Решение по делу № 2-1954/2023 от 17.05.2023 - о расторжении договора, взыскании денежных средств.

Дело №2-1954/2023

УИД: 59RS0005-01-2023-000882-93

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 мая 2023 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Орловой А.Ю.,

при секретаре Соловьевой К.Д.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми гражданское дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к ФИО2 о расторжении договора, взыскании денежных средств,

установил:

акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» обратилось в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора, взыскании денежных средств, указывая, что АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Основанием для обращения в суд послужила закрепленная на законодательном уровне обязанность Общества по совершению действий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлена обязанность Общества, как газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя выдать технические условия на подключение такого объекта, при наличии технической возможности. 01 декабря 2017 года между ФИО2 и АО «Газпром газораспределение Пермь» на основании выданных технических условий № от 27 ноября 2017 года заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 614014, <адрес>, к сети газораспределения №. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа сторонами установлен в пп. 3 п.1 договора о подключении и соответствует п. 85 Правил подключения и составляет 1 год со дня заключения договора. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 12 апреля 2018 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 27 ноября 2019 года. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 12 сентября 2019 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 27 мая 2020 года. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 05 марта 2020 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 27 сентября 2020 года. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 08 июня 2020 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 31 декабря 2020 года. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 02 ноября 2020 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 30 мая 2021 года. В соответствии с условиями договора (пп. 10 п. 3) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения утверждена Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края и составляет 40 000 рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (НДС 18 % - 6 101 рубль 69 копеек). На основании п. 88 Правил подключения предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются Обществом). Для выполнения договора о подключении и осуществлении технологического присоединения на объекте капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Обществом в полном объеме проведены работы по проектированию, фактическому осуществлению строительно-монтажных работ до границ земельного участка ответчика, регистрации созданной сети газопровода, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 29 мая 2021 года. В соответствии с условиями заключенного договора о подключении ФИО2 принял на себя обязательства осуществить мероприятия по договору о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения в границах принадлежащего ему земельного участка, в том числе: проектные и строительно-монтажные работы, подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению). До настоящего времени обязательства ФИО2 не исполнены. Обществом в адрес заказчика 05 ноября 2020 года и 28 апреля 2021 года направлены уведомления № и № о неисполнении обязательств, которые оставлены ответчиком без внимания. 22 ноября 2022 года Обществом в адрес заказчика направлена претензия №, в которой указано на неисполнение ФИО2 встречных обязательств по договору, что является основанием для расторжения договора, а так же о расходах, понесенных исполнителем при реализации договора, которая так же оставлена без внимания. Учитывая, что Обществом понесены фактически расходы в период исполнения обязательства по договору с заявителем в размере 140 264 рубля 21 копейка, они подлежат взысканию с ответчика, как с виновной стороны. Принимая во внимание оплату, которую осуществил заказчик в размере 40 000 рублей при заключении договора, задолженность ответчика составляет 100 264 рубля 21 копейка. Просит расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года, заключенный с ФИО2, взыскать с ФИО2 сумму задолженности по оплате фактически понесенных расходов в размере 100 264 рубля 21 копейка, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 205 рублей.

Представитель истца по доверенности ФИО1 в судебном заседании на удовлетворении иска настаивала по изложенным в нем доводам.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщил, о разбирательстве дела в его отсутствие не просил, судом с согласия истца определено дело рассмотреть в порядке заочного производства.

Выслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска, исходя из следующего.

В соответствии с п.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п.1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Согласно ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п.п. 1,2 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314.

Согласно п. 2 указанных Правил «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; «заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности; «исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов; «точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя.

В силу п. 3 упомянутых Правил подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года №713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»;

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года №713;

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года №713.

Согласно п. 87 Правил подключения № в случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта «а» пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

Судом установлено, что ФИО2 на основании заявления № от 22 ноября 2017 года Пермским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» выданы технические условия № от 27 ноября 2017 года (л.д. 16-20).

Согласно указанным техническим условиям объектом газификации является индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>.

01 декабря 2017 года между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ФИО2 заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (л.д. 12-15).

В соответствии с п. 1 договора исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства индивидуальный жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: <адрес> в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению №, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

В силу п. 7 договора заявитель обязан: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (пп. 7.1.); разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством РФ) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель) (пп. 7.2.); представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, включающий сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (пп. 7.3); в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложения о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях) (пп. 7.4); обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (пп. 7.5.); предоставить исполнителю документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенных на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц (пп. 7.6.); уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями (пп.7.7); обеспечить исполнителю доступ к объектам капительного строительства для проверки исполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 30 дней до дня подключения (пп. 7.8); внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные настоящим договором (пп. 7.9); подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем (пп.7.10).

Разделом 3 договора определена плата за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов.

Так, согласно п. 10 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется: при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с максимальном часовым расходом газа, не превышающем 15 куб. метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности или 5 куб. метров в час (для прочих заявителей), и с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа), при котором расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Пермского края от Постановление РСТ №-тп от 14 ноября 2016 года и составляет 40 000 рублей, в том числе НДС 18 % - 6 101 рубль 69 копеек. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы, что составляет 20 000 рублей, в том числе НДС 18 % 3 050 рублей 85 копеек, в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 50 процентов платы, что составляет 20 000 рублей, в том числе НДС 18 % 3 050 рублей 84 копейки, в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта подключения.

