ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
адрес 25 октября 2022 года
Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Королевой Е.Е., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-4859/22 по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании денежных средств ссылаясь на следующие обстоятельства. 10 июня 2021 года между истцом и ответчиком заключен Договор подряда №10-6-21/2. В соответствии с условиями Договора, истец, в качестве Заказчика, поручает, а ответчик, в качестве Исполнителя, принимает на себя обязательство произвести следующие виды работ: ремонт помещения «под ключ», в соответствии с техническим заданием, а Заказчик в свою очередь обязуется принять результат работ и оплатить его. В п. 2 ст. 1 Договора установлены конкретные виды и объемы работ, которые определяются в техническом задании, оформленным в Приложении №1 к Договору. В п. 3 ст. 1 Договора закреплено, что работы по Договору производятся в помещениях по адресу: адрес. В п. 6 ст. 1 Договора согласована стоимость работ, которая состоит из суммы цен выполненных работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №1 к Договору, и составляет сумма. В п. 1 ст. 5 Договора согласованны сроки выполнения работ, дата начала производства работ до трех рабочих дней с момента внесения аванса по Договору. В ст. 6 Договора установлены платежи и порядок расчета. В ст. 13.1 Договора установлено, что за нарушение сроков окончания работ по вине подрядчика, Заказчик вправе взыскать с него исключительную неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ. Истец надлежащим образом исполнила свои обязательства по оплате, оплатив ответчику денежные средства в размере сумма. По состоянию на момент подачи искового заявления ответчик принятые на себя обязательства по Договору не исполнил, оплаченные и заявленные к выполнению работы по Договору подряда №10-6-21/2 от 10 июня 2021 года ответчиком не выполнены. 19 октября 2021 года истцом в адрес ответчика направлено заявление о расторжении Договора подряда и требование о возврате уплаченных по Договору денежных средств. Данное требование ответчиком оставлено без удовлетворения.
На основании изложенного истец просит суд требования удовлетворить, взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные истцом по Договору подряда №10-6-21/2 от 10 июня 2021 года, в размере сумма; неустойку в размере сумма; расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма.
Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
Дело, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ, рассмотрено в порядке заочного производства.
Суд, исследовав письменные материалы дела, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ, Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.
В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию
В соответствии со ст. 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Как следует из письменных материалов дела, 10 июня 2021 года между истцом и ответчиком заключен Договор подряда №10-6-21/2.
В соответствии с условиями Договора, истец, в качестве Заказчика, поручает, а ответчик, в качестве Исполнителя, принимает на себя обязательство произвести следующие виды работ: ремонт помещения «под ключ», в соответствии с техническим заданием, а Заказчик в свою очередь обязуется принять результат работ и оплатить его.
В п. 2 ст. 1 Договора установлены конкретные виды и объемы работ, которые определяются в техническом задании, оформленным в Приложении №1 к Договору.
В п. 3 ст. 1 Договора закреплено, что работы по Договору производятся в помещениях по адресу: адрес.
В п. 6 ст. 1 Договора согласована стоимость работ, которая состоит из суммы цен выполненных работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №1 к Договору, и составляет сумма.
В п. 1 ст. 5 Договора согласованны сроки выполнения работ, дата начала производства работ до трех рабочих дней с момента внесения аванса по Договору.
В ст. 6 Договора установлены платежи и порядок расчета.
В ст. 13.1 Договора установлено, что за нарушение сроков окончания работ по вине подрядчика, Заказчик вправе взыскать с него исключительную неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.
Истец надлежащим образом исполнила свои обязательства по оплате, оплатив ответчику денежные средства в размере сумма.
По состоянию на момент подачи искового заявления ответчик принятые на себя обязательства по Договору не исполнил, оплаченные и заявленные к выполнению работы по Договору подряда №10-6-21/2 от 10 июня 2021 года ответчиком не выполнены.
19 октября 2021 года истцом в адрес ответчика направлено заявление о расторжении Договора подряда и требование о возврате уплаченных по Договору денежных средств.
Данное требование ответчиком оставлено без удовлетворения.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в отсутствие мотивированных возражений ответчика, согласно представленному расчету в обоснованности и правильности которого у суда оснований сомневаться нет.
На основании ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств – удовлетворить.
Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по Договору подряда №10-6-21/2 от 10 июня 2021 года, в размере сумма; неустойку в размере сумма; расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма.
На заочное решение может быть подано заявление об его отмене в течение семи дней со дня получения.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Бутырский районный суд адрес в течение одного месяца по истечении указанного срока.
Судья Е.Е. Королева