Дело № 2-5919/2025
23RS0047-01-2025-002440-42
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Краснодар 29 июля 2025 года
Советский районный суд г.Краснодара в составе:
судьи Арестова Н.А.,
при секретаре Оганесян Э.А.,
с участием истца ФИО1,
представителя ответчика ФИО2, действующего на основании доверенности от 21.08.2024,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя.
В обоснование требований указано, что ФИО1, является собственником жилого дома общей площадью 123,2 кв.м. и земельного участка, расположенного по адресу: г.Краснодар, ДНТ «Нижний казачий хутор», <адрес>. В данном доме он проживает со своей семьей, использует его исключительного для личного пользования - проживания. Право собственности на жилой дом и земельный участок подтверждается выпиской из ЕГРН от 01.11.2019 №, от 17.04.2020 №. Между истцом и АО «Краснодаргоргаз», заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения N145004-T.П (т) от 19.09.2022г., приложением к которому являются технические условия 1002-09/2022/4162 от 15.09.2022. Данный договор зарегистрирован в АО «Краснодаргоргаз» за регистрационным номером №2/ТП/2022/3541. В соответствии с п. 1 договора Исполнитель принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - жилого дома по <адрес>, ДНТ «Нижний казачий хутор» в г. Краснодаре. Исполнитель самостоятельно готовит проект, осуществляет все иные необходимые действия для технологического подключения, взаимодействует с оператором газификации и оплачивает ему услуги по подключению к сети газораспределения. Заявитель оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями заключенного договора. Все обязательства Исполнителя определены в п.4 р. 2 договора. Договор технологического присоединения заключен в соответствии с требованиями, установленными Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" далее- Правила 1547. Согласно п. 53 Правил 1547 срок выполнения работ по технологическому присоединению установлен 135 дней. Согласно п.56,57 правил 1547 срок не может превышать 6 месяцев. Согласно п. 3 договора технологического присоединения срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению первоначально был указан- 135 дней, с даты заключения договора. Таким образом, первоначально при заключении договора срок был определен до 1 февраля 2023г. (включительно). В связи с неисполнением своих обязательств в установленный срок Исполнитель в 2023г. обратился к Заявителю с просьбой продлить срок выполнения работ по договору. Заявитель, несмотря на просрочку по вине Исполнителя «пошел на встречу» и без предъявления штрафных санкций к Исполнителю согласился продлить срок. 12.10.2023г. стороны заключили дополнительное соглашение к договору технологического присоединения, по которому внесли следующие изменения в договор: Изменили п. 11 размер и порядок внесения Заявителем платы за технологическое присоединение по договору, а также изменили п.3 установив новый срок исполнения Исполнителем своих обязательств по договору до 30.12.2023г. При этом Заявитель все свои обязательства, предусмотренные договором, исполнил надлежащим образом. Согласно договора плата за технологическое подключение по договору определена в размере 99 832,17 руб. Согласно п. 12 договора (в редакции дополнительного соглашения от 12.10.2023г.) Заявитель вносит плату по договору Исполнителю частями в следующем порядке: 50%, что составляет 49 916,09 рублей в течение 11 рабочих дней с даты заключения договора; 35%, что составляет 34 991,26 рублей; 15%, что составляет 14 974,82 рублей, окончательная оплата- в течении 11 рабочих дней, с даты исполнения всех обязательств Исполнителем и подписания акта о технологическом присоединении. Предусмотренные договором обязательства по оплате Заявителем 85% от установленного размер платы за технологическое присоединение, а именно сумма в размере 84 857,36 руб. уплачена истцом полностью двумя частями 19.09.2022г. (при заключении договора) и 05.11.2024г. соответственно (копия чеков прилагается). Кроме того, истец выполнил все иные обязательства (приобрела котел, BAXI ЕС №), а также передал ответчику все документы предусмотренные договором. Истцом выполнены обязательства предусмотренные договором и техническими условиями, в том числе: выполнена оплата, куплен котел, газовый счетчик, пройден инструктаж по безопасному пользованию газом в быту, сделан акт обследования дымохода и вент.каналов. Однако в установленный договором срок работы ответчик до настоящего времени не выполнил. Истец неоднократно устно и письменно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ. Согласно п. 52 Правил 1547, п. 17, 18 договора технологического присоединения в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в обязана уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Расчет неустойки за период с 31.12.2023 по 28.02.2025: период с 31.12.2023г. по 28.02.2025 г. = 426 дней. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора - 7,5%. Плата за технологическое присоединение - 99 832,17 руб. 426 дней х 99 832,17 руб. х (ставка рефинансирования 7,5 х 0,014)% = 44 654,90 руб.
