Решение по делу № 2-1720/2022 от 27.09.2022 - о защите прав потребителя, понуждении поставщика услуг к исполнению обязательств по технологическому присоединению с определением срока исполнения обязательств.

Евпаторийский городской суд (Республика Крым)

Категория дела О защите прав потребителя Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Истец <ФИО>, обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику ГУП Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, понуждении поставщика услуг к исполнению обязательств

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Судом установлено что, истцу, на праве собственности, принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с/с Уютненский, кадастровый №. Судом установлено, что обязательства по договору

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковое заявление <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, понуждении поставщика услуг к исполнению обязательств по технологическому присоединению с определением срока

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

Дело № 2 - 1730/2022

91RS0009 - 01 - 2022 - 002673 - 94

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 сентября 2022 года

Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи Лобановой Г.Б.,

при секретаре судебного заседания Харькавой Е.О.,

рассмотрев, в открытом судебном заседании, гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, понуждении поставщика услуг к исполнению обязательств по технологическому присоединению с определением срока исполнения обязательств,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2, обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику ГУП Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, понуждении поставщика услуг к исполнению обязательств по технологическому присоединению с определением срока исполнения обязательств. В обоснование, заявленных исковых требований, истец указал, что истцу, на праве собственности, принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с/с Уютненский, кадастровый №.

Основанием, для обращения в суд с настоящим исковым заявлением послужило неисполнение поставщиком услуг энергоснабжения, в лице ответчика, обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.

В целях, обеспечения электроэнергией принадлежащего истцу земельного участка, он обратился в ГУП Республики Крым «Крымэнерго». Истцу были выданы Технические условия на подключение № от ДД.ММ.ГГГГ и подписан Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Договор, считается заключённым с даты, поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Во исполнение, условий Договора, в соответствии с графиком платежей, определённых п.11, истцом была произведена оплата, что подтверждается платёжными квитанциями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 273,77 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 547,54 руб. Всего внесено 30821,31 рублей. Датой исполнения обязательства истца по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчётный счет сетевой организации.

В соответствии, с п. 1. Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электроустановки ИЖС заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.

Согласно, п.5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего Договора.

Ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе, по выполнению возложенных, на сетевую организацию, мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. В течение 10 (десяти) дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем.

Технические условия по договору содержат обязательства истца, которые невозможно выполнить без встречного представления со стороны ответчика, так сетевая организация обязана осуществить все меры по технологическому подключению (от обустройства линии электропередач до установки прибора учёта): - монтаж щита учёта с прибором коммерческого учета. До средства учёта установить автоматический выключатель с номинальным током, согласно, величины максимальной мощности. Организацию системы учёта выполнить в соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённого Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; установить ТП-10/0,4 кВ. Конструктивные особенности ТП-10/0,4 кВ, количество, тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- проектируемую ТП-10/0,4 кВ присоединить к электрическим сетям по ЛЭП-10 кВ от оп. № ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Утренняя Заря (выполнить необходимое переоборудование опоры). Тип, марку и сечение ЛЭП-10 кВ определить проектом;

- проложить ЛЭП-0,4 кВ от коммутационного аппарата РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до щита учёта у границы земельного участка истца. Тип, марку и сечение ЛЭП-0,4 кВ определить проектом;

- требования к релейной защите и автоматике, компенсации токов однофазного замыкания в сетях с изолированной нейтралью и др.: произвести расчёт установок релейной зашиты на питающем фидере Л-5 ПС Утренняя Заря;

- требования к изоляции, защите от перенапряжения: проектом определить устройство контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Ни один из указанных пунктов до настоящего времени ответчиком не выполнен. Таким образом, со стороны истца была своевременно и в полном объёме произведена оплата технологического подключения, в свою очередь, со стороны ответчика, не последовало встречных действий по выполнению договорных обязательств. В установленный, договором срок (по истечению шести месяцев), технологическое присоединение устройств истца осуществить не к чему.

Неисполнение условий договоров нарушают права истца как потребителя услуг по заключённым договорам на технологическое присоединение к сетям ответчика.

В соответствии, с п. 17 Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки, при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесённые другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от её уплаты.

Датой заключения Договора является дата его подписания - ДД.ММ.ГГГГ, согласно отметке, проставленной представителями ГУП Республики Крым «Крымэнерго», срок в один календарный год истекает ДД.ММ.ГГГГ, срок начинает исчисляться с ДД.ММ.ГГГГ, по 26.07.2022г., период просрочки до момента обращения с настоящим исковым заявлением фактически составляет 188 дней, соответственно, из расчета 171,23 рублей в день, сумма неустойки определяется исходя из формулы: 68 492,00 х 188 х 0,25 % = 32 191 руб.

На основании, п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора - взыскателя.

