УИД 52RS0001-02-2024-008587-29 Дело № 2-1465/2025 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 марта 2025 года г. Нижний Новгород
Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Исламовой А.А., при секретаре судебного заседания Романовой В.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ПРОЕКТ-НН» о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику. В обоснование заявленных требований указал, что 22.05.2023г. между ФИО1 и ООО «Проект-НН» был заключен договор подряда [Номер]. Согласно п. 1.1 договора истец обязуется по заданию ответчика разработать проектную документацию по объекту: [Адрес], согласно техническому заданию, а ответчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Общая стоимость работ была определена сторонами в п. 3.1 договора. Однако, из-за постоянных внесений ответчиком изменений в требования к разрабатываемой проектной документации, стороны заключили три дополнительных соглашения с изменением общей стоимости работ и сроков выполнения работ. Согласно итогового дополнительного соглашения №3 к договору от 05.02.2024г. Стороны согласовали, что общая цена работ в рамках настоящего договора составляет 2.272.200 рублей. При необходимости определения стоимости выполнения работ в рамках отдельных разделов, предусмотренных приложением 1, стороны согласована следующие расценки, указанные в таблице в исковом заявлении:
№ п/п
№ раздела по ПП [Номер]
Шифр раздела стадии П
Срок сдачи раздела
Стоимость раздела
1
1
ПЗ
28.03.2024
104400 руб.
2
2
СПЗУ
28.02.2024
139 200 руб.
3
3
АР
28.02.2024
378 400 руб.
4
4
КР
28.02.2024
380 200 руб.
5
5.2
ИОС 2
28.03.2024
169 200 руб.
6
5.3
ИОС 3
28.03.2024
169 200 руб.
7
7
ПОС
28.03.2024
104 400 руб.
8
8
ООС
28.03.2024
139 200 руб.
9
10
ТБЭ
28.03.2024
104 400 руб.
10
11
ОДИ
28.03.2024
104 400 руб.
11
13
ГОЧС
28.03.2024
139 200 руб.
Итого по стадии П: 1932200 рублей
№ п/п
-
Шифр раздела стадии Р
Срок сдачи раздела
Стоимость раздела
12
-
РР
28.09.2023
220000 руб.
Итого по стадии Р: 220200 рублей
№ п/п
-
-
-
Стоимость раздела
13
Дополнительный объем работ в виде корректировок проектной документации до 20.12.2023
60000 руб.
14
Дополнительный объем работ в виде корректировок проектной документации до 03.02.2024
60000 руб.
Итого дополнительных работ: 120000 рублей
В соответствии с п.3.2 договора сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора (в редакции дополнительного соглашения №3) заказчик перечисляет на банковский счет подрядчика в следующем порядке: 1) сумму в размере 550.350,00 рублей, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора; 2) сумму в размере 650.000,00 рублей- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи проектной документации и акта приемки выполненных работ; 3) сумму в размере 705.580,00 рублей- в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения положительного заключения строительной экспертизы; 4) сумму в размере 340.000,00 рублей за выполнение расчетных работ и корректировок проектной документации- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания данного дополнительного соглашения. Ответчик, в соответствии с п.п.1 п.3.2 договора перечислил истцу предоплату в размере 430.350,00 рублей. Размер предоплаты сторонами был определен согласно п. 3.2 договора без учета условий заключенных в дальнейшем дополнительных соглашений. Факт перечисления ответчиком предоплаты подтверждается платежным поручением из банка. В связи с утратой интереса ответчика к получению полного объеме работ, истец прекратил работы по проектированию и 13.04.2024г. стороны подписали акт приема-передачи выполненных работ по форме, согласованной сторонам в приложении №2 к договору подряда, согласно которому истец передал, а ответчик получил фактически выполненный результат работ, однако не согласовали в нем стоимость фактически выполненных работ. В этой связи, в целях окончательного урегулирования всех спорных вопросов 24.05.2024г. стороны заключили соглашение о расторжении указанного договора, согласно которому: стороны признали договор подряда [Номер] от 22.05.2023г. расторгнутым (прекратившим свое действие) с 24.05.2024г.; стороны определили фактически выполненный объем работ и итоговые расценки за отдельные разделы проектной документации, а именно:
№ п/п
Наименование раздела
Дата передачи документа
Формат
Процент проработки
Стоимость раздела с учетом процента проработки, руб.
