УИД 77RS0024-02-2025-008539-91
Дело № 02-6290/2025
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
10 ноября 2025 года адрес
Симоновский районный суд адрес в составе судьи Рощиной О.Н., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2- 6290/2025 по иску ФИО1 к адрес о защите прав потребителя, изменении стоимости договора, взыскании денежных средств, взыскании неустойки за неисполнение требования о возврате аванса, о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, по встречному иску адрес к ФИО1 о взыскании задолженности по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к адрес о защите прав потребителя, изменении стоимости договора, взыскании денежных средств, взыскании неустойки за неисполнение требования о возврате аванса, о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов.
адрес обратилось в суд с встречным иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов.
Требования ФИО1, основаны на том, что ... является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020529:351, общей площадью 706 (семьсот шесть) +/- 9 кв.м., находящегося по адресу: ...адрес, городской адрес (далее по тексту - адрес) и расположенного на нем жилого дома, с кадастровым номером 50:27:0020529:727, общей площадью 150,1 (сто пятьдесят целых одна десятая) кв.м, (далее по тексту - Жилой дом). 13 декабря 2023г. между ФИО1 (Истец), как Заявителем, и Акционерным обществом «Мособлгаз» (Ответчик), как исполнителем, заключен Договор № 06/6848-Д24775-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее по тексту - Договор), предметом которого является осуществление поставки природного марка автомобиля и подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю. Согласно полученного Истцом от Ответчика только 26 октября 2024г. Дополнительного соглашения итоговый размер платы по Договору составил: сумма (сумма прописью), из которых: проектные работы - сумма, (двадцать три тысячи двадцать восемь рублен сумма); строительно-монтажные работы сумма, (сумма прописью). Строительно-монтажные работы выполнены Ответчиком и приняты Истцом 14 мая 2024г. 02 октября 2024г., с просрочкой в 159 дней Ответчиком исполнен Договор в части
пуско-наладочных работ, что подтверждается Сторонами подписанием Акта - наряда б/н от 02.10.2024. Проектные работы до сих пор Ответчиком не выполнены, их результат не представлен Истцу на согласование и Истцом не принят. Уменьшение стоимости Договора и взыскание стоимости невыполненных работ 02 октября 2024г. посредством отправки сообщения в приложении Whatsapp с номера телефона телефон проектировщиком Ответчика фио Истцу был направлен Акт о приемке выполненных работ (проектные работы (КЧ от СГ) по договору 06/6848-Д24775-23-ПИР без указания даты с просьбой подписать его и направить фотографию подписанного документа отправителю. 06 октября 2024г. Истцом посредством электронной почты и почты России в адрес Ответчика направлен Мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ без указания даты (проектные работы (КЧ от СГ) по договору 06/6848-Д24775-23-ПИР с указанием причин отказа: На подписание Истцу представлен проект Акта выполненных работ, а не сам Акт выполненных работ, так как в нем отсутствует дата его составления, он не оформлен надлежащим образом. Все строительно-монтажные работы по Договору были выполнены без учета проекта. Строительно-монтажные работы выполнены и приняты Истцом 14 мая 2024г., о чем сторонами подписан Акт о принятии выполненных работ. Более того, на сегодняшний день Ответчиком до сих пор не представлен надлежащий проект социальной газификации принадлежащего Истцу дома. В связи с выявленными недостатками и отсутствием необходимости в проектировании после пуска марка автомобиля Истец 06.10.2024г. отказался от приемки работ по проектированию по Договору и подписания проекта Акта выполненных работ без указания даты, в связи с нем предложил Ответчику уменьшить стоимость Договора на стоимость не выполненных Ответчиком в части проектирования работ в размере сумма. Принимая во внимание, что Ответчиком до сих пор не выполнены работы по проектированию надлежащим образом и не предоставлен Истцу на согласование надлежащий проект социальной газификации Жилого дома, а в рамках Договора произведены все строительно-монтажные работы и с большой просрочкой осуществлен пуск марка автомобиля, необходимость в проектировании уже выполненных работ отпала, в связи с чем Истцом 12.02.2025г. направлена Ответчику очередная претензия. На основании изложенного просит изменить стоимость Договора № 06/6848-Д24775-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 13.12.2023г., установив ее в размере стоимости строительно-монтажных работ в сумме сумма Взыскать с ответчика сумма- возврат уплаченного ранее Истцом аванса за невыполненным Ответчиком работы, сумма - неустойка за неисполнение требования Истца о возврате аванса за невыполненные Ответчиком работы, сумма - неустойку за просрочку выполнения работ, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за неудовлетворение в добровольном порядке требований Истца, сумма - компенсация морального вреда, сумма - расходы на представителя, сумма- расходы по отправке почтовой корреспонденции.