Уплата судебной неустойки не влечёт прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ). Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причинённых неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).

При, определении суммы астрента, существенное значение имеет имущественное положение ответчика, штрафная санкция должна мотивировать должника на исполнение судебного акта, а не нивелировать право истца на надлежащее исполнение обязательства субъектом естественной монополии. В соответствии, с данными аудиторского заключения ООО «Юг - Аудит - Люкс» (ИНН №, ОГРН №) в отношении ГУП Республики Крым «Крымэнерго», раскрытой и находящейся в публичном доступе, за 2020 г. чистая прибыль ответчика составила 14 900 000 рублей.

В связи с этим, сумму астрента истец просит суд определить в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с доплатой за каждый последующий месяц просрочки в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

Предпринятые истцом попытки по досудебному урегулированию возникшей проблемы остались безрезультатными. Финансовой возможности провести линию электропередач, стоимость которой исчисляется в миллионах, равным счётом, как и обеспечить временное подключение по индивидуальному проекту, что не будет являться исполнением, выданных истцу технических условий, за свой счёт истец не имеет возможности. В соответствии, с действующим законодательством о защите прав потребителей, суд вправе присудить штраф за неисполнение поданной потребителем услуг претензии. Сумму штрафа истец просит суд определить в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Истец просит суд: Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ИНН №) выполнить до ДД.ММ.ГГГГ подпункты 10.1-10.6 пункта 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, относительно земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №, принадлежащего на праве собственности ФИО1, а именно:

- монтаж щита учёта с прибором коммерческого учёта. До средства учёта установить автоматический выключатель с номинальным током, согласно величины максимальной мощности. Организацию системы учёта выполнить в соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённого Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- установить ТП-10/0,4 кВ. Конструктивные особенности ТП-10/0,4 кВ, количество, тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- проложить ЛЭП-0,4 кВ от коммутационного аппарата РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до щита учёта у границы земельного участка заявителя. Тип, марку и сечение ЛЭП-0,4 кВ определить проектом;

- требования к релейной защите и автоматике, компенсации токов однофазного замыкания в сетях с изолированной нейтралью и др.: произвести расчёт установок релейной защиты на питающем фидере Л-5 ПС кВ Утренняя Заря;

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН №) в пользу ФИО1 неустойку за просрочку исполнения обязательств по Технологическим условиям № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с условиями Договора от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 32 191 руб., начисленную по день фактического исполнения обязательства по технологическому присоединению.

Определить для ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН №) неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 5 000 рублей, с доплатой за каждый последующий месяц неисполнения решения в размере 5 000 рублей.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН №) штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 15 000 рублей.

Истец ФИО2, и его представитель не прибыли в судебное заседание, извещены надлежащим образом. Суду направили заявление о рассмотрении в их отсутствии.

Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» не прибыла в судебное заседание, извещена надлежащим образом. Суду направила возражения относительно исковых требований, в которых указала, что Для технологического присоединения заявителей необходимо заключение договоров подряда на проектные и/или изыскательские работы, строительно - монтажные работы, поставку оборудования, технический и авторский надзор в порядке и в сроки, определённом и осуществляемых подрядными организациями возможно только в соответствии с требованиями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сроки проведения конкурсных процедур и заключения всех необходимых договоров в названных документах суммарно так же превышают срок, предусмотренный для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 16 Правил.

Срок, установленный п. 16 Правил, так же не соотносится со сроками, установленным Градостроительным кодексом и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» для разработки и согласования проектной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства сетевой организацией.

Для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ГУП Республики Крым «Крымэнерго» заключён Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, неотъемлемой частью которого являются Технические условия (далее - ТУ) № от ДД.ММ.ГГГГ.

П. п. 10, 11 ТУ предусмотрены работы, выполнение которых, необходимо для технологического присоединения земельного участка истца к электросетям гарантирующего поставщика. Учитывая, отсутствие линий электропередач, вблизи местонахождения участка ФИО2 (<адрес>, Уютненский сельсовет, кад. №), предприятием разработан план необходимых мероприятий, направленных на получение потребителем, по результатам выполнения ТУ, электроэнергии, качество и параметры которой будут соответствовать ГОСТам, действующим в сфере законодательства РФ об электроэнергетике. Прокладка ЛЭП - 0,4 кВ, а также установка ТП 10/0,4 кВ, проектировка которых предусмотрена ТУ, необходима для электрификации впервые застраиваемого земельного участка в целом расположенного на территории <адрес>.

Ежедневно предприятием заключается значительное число договоров на технологическое присоединение объектов, расположенных на всей территории Республики Крым. Фактическое исполнение обязательств по данным договорам является для предприятия дорогостоящей, длительной процедурой.