1
ПЗ
24.05.2024
word, PDF
75%
78 300
2
СПЗУ
24.05.2024
DWG, word, PDF
90%
125 280
3
АР
24.05.2024
DWG, word, PDF, RNP
90%
340 560
4
КР
24.05.2024
DWG, word, PDF, RNP
90%
342 180
5
ИОС 2
24.05.2024
DWG, word, PDF
60%
101 520
6
ИОС 3
24.05.2024
DWG, word, PDF
60%
101 520
7
ПОС
24.05.2024
DWG, word, PDF
30%
31 320
8
ООС
24.05.2024
word
5%
6 960
9
ТБЭ
24.05.2024
word, PDF
90%
93 960
10
ОДИ
24.05.2024
DWG, word, PDF
90%
93 960
11
ГОЧС
24.05.2024
DWG, word, PDF
5%
6 960
12
РР
24.05.2024
SPR, word, PDF
100%
220 000
ИТОГО
1662 520
- стороны определил итоговую сумму задолженности истца перед ответчиком в размере 1.052.170 рублей, исходя из фактически выполненного объема работы (с учетом ранее оплаченных денежных средств и); - стороны подтвердили факт приема-передачи фактически выполненных разделов проектной документации на день расторжения договора подряда [Номер] от 22.05.2023г. таким образом, с учетом перечисления ответчиком предоплаты в размере 430.350 рублей оплаты части работ за выполнение расчетных работ и корректировок проектной документации в сумме 180.000 рублей (п.п. 4 п. 3.2 договора в редакции дополнительного соглашения №3), задолженность ответчика перед истцом за фактически выполненные работы по договору составляет- 1.052.170 рублей. В соответствии с п.п. 2 п. 3.2 договора ответчик обязуется оплатить работы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи проектной документации и акта приемки выполненных работ. Учитывая итоговую дату согласования стоимости фактически выполненных работ и итоговую дату передачи файлов проектной документации 24.05.2024г, последним днем исполнения обязательства ответчика по оплате фактически выполненных работ истца является 31.05.2024г. Во исполнение п. 7.1 договора истцом 17.07.2024г. была направлена в адрес ответчика претензия с требованием о погашении задолженности за фактически выполненные работы по адресу электронной почты ответчика- 0911757@mail.ru (согласно п. 8.3 договора). На момент подачи настоящего искового заявления ответчик требования истца по оплате фактически выполненной работы в добровольном порядке не исполнил. Пунктом 5.3 договора установлено, что за нарушение сроков оплаты работ, а равно за нарушение сроков, предусмотренных абз. 4 и 5 п. 2.3 настоящего договора, заказчик обязуется уплатить подрядчику пени из расчета 0,1% от общей цены договора за каждый календарный день просрочки. Со стороны ответчика были нарушены сроки перечисления предоплаты, установленные п.3.2 договора. Размер пеней за нарушение сроков перечисления предоплаты составляет 184.048,20 рублей за период с 30.05.2023 по 18.08.2024. Также со стороны ответчика были нарушены сроки по оплате фактически выполненных работ истцом, установленные п. 3.2 договора. Размер пеней за нарушение сроков оплаты фактически выполненных работ истцом составляет 411.268,20 рублей за период с 01.06.2024 по 28.11.2024.
Просит взыскать с ООО «Проект-НН» в пользу ФИО1 денежные средства в размере 1.052.170 рублей в виде оплаты задолженности за фактически выполненные работы по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г.; денежные средства в размере 184.048,20 рублей в виде пеней за нарушение сроков внесения предоплаты; денежные средства в размере 411.268,20 рублей в виде пеней за несвоевременную оплату фактически выполненных работ за период с 05.06.2024 по 28.11.2024; расходы по оплате государственной пошлины в размере 31.475 рублей.
Стороны в судебное заседание не явились, о явке извещены надлежащим образом.
Ранее в судебном заседании истец, его представитель ФИО2, действующий по устному ходатайству истца, поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении, просили исковые требования удовлетворить.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания. Необходимо учитывать, что гражданин, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным адресам. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.
Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если законом не предусмотрено иное.
В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
В соответствии со ст.234 ГПК РФ при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным.
Суд считает, что отложение слушания дела приведет к его необоснованному затягиванию и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного судопроизводства.
Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно части 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (ст. 395 ГК РФ).
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ, В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Статья 781 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В соответствии со ст. 782 ГК РФ исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Согласно статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ.
В ходе рассмотрения дела установлено, что 22.05.2023г. между ООО «Проект-НН» (Заказчик) и ФИО1 (Подрядчик) был заключен договор подряда [Номер], в соответствии с условиями которого подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать проектную документацию по объекту: [Адрес], согласно техническому заданию, а ответчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
В соответствии с разделом 1 договора подряда, общий срок выполнения работ в рамках настоящего договора- не позднее 01.08.2023г., в случае представления заказчиком исходных данных позднее дня заключения настоящего договора, срок выполнения работ продлевается на пропорциональное количество дней (п.1.3), работы считаются выполненными в полном объеме после подписания сторонами акта приемки соответствующих работ заказчиком и акта приема-передачи документов по форме согласно приложения 2 (п.1.4) (л.д.11-22).
