочки начиная с 04.06.2025 до момента фактического исполнения решения суда.

В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Настоящим решением в пользу истца с ответчика взыскана неустойка в размере 6 825 руб., компенсация морального вреда в размере 3 000 руб. Таким образом, сумма штрафа, подлежащая взысканию составляет 6 900 руб., из расчета: ((6 825 руб. + 3 000 руб.)) х 50% = 4 912,5 руб.)).

Разрешая требования истца относительно заключенного 01.12.2023 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 договора ### учитывая, что ответчиком обязательства по указанному договору не исполнены, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта истца не осуществлено, суд приходит к выводу о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: ... кадастровый ###, к электрическим сетям на условиях договора ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

С учетом разумности и справедливости, исходя из представленных сведений об объеме технических условий, с учетом необходимых временных затрат на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения, суд полагает, возможным установить срок исполнения решения суда в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Разрешая требования о взыскании неустойки по договору ###, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 149 222,13 руб. за период с 02.12.2024 по дату вынесения решения – 03.06.2025, что составляет 183 дня, из расчета: (326168,60 руб. х 183 дн. х 0,25% = 149 222,13 руб.), с продолжением начислением неустойки в размере 0,25% от 326168,60 руб. за каждый день просрочки, начиная с 04.06.2025 до момента фактического исполнения решения суда.

Согласно ст. 1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исходя из пояснений представителя истца, что указанный объект используется для предпринимательской деятельности, имеет вид разрешенного использования – «для размещения объектов торговли. Магазины» в связи с чем, требования о взыскании компенсации морального вреда и штрафа, предусмотренные Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» удовлетворению не подлежат.

Согласно части 3 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в дальнейшем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Из содержания пункта 32 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, судебная неустойка может быть взыскана лишь на будущее время с целью понуждения должника к совершению указанных в решении суда действий по исполнению гражданско-правового обязательства в натуре.

Именно распространение штрафной санкции на будущее время призвано обеспечить исполнение судебного акта в кратчайший срок во избежание наступления негативных последствий.

Определяя размер подлежащей взысканию судебной неустойки, суд учитывает обстоятельства неисполнения ответчиком возложенных на него решением суда обязанностей, принципы соразмерности, справедливости, недопустимости извлечения выгоды должником из своего поведения, считает возможным определить ее размер в сумме 100 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения объектов, расположенных по адресу: ... к электрическим сетям на условиях договора ### и договора ### об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям начиная со дня, следующего за днем истечения 30 дневного срока для совершения действий установленного судом, до дня фактического исполнения данного обязательства.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, с учетом положений ст. 103 ГПК РФ, абзаца 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 14 681 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 – удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: ... к электрическим сетям на условиях договора ### от 20.02.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1, **.**.**** года рождения, неустойку по договору ### от 20.02.2024 за период с 03.12.2024 по 03.06.2025 в размере 6 825 руб., компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб., штраф в размере 4 912,5 руб.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1, **.**.**** года рождения, неустойку в размере 0,25% от 15000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 04.06.2025 до момента фактического исполнения решения суда.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: ... к электрическим сетям на условиях договора ### от 01.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1, **.**.**** года рождения, неустойку по договору ### от 01.12.2023 за период с 02.12.2024 по 03.06.2025 в размере 149 222,13 руб.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1, **.**.**** года рождения, неустойку в размере 0,25% от 326168,60 руб. за каждый день просрочки, начиная с 04.06.2025 до момента фактического исполнения решения суда.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1, **.**.**** года рождения, судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения объектов, расположенных по адресу: ... и по адресу: ... к электрическим сетям на условиях договора ### от 20.02.2024 и договора ### от 01.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям со дня, следующего за днем истечения 30 дневного срока для совершения действий установленного судом, до дня фактического исполнения данного обязательства.

В остальной части заявленных исковых требований – отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 14 681 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд подачей апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Кемерово в течение месяца с момента изготовления решения в мотивированной форме.

Судья Р.А. Пахирко

В мотивированной форме решение изготовлено 18.06.2025