По данным Евпаторийского РЭС, комиссией ГУП Республики Крым «Крымэнерго» принято решение о выборе способа сетевого строительства в рамках реализации ТУ, в том числе и истца ФИО2, согласно которого выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ будет выполнено с привлечением подрядной организации. Данное решение обусловлено полным отсутствием электросетей на территории, где расположен земельный участок истца, к которым возможно присоединить его электроустановки без установки трансформаторной подстанции, опор электропередачи и монтажа электросетей. По состоянию, на ДД.ММ.ГГГГ, подрядная организация, с которой ГУП Республики Крым «Крымэнерго» будет заключён соответствующий договор, - не определена по независящим от предприятия причинам. Просила в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Суд, изучив, в порядке ст. 181 ГПК РФ, письменные материалы дела, установил юридически значимые обстоятельства, дал оценку всем, собранным по делу доказательствам, и пришёл к выводу, что исковые требования истца ФИО2, подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судья рассматривает настоящее дело по имеющимся в деле доказательствам в соответствии с ч. 2 ст. 150 ГПК РФ.

В силу, ч.1 ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, именно на истца возлагается бремя доказывания обстоятельств.

Согласно, ч.4 ст.1, ч. 1 ст. 10 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, не допускается злоупотребление правом.

В силу, ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В силу, ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу, ст. 2 ЖК РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий, обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище; в том числе, стимулируют жилищное строительство; обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях; потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда.

Согласно, ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется уплатить эти услуги.

В соответствии, со ст.26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Данный порядок определён Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила).

В соответствии, с Пунктом 6 Правил, предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. В соответствии с Правилами, на сетевую организацию возлагается обязанность по технологическому присоединению потребителей электрической энергии.

Согласно, ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу, ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, - в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии, со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии, с п. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также, соблюдать, предусмотренный договором, режим её потребления; обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединённого к сетям энергоснабжающей организации, и другого, необходимого оборудования, а также при обеспечении учёта потребления энергии (п. 2 ст. 539 ГК РФ).

Таким образом, до заключения договора энергоснабжения необходимо произвести присоединение находящегося у абонента энергопринимающего устройства.

Согласно, п. 1 ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно, п. 2 Правил, недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, организации, владеющие на праве собственности или на ином, установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, являются сетевыми организациями.

Соответственно, в силу п. 1 ст. 426 ГК РФ и п. 2 Правил, ответчик, является сетевой организацией, осуществляющей снабжение электрической энергией.

Также, согласно п.1 ст.26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике», по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе, мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости, - строительства (модернизации) такими лицами, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Этой же нормой установлено, что порядок технологического присоединения утверждается Правительством РФ.

Во исполнение, указанных положений закона, Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии, с п. 3 этих Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо, от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также, выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Истец для технологического подключения энергопринимающих устройств обратился к ответчику в соответствии с п. 14 Правил, как физическое лицо, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 30 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых, предусматривается по одному источнику.

В соответствии, с п.6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Судом установлено что, истцу, на праве собственности, принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с/с Уютненский, кадастровый №.

В целях, обеспечения электроэнергией принадлежащего истцу земельного участка, истец обратился в ГУП Республики Крым «Крымэнерго». Истцу были выданы Технические условия на подключение № от ДД.ММ.ГГГГ и подписан Договор № от 19.01.2021г.

Копия договора, подписанного ответчиком и выданных последним технических условий - представлены суду.

Во исполнение, условий Договора, в соответствии с Графиком платежей, определённых п.11, истцом была произведена оплата, что подтверждается Платёжными квитанциями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 273,77 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 547,54 руб. Всего истцом оплачено 30821,31 рублей.

Датой исполнения обязательства истца по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчётный счет сетевой организации (л.д.19,20).

Согласно, п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего Договора.

- монтаж щита учёта с прибором коммерческого учета. До средства учёта установить автоматический выключатель с номинальным током, согласно, величины максимальной мощности. Организацию системы учёта выполнить в соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённого Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; установить ТП-10/0,4 кВ. Конструктивные особенности ТП-10/0,4 кВ, количество, тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- проектируемую ТП-10/0,4 кВ присоединить к электрическим сетям по ЛЭП-10 кВ от оп.№ ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Утренняя Заря (выполнить необходимое переоборудование опоры). Тип, марку и сечение ЛЭП-10 кВ определить проектом;

Указанные пункты до настоящего времени ответчиком не выполнены.

Со стороны истца была своевременно и в полном объёме произведена оплата технологического подключения, в соответствии с п.11 Договора (л.д.13), со стороны ответчика, не последовало встречных действий по выполнению договорных обязательств. В установленный, договором срок (по истечению шести месяцев), технологическое присоединение устройств истца не осуществлено.

Истец неоднократно обращался к ответчику на протяжении длительного времени, как письменно, так и посредством телефонных и личных переговоров, подачей заявлений с требованиями об исполнении Договора.