Из-за постоянных внесений ответчиком изменений в требования к разрабатываемой проектной документации, стороны заключили три дополнительных соглашения с изменением общей стоимости работ и сроков выполнения работ (л.д.23-24, 25-26, 27-28).
Согласно итогового дополнительного соглашения №3 к договору от 05.02.2024г. (л.д.27-28) стороны согласовали, что общая цена работ в рамках настоящего договора составляет 2.272.200 рублей. При необходимости определения стоимости выполнения работ в рамках отдельных разделов, предусмотренных приложением 1, стороны согласована следующие расценки, указанные в таблице в исковом заявлении:
№ п/п
№ раздела по ПП [Номер]
Шифр раздела стадии П
Срок сдачи раздела
Стоимость раздела
1
1
ПЗ
28.03.2024
104400 руб.
2
2
СПЗУ
28.02.2024
139 200 руб.
3
3
АР
28.02.2024
378 400 руб.
4
4
КР
28.02.2024
380 200 руб.
5
5.2
ИОС 2
28.03.2024
169 200 руб.
6
5.3
ИОС 3
28.03.2024
169 200 руб.
7
7
ПОС
28.03.2024
104 400 руб.
8
8
ООС
28.03.2024
139 200 руб.
9
10
ТБЭ
28.03.2024
104 400 руб.
10
11
ОДИ
28.03.2024
104 400 руб.
11
13
ГОЧС
28.03.2024
139 200 руб.
Итого по стадии П: 1932200 рублей
№ п/п
-
Шифр раздела стадии Р
Срок сдачи раздела
Стоимость раздела
12
-
РР
28.09.2023
220000 руб.
Итого по стадии Р: 220200 рублей
№ п/п
-
-
-
Стоимость раздела
13
Дополнительный объем работ в виде корректировок проектной документации до 20.12.2023
60000 руб.
14
Дополнительный объем работ в виде корректировок проектной документации до 03.02.2024
60000 руб.
Итого дополнительных работ: 120000 рублей
В соответствии с п.3.2 договора сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора (в редакции дополнительного соглашения №3) заказчик перечисляет на банковский счет подрядчика в следующем порядке:
1) сумму в размере 550.350,00 рублей, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора;
2) сумму в размере 650.000,00 рублей- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи проектной документации и акта приемки выполненных работ;
3) сумму в размере 705.580,00 рублей- в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения положительного заключения строительной экспертизы;
4) сумму в размере 340.000,00 рублей за выполнение расчетных работ и корректировок проектной документации- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания данного дополнительного соглашения.
Ответчик, в соответствии с п.п.1 п.3.2 договора перечислил истцу предоплату в размере 430.350,00 рублей. Размер предоплаты сторонами был определен согласно п. 3.2 договора без учета условий заключенных в дальнейшем дополнительных соглашений.
Кроме того, ООО «Проект-НН» произведена оплата части работ за выполнение расчетных работ и корректировок проектной документации в сумме 180.000 рублей.
Факт перечисления ответчиком денежных средств в качестве предоплаты по договору подряда от 22.05.2023г., а также оплаты части работ подтверждается платежными документами (л.д.33-40).
В связи с утратой интереса ответчика к получению полного объема работ, истец прекратил работы по проектированию и 13.04.2024г. стороны подписали акт приема-передачи выполненных работ по форме, согласованной сторонам в приложении №2 к договору подряда, согласно которому истец передал, а ответчик получил фактически выполненный результат работ, однако не согласовали в нем стоимость фактически выполненных работ (л.д.31).
В этой связи, в целях окончательного урегулирования всех спорных вопросов 24.05.2024г. стороны заключили соглашение о расторжении указанного договора, согласно которому: стороны признали договор подряда [Номер] от 22.05.2023г. расторгнутым (прекратившим свое действие) с 24.05.2024г.; стороны определили фактически выполненный объем работ и итоговые расценки за отдельные разделы проектной документации (л.д.29-30), а именно:
№ п/п
Наименование раздела
Дата передачи документа
Формат
Процент проработки
Стоимость раздела с учетом процента проработки, руб.