Просил суд обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к сети газораспределения № 145004-Т.П (т) от 19.09.2022г. в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение объекта капитального строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ДНТ «Нижний казачий хутор» в г.Краснодаре; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 44 654 рубля 90 копеек; взыскать с ответчика денежную сумму в размере 100 000 руб. в счет компенсации морального вреда.
В судебном заседании истец на удовлетворении заявленных требований настаивал в полном объеме.
Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в возражениях. Просил отказать в удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки, морального вреда в полном объеме. В случае удовлетворения части о взыскании неустойки, морального вреда просил снизить размер и увеличить для исполнения решения до 60-ти рабочих дней.
Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО1, является собственником жилого дома общей площадью 123,2 кв.м. и земельного участка, расположенного по адресу: г.Краснодар, ДНТ «Нижний казачий хутор», <адрес>. В данном доме он проживает со своей семьей, использует его исключительного для личного пользования - проживания. Право собственности на жилой дом и земельный участок подтверждается выпиской из ЕГРН от 01.11.2019 №, от 17.04.2020 №.
Между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз», заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения N145004-T.П (т) от 19.09.2022г., приложением к которому являются технические условия 1002-09/2022/4162 от 15.09.2022. Данный договор зарегистрирован в АО «Краснодаргоргаз» за регистрационным номером №2/ТП/2022/3541.
В соответствии с п. 1 договора Исполнитель принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - жилого дома по <адрес>, ДНТ «Нижний казачий хутор» в г.Краснодаре. Исполнитель самостоятельно готовит проект, осуществляет все иные необходимые действия для технологического подключения, взаимодействует с оператором газификации и оплачивает ему услуги по подключению к сети газораспределения. Заявитель оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями заключенного договора. Все обязательства Исполнителя определены в п.4 р. 2 договора.
Договор технологического присоединения заключен в соответствии с требованиями, установленными Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" далее- Правила 1547.
Согласно п. 53 Правил 1547 срок выполнения работ по технологическому присоединению установлен 135 дней.
Согласно п.56,57 правил 1547 срок не может превышать 6 месяцев.
Согласно п. 3 договора технологического присоединения срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению первоначально был указан- 135 дней, с даты заключения договора.
Таким образом, первоначально при заключении договора срок был определен до 1 февраля 2023г. (включительно).
В связи с неисполнением своих обязательств в установленный срок ответчик в 2023г. обратился к истцу с просьбой продлить срок выполнения работ по договору. Истец, несмотря на просрочку по вине ответчика, без предъявления штрафных санкций к ответчику согласился продлить срок.
12.10.2023г. стороны заключили дополнительное соглашение к договору технологического присоединения, по которому внесли следующие изменения в договор:
- Изменили п. 11 размер и порядок внесения Заявителем платы за технологическое присоединение по договору, а также изменили п.3 установив новый срок исполнения Исполнителем своих обязательств по договору до 30.12.2023г. При этом Заявитель все свои обязательства, предусмотренные договором, исполнил надлежащим образом.
Согласно договора, плата за технологическое подключение по договору определена в размере 99 832,17 руб.
Согласно п. 12 договора (в редакции дополнительного соглашения от 12.10.2023г.) Заявитель вносит плату по договору Исполнителю частями в следующем порядке:
- 50%, что составляет 49 916,09 рублей в течение 11 рабочих дней с даты заключения договора;
- 35%, что составляет 34 991,26 рублей; 15%, что составляет 14 974,82 рублей, окончательная оплата- в течении 11 рабочих дней, с даты исполнения всех обязательств Исполнителем и подписания акта о технологическом присоединении.
Предусмотренные договором обязательства по оплате истцом 85% от установленного размера платы за технологическое присоединение, а именно сумма в размере 84 857,36 руб. уплачена истцом полностью двумя частями 19.09.2022г. (при заключении договора) и 05.11.2024г. соответственно (копия чеков прилагается).
Кроме того, истец выполнил все иные обязательства (приобрела котел, BAXI ЕС №), а также передал ответчику все документы предусмотренные договором.
Истцом выполнены обязательства предусмотренные договором и техническими условиями, в том числе: выполнена оплата, куплен котел, газовый счетчик, пройден инструктаж по безопасному пользованию газом в быту, сделан акт обследования дымохода и вент.каналов. Однако в установленный договором срок работы ответчик до настоящего времени не выполнил.
Истец неоднократно устно и письменно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.
Судом установлено, что на дату подачи искового заявления 06.03.2025 ответчик не исполнил свои обязательства по договору, претензии истца оставлены без удовлетворения.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
В силу п.п. 1, 3 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Пунктом 1 ст. 781 ГК РФ установлена обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с частью 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Согласно абз. 11 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 31.03.1999 N 69 "О газоснабжении в Российской Федерации", Правительство Российской Федерации в области газоснабжения осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом "О Правительстве Российской Федерации", в том числе утверждает правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.
Порядок заключения договора о подключении в рамках догазификации регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 (Правила № 1547).
Как указано в абз. 10 п. 2 Правил N 1547, подключение (технологическое присоединение) - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.
Согласно п. 3 Правил N 1547, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).
В соответствии с п. 72 Правил N 1547, исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению); б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению), не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил); г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении; е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).
Из п. 4 Договора следует, что Исполнитель обязан, кроме прочего: в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила), обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении); нести эксплуатационную ответственность в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении).
Исходя из изложенных норм материального права и положений договора, единственным доказательством исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении, является акт о подключении (технологическом присоединении).
Пунктом 9 Правил N 1547 предусмотрено, что договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа).
Пунктом 6 Правил N 1547 предусмотрено, что договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.
Таким образом, АО «Краснодаргоргаз» заключив с потребителем публичный договор, возложило на себя обязательства по исполнению условий данного договора предусмотренные Правилами № 1547 сроки.
Содержание ст. 56 ГПК РФ следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Каких-либо доказательств об отсутствии возможности надлежащего исполнения спорного договора в установленный срок АО "Краснодаргоргаз" в суд не представило.
В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что требование истца о обязании ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к сети газораспределения № 145004-Т.П (т) от 19.09.2022г. суд считает подлежащим частичному удовлетворению, увеличив срок до 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Разрешая требования истца о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.
Судом дана оценка представленным стороной истца и стороной ответчика расчетам.
Пунктом 18 Договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон установленных сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определённой в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки.
Договор, заключенный между сторонами, недействительным не признан, условия договора не оспаривались.
Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.
В силу ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Условие об ответственности сторон, установленное пунктом 18 Договора № 145004-Т.П.(т) от 19.09.2022г. соответствует условию, содержащемуся в подпункте «и» пункта 52 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (Правила № 1547).
Как разъяснено в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее - Постановление Пленума №17), если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Таким образом, с учетом специфики заключенного договора, исходя из правового регулирования правоотношений в указанной сфере, расчет неустойки следует производить на основании нормы специального нормативно-правового акта, а именно: подпункта «и» пункта 83 Правил 1547.
При этом, в соответствии с Правилами № 1547, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 74 предусмотрено, что Заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.
Так, согласно разделу III п. 11 Договора, внесение платы за подключение (технологическое присоединение) осуществляется в следующем порядке:
- 50 процентов платы, что составляет 49 916 руб. 09 коп. в том числе НДС в размере 8 319 руб. 35 коп., вносится в течении 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;
- 35 процентов платы, что составляет 34 941 руб. 26 коп. в том числе НДС в размере 5 823 руб. 54 коп., вносится в течении 11 рабочих дней со исполнения исполнителем подпункта «а» пункта 72 Правил.
- 15 процентов платы, что составляет 14 974 руб. 82 коп. (четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 82 копейки) в том числе НДС в размере 2 495 руб. 80 коп., вносится в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).
Таким образом, истец должен был внести только 50%, соответственно неустойка не может рассчитываться с полной суммы по Договору.
С учетом изложенного, обоснованным признается расчет неустойки ответчика, согласно которому неустойка за период 31.12.2023 по 28.02.2025 (49 916,09 * 0.014 * 425 * 7,5 % )= 22 275 рублей 05 копеек, из которых:
- 49 916,09 руб. – размер первого платежа по договору;
- 0.014 - доля ставки по договору;
- 7.5% - Ставка ЦБ на дату заключения договора;
- 425 - дни просрочки.
Разрешая заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ, суд с учетом конкретных обстоятельств дела, последствий нарушения обязательства, продолжительности периода просрочки, размера ставки рефинансирования, не усматривает оснований для снижения размера неустойки.
По настоящему делу судом не установлено обстоятельств несоразмерности неустойки по отношению к убыткам кредитора и необоснованности его выгоды, ответчиком доказательства таких обстоятельств не представлялись.
Кроме того, ответчиком не приведены мотивы, обосновывающие допустимость уменьшения размера взыскиваемой неустойки, и не представлены доказательства исключительности случая, при котором имеются обстоятельства, свидетельствующие о несоразмерности неустойки, препятствующие выплате законной неустойки и позволяющие уменьшить ее размер.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 31.12.2023 по 28.02.2025 в размере 22 275 рублей 05 копеек.
Относительно требований о компенсации морального вреда суд приходит к следующему.
Согласно ст. 15 ФЗ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Как указано в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", определяя размер компенсации морального вреда, суду необходимо, в частности, установить, какие конкретно действия или бездействие причинителя вреда привели к нарушению личных неимущественных прав заявителя или явились посягательством на принадлежащие ему нематериальные блага и имеется ли причинная связь между действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившими негативными последствиями, форму и степень вины причинителя вреда и полноту мер, принятых им для снижения (исключения) вреда (26).
Тяжесть причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом заслуживающих внимания фактических обстоятельств дела, к которым могут быть отнесены любые обстоятельства, влияющие на степень и характер таких страданий (27).
При определении размера компенсации морального вреда судом должны учитываться требования разумности и справедливости (пункт 2 статьи 1101 ГК РФ). В связи с этим сумма компенсации морального вреда, подлежащая взысканию с ответчика, должна быть соразмерной последствиям нарушения и компенсировать потерпевшему перенесенные им физические или нравственные страдания (статья 151 ГК РФ), устранить эти страдания либо сгладить их остроту (30).
Судом установлено, что истец проживает в доме с двумя детьми 2018 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые приходятся ему внуками, что подтверждается свидетельствами о регистрации по месту жительства от 22.09.2022 и 20.12.2022.
Вследствие невыполнения договорных обязательств ответчиком, семья истца более года вынуждена отапливать дом электричеством, затраты на отопление значительно превышают стоимость услуг по газоснабжению дома, если бы дом отапливался за счет установленного и подключенного газового оборудования, что подтверждается платежными документами об оплате коммунальных услуг.
В связи с отсутствием отопления в доме, истец и его семья, в том числе несовершеннолетние внуки (2018 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения) испытывают физические и нравственные страдания, часто болеют, вынуждены приобретать лекарства и проходить лечения, в виду отсутствия возможности обеспечить благоприятные условия проживания, необходимые для нормального развития детей.
Таким образом, учитывая, что судом установлено нарушение прав потребителя со стороны ответчика, суд, с учетом характера и степени нравственных страданий истца, на которые она ссылалась в иске, принципа разумности и справедливости полагает, что соразмерной причиненным истцу нравственным страданиям, будет являться компенсация морального вреда в размере 50 000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.
Обязать АО «Краснодаргоргаз» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к сети газораспределения N 145004-Т.П (т) от 19.09.2022 года в течении 20 дней, со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 неустойку в размере 22 275 рублей 05 копеек, в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей, а всего 72 275 рублей 05 копеек.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд г. Краснодара в течение месяца.
Судья Советского
районного суда г.Краснодара Н.А. Арестов
Мотивированное решение изготовлено: 12.08.2025г.
Судья Советского
районного суда г.Краснодара Н.А. Арестов