Дополнительным соглашением от 12 апреля 2018 года к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 27 ноября 2019 года (л.д. 21).

Дополнительным соглашением от 12 сентября 2019 года к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 27 мая 2020 года (л.д. 20).

Дополнительным соглашением от 05 марта 2020 года к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 27 сентября 2020 года (л.д. 23).

Дополнительным соглашением от 08 июня 2020 года к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 31 декабря 2020 года (л.д. 24).

Дополнительным соглашением от 02 ноября 2020 года к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 30 мая 2021 года (л.д. 25).

05 ноября 2020 года АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес ФИО2 уведомление №, в котором указало о выполнении Обществом в полном объеме комплекса работ до границ земельного участка заявителя и о том, что осуществление пуско-наладочных работ на объекте возможно только после исполнения заявителем принятых на себя обязательств, просило ФИО2 в срок, установленный договором о подключении исполнить принятые на себя обязательства и предоставить все необходимые документы в Общество. Также сообщило, что в случае неисполнения ФИО2 встречных обязательств по договору о подключении Общество будет вынуждено обратиться в суд для расторжения договора в судебном порядке с взысканием фактически понесенных расходов на осуществление обязательных мероприятий по технологическому присоединению и судебных (л.д. 26-27).

29 апреля 2021 года АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес ФИО2 уведомление № от 28 апреля 2021 года о неисполнении заявителем в полном объеме обязательств, принятых по договору о подключении, с указанием на обращение в суд с исковым заявлением и возложением всех судебных расходов на ответчика (л.д. 28-29).

24 ноября 2022 года в адрес в адрес ФИО2 направлена претензия № от 22 ноября 2022 года о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капительного строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года ввиду неисполнения заявителем обязательств по указанному договору с предложением оплаты задолженности в размере 100 264 рубля 21 копейка (л.д. 9-10).

Согласно расчету истца размер фактически понесенных расходов на осуществление обязательных мероприятий по подключению к договору подключения (технологического присоединения) № от 01 декабря 2017 года объекта капитального строительства по адресу: <адрес> составил 140 264 рубля 21 копейка, из них: 55 419 рублей 82 копейки – проектные работы, 37 614 рублей 74 копейки – строительно-монтажные работы, 47 229 рублей 65 копеек - прочие работы (кадастровые работы по оформлению земельного участка, проведение работ по подготовке технического плана, проведение работ по технической инвентаризации, госпошлина по регистрации) (л.д. 31).

В подтверждение несения указанных расходов истцом представлены следующие доказательства: договор подряда № от 26 декабря 2011 года, заключенный между ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на выполнение комплекса землеустроительных работ по составлению карты (плана) охранной зоны газопроводов (установление зон с особыми режимами территории), для эксплуатации принадлежащих заказчику на праве собственности объектов газоснабжения; договор №, заключенный между ОАО «МРСК Урала» и АО «Газпром газораспределение Пермь», на согласование проектной документации и производство земляных работ, топографических материалов; договор № от 28 августа 2019 года, заключенный между ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и АО «Газпром газораспределение Пермь», на согласование проектной документации и земляных работ при строительстве газопроводов при пересечении с сетями водоснабжения и водоотведения и дачи их заказчику; договор возмездного оказания №, заключенным между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Автотранс Менеджмент», акты о сдаче и приемке выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения об оплате услуг, выписка из ЕГРН от 29 мая 2021 года на газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: <адрес> (л.д. 32-75,89-96).

Таким образом, в судебном заседании нашел свое подтверждение факт исполнения АО «Газпром газораспределение Пермь» принятых на себя обязательств по договору № от 01 декабря 2017 года. Размер фактически понесенных истцом расходов на осуществление обязательных мероприятий по подключению объекта капитального строительства по адресу <адрес> сети газораспределения подтверждается представленными истцом документами.

Доказательств несения истцом расходов в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

С учетом произведенной ответчиком оплаты в размере 40 000 рублей, требования АО «Газпром газораспределение Пермь» о взыскании с ответчика фактически понесенных расходов в размере 100 264 рубля 21 копейка являются обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Суд считает, что доводы истца о расторжении договора в связи с существенным нарушением стороной ответчика условий договора являются обоснованными, поскольку ответчиком не были выполнены возложенные на него обязанности по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Таким образом, договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года, заключенный между ФИО2 и АО «Газпром газораспределение Пермь», подлежит расторжению.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ ФИО2 обязан возместить истцу расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9 205 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 193, 194, 197,198, 235 ГПК РФ, суд

решил:

расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения № от 01 декабря 2017 года, заключенный между акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 (паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Пермскому краю в Мотовилихинском районе <адрес>) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН №) фактически понесенные расходы по договору в размере 100 264 рубля 21 копейка, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 205 рублей.

ФИО2 вправе в течение семи дней со дня вручения ему копии заочного решения подать заявление об отмене этого решения в Мотовилихинский районный суд г. Перми.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: