Дело № 2-2283/2022
УИД 36RS0006-01-2022-002564-15
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 октября 2022 года Центральный районный суд г. Воронежа в составе:
председательствующего судьи Клочковой Е.В.,
при секретаре Шестаковой М.Р.,
с участием представителя истца, представителей ответчика,
в отсутствие истца, третьего лица,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Снегири» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
установил:
ФИО1 обратился в суд с настоящим иском к ООО «Снегири» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных исковых требований указывает, что 02 июня 2021 года между ООО «Снегири» и ФИО1 заключен договор подряда на строительно-монтажные работы.
Предметом договора являются строительные работы по возведению индивидуального жилого дома площадью 149,76 кв.м.
Согласно п. 1.1 Договора подряда от 02.06.2021 года, подрядчик обязуется осуществить на участке заказчика, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> строительные работы:
- возведение индивидуального жилого дома площадью 149,76 кв. м., пригодного для круглогодичного проживания, с возможностью доступа в любое время года по утвержденному, предоставленному проекту Заказчика.
Согласно п. 2.4 Договора, общая стоимость работ определена в соответствии со сметой на строительство (Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»). В стоимость работ включаются непосредственно работы в соответствии с Приложением, а также все накладные расходы, возникающие при строительстве, а также транспортировке, хранении строительных материалов.
В соответствии п. 2.2 Договора, общая сумма договора составляет 7740 106,85 рублей.
Пунктом 2.3 предусмотрено, что оплата суммы, указанной в п.2.1 осуществляется в следующем порядке:
- сумма в размере 2 709 037,85 рублей уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее - Собственные средства).
- сумма в размере 5 031 069 рублей уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее - Кредитные средства), предоставляемых по Кредитному договору от 02.06.2021 года.
Денежные средства уплачиваются в следующем порядке:
- сумма в размере 2 709 037,85 рублей уплачивается за счет собственных средств Заказчика в день подписания настоящего договора путем безналичного перечисления средств на счет Подрядчика;
- сумма в размере 1 307 026,26 рублей за счет Кредитных средств перечисляется Заказчиком Подрядчику с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого в банке, об открытии аккредитива и его условиях Банк сообщает Подрядчику.
- сумма в размере 3 724 042 рублей за счет части кредитных средств, перечисляется Заказчиком Подрядчику с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого в Банке, об открытии аккредитива и его условиях Банк сообщает Подрядчику.
В соответствии с п. 1.2 Договора, работы должны быть выполнены качественно и в срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять работу и оплатить ее.
Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить для проведения строительных работ земельный участок площадью 1702+/- 14 по адресу: <адрес>.
Согласно п. 3.9 Договор, подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в 5-ти дневный срок после получения авансового платежа и выполнить в срок до 25 ноября 2021 года.
В установленные сроки ответчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки, как указывает истец, единственные действия который произвел ответчик, это приобрел строительный материал (кирпич керамический, белый кладочный раствор, газосиликатный блок, клей для газосиликатных блоков, цемент) на общую сумму 1 168 696,80 рублей, данный факт подтверждается актом о приеме выполненных работ от 08.09.2021 года.
08.09.2021 года ООО «Снегири» и ФИО1 расторгли указанный выше договор Подряда на строительно-монтажные работы от 02.06.2021 года, о чем подписано соглашение.
На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 18 334 233 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.
Представитель истца по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме.
Представители ответчика директор ФИО3 и по доверенности ФИО4 с иском не согласились, просили в удовлетворении исковых требований отказать, представили письменные возражения.
Истец и 3 е лицо в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.
Суд, выслушав пояснения участвующих в деле лиц, исследовав представленные по делу доказательства, приходит к следующим выводам.
Согласно п. п. 1, 2 и 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора; стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами; условия договора определяются по усмотрению сторон кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
В соответствии со ст. ст. 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На основании ст. 702 Гражданского Кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Согласно ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.
Согласно преамбуле к Закону от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» указанный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 17 от 28 июня 2012 года «О рассмотрении судами гражданских дел о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей либоЗакон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Как следует из материалов дела, 02 июня 2021 года между ООО «Снегири» и ФИО1 заключен договор подряда на строительно-монтажные работы.
Предметом договора являются строительные работы по возведению индивидуального жилого дома площадью 149,76 кв.м.
Согласно п. 1.1 Договора подряда от 02.06.2021 года, подрядчик обязуется осуществить на участке заказчика, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> строительные работы:
- возведение индивидуального жилого дома площадью 149,76 кв. м., пригодного для круглогодичного проживания, с возможностью доступа в любое время года по утвержденному, предоставленному проекту Заказчика.
Согласно п. 2.4 Договора, общая стоимость работ определена в соответствии со сметой на строительство (Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»). В стоимость работ включаются непосредственно работы в соответствии с Приложением, а также все накладные расходы, возникающие при строительстве, а также транспортировке, хранении строительных материалов.
В соответствии п. 2.2 Договора, общая сумма договора составляет 7740 106,85 рублей.
Пунктом 2.3 предусмотрено, что оплата суммы, указанной в п.2.1 осуществляется в следующем порядке:
- сумма в размере 2 709 037,85 рублей уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее - Собственные средства).
- сумма в размере 5 031 069 рублей уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее - Кредитные средства), предоставляемых по Кредитному договору от 02.06.2021 года.
Денежные средства уплачиваются в следующем порядке:
- сумма в размере 2 709 037,85 рублей уплачивается за счет собственных средств Заказчика в день подписания настоящего договора путем безналичного перечисления средств на счет Подрядчика;
- сумма в размере 1 307 026,26 рублей за счет Кредитных средств перечисляется Заказчиком Подрядчику с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого в банке, об открытии аккредитива и его условиях Банк сообщает Подрядчику.
- сумма в размере 3 724 042 рублей за счет части кредитных средств, перечисляется Заказчиком Подрядчику с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого в Банке, об открытии аккредитива и его условиях Банк сообщает Подрядчику.
В соответствии с п. 1.2 Договора, работы должны быть выполнены качественно и в срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять работу и оплатить ее.
В соответствии с п. 1.3 Договора Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить для проведения строительных работ земельный участок площадью 1702+/- 14 по адресу: <адрес>.
Согласно п. 3.9 Договор, подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в 5-ти дневный срок после получения авансового платежа и выполнить в срок до 25 ноября 2021 года.
Как указывает истец, в установленные сроки ответчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки, единственные действия которые произвел ответчик после заключения договора, это приобретение строительного материала (кирпич керамический, белый кладочный раствор, газосиликатный блок, клей для газосиликатных блоков, цемент) на общую сумму 1 168 696,80 рублей, данный факт подтверждается актом о приеме выполненных работ от 08.09.2021 года.
По мнению ответчика к выполнению договора подряда ООО «Снегири» приступило гораздо раньше, чем в срок, предусмотренный договором, поскольку ответчику пришлось выполнять обязанности, которые не являются прямыми для ответчика в заключенном договоре. В нарушение п. 1.2 и 1.3 Договора истец не предоставил земельный участок для начала производства работ и не обеспечил ответчика всеми необходимыми материалами, участок не был подключен к электроснабжению и водоснабжению. Кроме того, ответчик указывает, что ему не было предоставлено разрешение на строительство дома в указанных параметрах, кроме того истцом были внесены изменения в проект.
Пунктом 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательств по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с положениями ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Аналогичные положения содержатся в ст. 782 ГК РФ.
Как установлено судом, 08.09.2021 года ООО «Снегири» и ФИО1 двухсторонне расторгли указанный выше договор Подряда на строительно-монтажные работы от 02.06.2021 года, о чем подписано соглашение.
Согласно п. 2 данного соглашения обязательства сторон по договору прекращаются с момента его расторжения.
Стороны воспользовались своим правом и отказались от исполнения договора от 02.06.2021, о чем подписано соответствующее обоюдное соглашение. Поскольку основанием для расторжения договора не явилось ненадлежащее исполнение ответчиком услуг (нарушение сроков и обнаружение недостатков оказанной услуги), то к данным отношениям в данной части не применимы положения Закона «О защите прав потребителей», устанавливающие сроки для удовлетворения требований потребителя.
Кроме того, суд обращает внимание на то, что согласно п. 1.1 Договора подряда от 02.06.2021 года, подрядчик обязуется осуществить на участке заказчика, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> строительные работы: возведение индивидуального жилого дома площадью 149,76 кв. м., пригодного для круглогодичного проживания, с возможностью доступа в любое время года по утвержденному, предоставленному проекту Заказчика.
Однако данным договором подряда на строительно-монтажные работы от 02.06.2021 не предусмотрены промежуточные виды работ, их стоимость и сроки выполнения,( график) в связи с чем, произвести исчисление неустойки за конкретный вид работы, не выполненный в установленный срок, суду не представляется возможным. Кроме того, в договоре ( п.3.9) отсутствует конкретное действие направленное на выполнение работ, которое необходимо выполнить именно начиная с 07.06.2021.При этом сам истец не оспаривает, что ответчиком было осуществлено приобретение строительного материала (кирпич керамический, белый кладочный раствор, газосиликатный блок, клей для газосиликатных блоков, цемент), что позволяет суду прийти к выводу о том, что ответчик в соответствии с п.3.9. договора приступил к его исполнению.
При этом доводы ответчика о том, что он не мог приступить к строительству дома, поскольку истец не предоставил земельный участок для начала производства работ и не обеспечил ответчика всеми необходимыми материалами, участок не был подключен к электроснабжению и водоснабжению, правового значения для суда не имеют, поскольку срок выполнения, а также сами промежуточных виды промежуточных работ договором подряда не были предусмотрены..
Таким образом, суд считает, что отсутствуют основания для применения положения ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при взыскании неустойки. В связи с отказом в удовлетворении указанного требования, требования о взыскании компенсации морального вреда также не подлежит удовлетворению, поскольку является производными от первоначальных.
Руководствуясь ст.ст. 56, 194 - 198 ГПК РФ, суд,
решил:
Исковые требования ФИО1 к ООО «Снегири» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Воронежский областной суд через Центральный районный суд г. Воронежа в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме.
Судья Е.В. Клочкова
Решение в окончательной форме изготовлено 07.11.2022