1
ПЗ
24.05.2024
word, PDF
75%
78 300
2
СПЗУ
24.05.2024
DWG, word, PDF
90%
125 280
3
АР
24.05.2024
DWG, word, PDF, RNP
90%
340 560
4
КР
24.05.2024
DWG, word, PDF, RNP
90%
342 180
5
ИОС 2
24.05.2024
DWG, word, PDF
60%
101 520
6
ИОС 3
24.05.2024
DWG, word, PDF
60%
101 520
7
ПОС
24.05.2024
DWG, word, PDF
30%
31 320
8
ООС
24.05.2024
word
5%
6 960
9
ТБЭ
24.05.2024
word, PDF
90%
93 960
10
ОДИ
24.05.2024
DWG, word, PDF
90%
93 960
11
ГОЧС
24.05.2024
DWG, word, PDF
5%
6 960
12
РР
24.05.2024
SPR, word, PDF
100%
220 000
ИТОГО
1662 520
- стороны определили итоговую сумму задолженности истца перед ответчиком в размере 1.052.170 рублей, исходя из фактически выполненного объема работы (с учетом ранее оплаченных денежных средств и);
- стороны подтвердили факт приема-передачи фактически выполненных разделов проектной документации на день расторжения договора подряда [Номер] от 22.05.2023г.
Таким образом, с учетом перечисления ответчиком предоплаты в размере 430.350 рублей, оплаты части работ за выполнение расчетных работ и корректировок проектной документации в сумме 180.000 рублей (п.п. 4 п. 3.2 договора в редакции дополнительного соглашения №3), задолженность ответчика перед истцом за фактически выполненные работы по договору составляет- 1.052.170 рублей.
В соответствии с п.п. 2 п. 3.2 договора ответчик обязуется оплатить работы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи проектной документации и акта приемки выполненных работ.
Учитывая итоговую дату согласования стоимости фактически выполненных работ и итоговую дату передачи файлов проектной документации 24.05.2024г, последним днем исполнения обязательства ответчика по оплате фактически выполненных работ истца является 31.05.2024г.
Во исполнение п. 7.1 договора истцом 17.07.2024г. была направлена в адрес ответчика претензия с требованием о погашении задолженности за фактически выполненные работы по адресу электронной почты ответчика- 0911757@mail.ru (согласно п. 8.3 договора) (л.д.41).
На момент подачи настоящего искового заявления ответчик требования истца по оплате фактически выполненной работы в добровольном порядке не исполнил.
Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, руководствуясь приведенными положениями законодательства, условиями договора подряда, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, с учетом положений ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что ООО «Проект-НН» надлежащим образом не исполнило условия заключенного договора в части своевременной оплаты товара, а потому суд полагает требования истца о взыскании с ответчика ООО «Проект-НН» суммы долга в размере 1.052.170 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Пунктом 5.3 договора установлено, что за нарушение сроков оплаты работ, а равно за нарушение сроков, предусмотренных абз. 4 и 5 п. 2.3 настоящего договора, заказчик обязуется уплатить подрядчику пени из расчета 0,1% от общей цены договора за каждый календарный день просрочки.
Период начисления неустойки с 30.05.2023г. (последний день уплаты предоплаты по договору подряда) по 18.08.2024г. составляет 81 день, сумма неустойки рассчитана согласно представленному истцом расчета, с которым суд соглашается, считает его арифметически верным (л.д.7).
За период с 30.05.2023г. по 18.08.2024г. пени за нарушение срока перечисления предоплаты по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. составляет 184.048,20 рублей.
Период начисления неустойки за нарушение сроков оплаты фактически выполненных работ с 01.06.2024г. по 28.11.2024г. составляет 181 день, сумма неустойки рассчитана согласно представленному истцом расчета, с которым суд соглашается, считает его арифметически верным (л.д.7).
За период с 01.06.2024г. по 28.11.2024г. пени за нарушение срока оплаты фактически выполненных работ по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. составляет 411.268,20 рублей.
Поскольку со стороны ответчика были нарушены сроки перечисления предоплаты, установленные п.3.2 договора, а также сроки по оплате фактически выполненных работ, требования истца о взыскании с ответчика пени за нарушение срока перечисления предоплаты по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. в размере 184.048,20 рублей, а также пени за нарушение срока оплаты фактически выполненных работ по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. в размере 411.268,20 рублей являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В силу ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в сумме 31.475 рублей (л.д.10).
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 (паспорт: [Номер]) к ООО «ПРОЕКТ-НН» (ИНН: [Номер], ОГРН: [Номер]) о взыскании денежных средств - удовлетворить.
Взыскать с ООО «ПРОЕКТ-НН» в пользу ФИО1 денежные средства в виде оплаты задолженности по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. в размере 1.052.170 рублей, пени за нарушение срока перечисления предоплаты по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. в размере 184.048,20 рублей, пени за нарушение срока оплаты фактически выполненных работ по договору подряда [Номер] от 22.05.2023г. в размере 411.268,20 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 31.475 рублей, а всего 1.678.961 (один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 40 коп.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Мотивированное решение изготовлено 01.04.2025.
Судья: А.А. Исламова
а