Так, на обращение истца к ответчику он получил ответ (исх.05.07.2022 № Н-1540\1805) о том, что для технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям приятия разработана проектно-сметная документация.

Смещение сроков реализации технологических присоединений объектов, находящихся в зоне обслуживания Сакского РЭС происходит в связи с:

-ограниченными финансовыми возможностями предприятия;

-отсутствием в достаточном количестве спецтехники и оборудования;

-длительными сроками (в соответствии с законодательством) проведения закупочных процедур товарно-материальных ценностей.

В настоящее время РЭС выполняет большой объем работ по реализации аналогических присоединений социально значимых объектов и ремонтно- восстановительных работ, связанных с изношенностью сетей и неблагоприятными погодными условиями. Учитывая загруженность работников предприятия, строительно-монтажные работы технологическому присоединению данных объектов планируется шить до ДД.ММ.ГГГГ.

Предприятие не отказывается от осуществления технологического присоединения указанных объектов к электрическим сетям и принимает меры по исполнению условий воров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии, с п. 145 Постановления Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» от ДД.ММ.ГГГГ №, обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учёта, а также по обеспечению допуска установленных приборов учёта в эксплуатацию, возлагается на собственника энергопринимающих устройств.

Согласно, п. 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, функционирование розничных рынков электрической энергии (мощности), приборы учёта электрической энергии подлежат установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством РФ требований к местам установки приборов учёта. При отсутствии технической возможности установки прибора учёта на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учёта подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

Согласно, п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ №, точкой присоединения к электрической сети является место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг с электрической сетью сетевой организации.

Судом установлено, что обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетам от № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком в полном объеме не исполнены до настоящего момента, объект истца не присоединен к электрическим сетям, в то время как услуги сетевой организации по технологическому присоединению истцом оплачены. Ответчиком данные обстоятельства не оспорены.

Доказательства исполнения своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, ответчиком в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного требование истца об обязании ответчика ГУП РК «Крымэнерго» исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с техническим условиями о технологическом присоединении является обоснованным и подлежат удовлетворению, но в течении одного календарного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Неисполнение условий договора нарушают права истца как потребителя услуг по заключённому договору на технологическое присоединение к сетям ответчика.

В соответствии с ч. 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Совокупный размер неустойки, при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Датой заключения Договора является дата его подписания - ДД.ММ.ГГГГ, согласно отметке, проставленной представителями ГУП Республики Крым «Крымэнерго», срок в один календарный год истекает ДД.ММ.ГГГГ, срок начинает исчисляться с ДД.ММ.ГГГГ, по 26.07.2022г., период просрочки до момента обращения с настоящим исковым заявлением фактически составляет 188 дней, из расчета(0,25% х 68491,80= 171,23рублей в день) соответственно, сумма неустойки определяется исходя из формулы: 68 492,00 х 188 х 0,25 % = 32 191 рублей.

Судом проверен и принят представленный истцом расчет неустойки, как правильный.

Согласно части 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пунктах 31 и 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Исходя из изложенного, суд считает возможным определить размер судебной неустойки в 100 рублей в день. Данная неустойка подлежит начислению с ДД.ММ.ГГГГ в случае невыполнения ответчиком возложенных на него обязательств до ДД.ММ.ГГГГ.

Требование истца об определении для ответчика судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 5 000 рублей, с доплатой за каждый последующий месяц неисполнения решения в размере 5 000 руб., суд считает, что требования не основаны на действующем законодательстве, не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Сумма штрафа составит 16095,55 рублей (32 191 рублей:2), которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, издержки понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Истец в силу ст.17 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» был освобожден от уплаты госпошлины при подаче иска.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по требованиям имущественного характера в размере 300 рублей.

Руководствуясь, ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, понуждении поставщика услуг к исполнению обязательств по технологическому присоединению с определением срока исполнения обязательств, - удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» выполнить течении одного календарного месяца со дня вступления решения суда в законную силу подпункты 10.1-10.6 пункта 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, относительно земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с/с Уютненский, кадастровый №, принадлежащего на праве собственности ФИО1, а именно:

- монтаж щита учёта с прибором коммерческого учёта. До средства учёта установить автоматический выключатель с номинальным током, согласно, величины максимальной мощности. Организацию системы учёта выполнить в соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённого Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 неустойку за просрочку исполнения обязательств по технологическим условиям № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с условиями Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 32191 руб., штраф в сумме 16095,55 рублей, а всего 48286,50 рублей.

В случае неисполнения Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с условиями Договора от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ взыскивать с ДД.ММ.ГГГГ с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО3 судебную неустойку в размере 100 рублей в день до момента осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям договора.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым в течении одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья подпись Г. Б Лобанова

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →