Решение по делу № 2-4891/2025 от 08.08.2025 - о понуждению к исполнении обязанности по газификации жилого дома, обязании исполнить обязательства по договорам, взыскании морального вреда и штрафа.

КОПИЯ

УИД 50RS0028-01-2025-003446-72

Дело № 2-4891/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 июня 2025 года г. Мытищи, Московская область

Мытищинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Кульковой И.С.,

при секретаре судебного заседания Жмелькове Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4891/2025 по исковому заявлению ФИО1 к АО «Мособлгаз» о понуждению к исполнении обязанности по газификации жилого дома, обязании исполнить обязательства по договорам, взыскании морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к ответчику с требованиями:

Понудить АО «Мособлгаз» исполнить обязанность в натуре, газифицировать жилой дом ФИО2 по адресу: <адрес>, с/о Жостовский, д. Сорокино, СНТ «Завездочка», <адрес>,

Обязать АО «Мособлгаз» исполнить обязательства по договору №-№-22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ,

Обязать АО «Мособлгаз» исполнить обязательства по договору №-№-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ,

Возместить причиненный ФИО2 моральный вред в размере 200 000 рублей,

Взыскать с пользу истца штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Свои требования истец мотивировал тем, что между ФИО4 и АО «Мособлгаз» был заключен Договор №-№-22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и дополнительное соглашение № к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ. Срок подключения и пуска газа установлен в 1 год и 4 месяца со дня заключения договора. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работы ответчиком не выполнены, жилой дом истца не газифицирован. Услуги по договору были оплачены истцом в полном объеме в размере 31 052,66 руб. Потом был заключен Договор №-К2176-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ на проектные работы. Согласно п. 7 Договора, настоящее предложение действительно до ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по договору произведена истцом ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 227,22 руб. Согласно п. 7 указанного договора, срок выполнения Подрядчиком работ по разработке проекта составляет не более 45 рабочих дней с даты поступления денежных средств. Денежные средства по договору №-К2176-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ получены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, однако в нарушение условий договора обязательства ответчиком не исполнены. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд.

В судебное заседание истец ФИО2 не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель истца по доверенности ФИО7 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности ФИО5 в судебном заседании удовлетворению исковых требований возражала по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, определив обстоятельства дела, характер спорного правоотношения, применив нормы материального права, его регулирующие, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения не допускается.

В силу п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В силу статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила подключения №).

Согласно пункту 3 Правил подключения № подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме;

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме.

Согласно п. 61 Правил подключения № мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем.

Согласно п. 12 Правил подключения № заявитель по договору вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка. При этом Правила подключения не ограничивают заявителя в выборе подрядчика для выполнения работ в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства - с просьбой о выполнении таких работ Заявитель вправе обратиться в любую специализированную организацию.

Судом установлено, что между ФИО4 и АО «Мособлгаз» был заключен Договор №-К2176-22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в целях газификации объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0070309:42 по адресу: <адрес>, Мытищинский г.о., д. Сорокино, СНТ «Звездочка, уч. 1 (далее - жилой дом).

Договор, заключенный Сторонами, соответствует типовой форме договора - Приложению № к Правилам подключения №.

Срок выполнения мероприятий по договору в редакции заключенного сторонами дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ установлен 1 год и 4 месяца с даты заключения договора.

В рамках заключенного Договора исполнителем выполняются следующие мероприятия по подключению:

- мониторинг выполнения заявителем технических условий;

- осуществление фактического присоединения объекта капитального строительства заявителя к газораспределительной сети.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) в договоре определен исходя из мероприятий, выполняемых АО «Мособлгаз», в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-Р и составляет 31 052,66 рублей (включает в себя тарифные ставки С7.1 на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и С7.2 на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети).

Указанная стоимость подразумевает осуществление АО «Мособлгаз» мероприятий в части мониторинга исполнения заказчиком (Истцом) технических условий и в части непосредственного подключения газоиспользующего оборудования заказчика к газораспределительной сети.

Стоимость выполнения работ в границах участка заказчика по проектированию и строительству газопровода в стоимость спорного договора не включена.

В соответствии с требованиями Правил подключения №, согласно условиям договора (п. 6), заявитель принял на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка и уведомить исполнителя о выполнении технических условий, что до настоящего времени Истцом не исполнено.

Уведомление о выполнении технических условий в соответствии с требованиями Правил подключения № Истцом в адрес АО «Мособлгаз» не направлялось и получено не было. Обратного суду не представлено.

Вместе с тем, истец обращался в суд с иском к АО «Мособлгаз» с требованиями о понуждении АО «Мособлгаз» исполнить обязанность в натуре, газифицировать жилой дом ФИО2 по адресу: <адрес>, Жостовский с/о, д. Сорокино, СНТ «Звездочка», <адрес>; об обязании АО «Мособлгаз» исполнить обязательства по договору №-К2176- 22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и дополнительному соглашению № к договору от ДД.ММ.ГГГГ №-К2176-22; о возмещении ФИО2 морального ущерба в размере 200 000 рублей и взыскании штрафа в размере 50 % от присужденной суммы.

Решением Одинцовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № в удовлетворении указанных исковых требований Истца отказано в полном объеме.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Одинцовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № оставлено без изменений.

Указанным решением установлено, что истец взятые на себя по договору обязательства до настоящего времени не исполнил. Мероприятия, предусмотренные Правилами подключения №, п. 6 заключенного между Сторонами Договора и Техническими условиями - Приложением № к Договору, не выполнил, а именно, со своей стороны не обеспечил готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а, следовательно, АО «Мособлгаз» не нарушены условия договора от ДД.ММ.ГГГГ №-К2176-22.

После рассмотрения указанного дела истец заключил с АО «Мособлгаз» Договор №-К2176-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ на проектные работы.

Согласно п. 7 Договора, настоящее предложение действительно до ДД.ММ.ГГГГ.

Оплата по договору произведена истцом ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 227,22 руб.

Согласно п. 7 указанного договора, срок выполнения Подрядчиком работ по разработке проекта составляет не более 45 рабочих дней с даты поступления денежных средств. Денежные средства по договору №-К2176-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ получены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени проектные работы ответчиком не выполнены, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском к АО «Мособлгаз» с требованиями об обязании АО «Мособлгаз» исполнить обязательства по договору №-К2176-22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по иным основаниям, а именно, что заключил с ответчиком договор на выполнение проектных работ для обеспечения готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению), однако обязательства по выполнению проектных работ ответчик в установленные договором №-К2176-2024-ПИР сроки не исполнил, в связи с чем истец обратился в суд об обязании ответчика исполнить обязательства по вышеуказанным договорам.

Письмом АО «Мособлгаз» (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №-ОГ/С/01) заявителю даны разъяснения по условиям договора и доведена информация о порядке действий для завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) принадлежащего ему домовладения, в том числе разъяснено, что работы, связанные с проектированием и выполнением сварочно-монтажных работ по строительству газопровода, не входят в стоимость Договора.

Вместе с тем, АО «Мособлгаз» проинформировало заявителя о возможности выполнения проектных работ в границах земельного участка силами АО «Мособлгаз», для чего в адрес заявителя был направлен счет-оферта от ДД.ММ.ГГГГ №-К2176-2024-ПИР на выполнение проектно-изыскательских работ.

Согласно п. 4 указанного счета-оферты срок выполнения работ по разработке проекта составляет не более 45 рабочих дней с момента поступления оплаты в размере 100% и предоставления Истцом Ответчику поэтажного плана газифицируемого строения, а также утверждения точки подключения.

Истец произвел оплату указанного счета-оферты ДД.ММ.ГГГГ, предоставил поэтажный план газифицируемого строения ДД.ММ.ГГГГ (за пределами срока действия выданных технических условий №).

25.03.2025 АО «Мособлгаз» направило в адрес Истца (посредством электронной почты) проект газификации жилого дома Истца для согласования.

Также Истцу были даны разъяснения о необходимости явиться по адресу: <адрес>, для подписания проекта на бумажном носителе.

23.06.2025 проект газификации жилого дома направлен в адрес Истца повторно.

До настоящего времени согласованный и подписанный со стороны Истца проект либо возражения в адрес Ответчика не направлялись, получены не были. Иного суду не представлено.

Суд учитывает, что договор о технологическом подключении может быть реализован только путем выполнения сторонами обязательств, предусмотренных техническими условиями, в установленные договором сроки и в пределах срока действия технических условий. Истечение срока действия технических условий исключает возможность выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно Правилам подключения № выдача технических условий носит заявительный характер.

Истцу неоднократно были даны разъяснения о порядке проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Не смотря на отсутствие возложенной на Ответчика действующим законодательством обязанности, в связи с истечением срока действия выданных технических условий № в адрес Истца (посредством электронной почты) ДД.ММ.ГГГГ направлен проект дополнительного соглашения о принятии технических условий в новой редакции и продлении срока выполнения мероприятий до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 78 Правил подключения № установлена возможность изменения условий договора о подключении, которое при согласии сторон оформляется дополнительным соглашением.

Однако до настоящего времени соглашение, подписанное со стороны Истца, в адрес Ответчика не поступало. Доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, препятствием для своевременного исполнения ответчиком условий договора является бездействие Истца, неверно истолковывающего положения действующего законодательства и не обеспечившего, как это предусмотрено п.п. 12, 61, 71 Правил подключения №, своевременное осуществление мероприятий в соответствии с техническими условиями по разработке проекта и строительству газопровода в границах своего участка.

До настоящего времени истец со своей стороны не обеспечил своевременную готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, равно как и не обеспечил условия для выполнения ответчиком обязательств реализации проектных работ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства суд находит требования истца к АО «Мособлгаз» о понуждению к исполнению обязанности по газификации жилого дома, обязании исполнить обязательства по договору №-К2176-22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, обязании исполнить обязательства по договору №-К2176-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ не подлежащими удовлетворению.

В связи с отказом в удовлетворении указанных требований, исковые требования о компенсации морального вреда и взыскании штрафа удовлетворению не подлежат, так как являются производными от основных требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО2 к АО «Мособлгаз» о понуждении к исполнению обязанности по газификации жилого дома, обязании исполнить обязательства по договору №-К2176-22 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, обязании исполнить обязательства по договору №-К2176-2024-ПИР от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании морального вреда и штрафа – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Мытищинский городской суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме – с ДД.ММ.ГГГГ.

Судья подпись И.С. Кулькова