адрес обратилось со встречными исковыми требованиями к ФИО1, требования адрес по встречному иску основаны на том, что в 13.12.2023 года между адрес и ФИО1 заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 06/6848-Д24775-23. Согласно п. 11 Договора о подключении внесение платы осуществляется Заявителем в следующем порядке: 50 % платы, что составляет сумма в течение 11 рабочих дней со дня заключения Договора о подключении; 50 % платы, что составляет сумма в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). После исполнения всех работ адрес между сторонами 14.05.2024 подписан акт о приемке выполненных работ, согласно которому стоимость выполненных работ уменьшилась, в связи с чем, был осуществлен перерасчет, и размер платы за подключение по Договору стал составлять сумма, который состоит из сумма – выполнение строительно-монтажных работ, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 14.05.2024 и сумма, проектирование сети газопотребления, что подтверждается распиской ФИО1 от 25.04.2024. Также 15.10.2024 в адрес ФИО1 был направлен скорректированный проект (рабочая документация) по результатам выполнения строительно-монтажных работ (газорегуляторный пункт шкафной был перевешан на другую стену дома), В соответствии с п. «д» и.74 Правил о подключении заявитель обязан внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении. ФИО1 14.12.2023 произвела предоплату по Договору о подключении в размере сумма Плата за подключение в размере сумма должна была быть произведена ФИО1 в сроки, предусмотренные п. 1,1 Договора. адрес исполнил принятые на себя обязательства по Договору о подключении, объект капитального строительства, принадлежащий ФИО1, был присоединен к газораспределительной сети, что подтверждается актом-нарядом № 400 на первичный пуск марка автомобиля в домовой регуляторный пункт (ДРП) и во внутридомовое газовое оборудование домовладений и общественных зданий (помещений) от 02.10.2024г. Таким образом, фиоС, в силу п. 11 Договора о подключении должна была произвести оставшуюся часть платы в течение 11 рабочих дней с момента подключения, т.е. до 17.10.2024. До настоящего времени ФИО1 не оплатила в полном объеме стоимость Договора, в связи с чем образовалась задолженность в размере сумма В адрес ФИО1 направлялись уведомления о необходимости оплатить образовавшуюся задолженность, однако до настоящего времени сумма в размере сумма не оплачена.
Истец в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, возражала против удовлетворения встречных исковых требований.
Представитель ответчика в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения исковых требований по доводам письменных возражений, встречные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.
Заслушав объяснения участников процесса, исследовав в судебном заседании представленные сторонами, участвующими в деле, доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 420 ч. 1 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со ст. 421 ч. 1 и 4 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
В соответствии со ст. 423 ч. 1 и 2 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
В силу ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 451 ГПК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
Согласно статье 17 Федерального закона от 31 марта 1999 г. 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" Развитие газификации адрес осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с разработанными на основании схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации с учетом топливно-энергетических балансов, утверждаемых соответственно высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, руководителями исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий, и принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также со схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения марка автомобиля. Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. Финансирование программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Порядки разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, а также межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утверждаемые Правительством Российской Федерации, должны предусматривать порядок (процедуру) согласования и утверждения указанных схем и программ, а также процедуру учета потребностей промышленных организаций в обеспечении марка автомобиля эксплуатируемых ими объектов и (или) объектов, планируемых ими к запуску.
Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.
Понятие "догазификация" в соответствии с Правилами, - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля.
Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации определены в пунктах 119 - 126 Правил (раздел VII).
В соответствии с требованием пункта 121 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Согласно пункту 122 Правил в случае отсутствия в газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать: 30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка; 100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров; 135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров; 200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров; один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования марка автомобиля; на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).
В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
В силу пункта 123 Правил в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ... является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020529:351, общей площадью 706 (семьсот шесть) +/- 9 кв.м., находящегося по адресу: ...адрес, городской адрес (далее по тексту - адрес) и расположенного на нем жилого дома, с кадастровым номером 50:27:0020529:727, общей площадью 150,1 (сто пятьдесят целых одна десятая) кв.м, (далее по тексту - Жилой дом).
13 декабря 2023г. между ФИО1 (Истец), как Заявителем, и Акционерным обществом «Мособлгаз» (Ответчик), как исполнителем, заключен Договор № 06/6848-Д24775-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (Договор), предметом которого является осуществление поставки природного марка автомобиля и подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю.
Пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федераци») (Правила), расположенного по адресу адрес, Подольск г, Бяконтово д. адрес кадастровым номером 50:27:0020529;351, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Пунктом 10 Договора предусмотрено, что Стоимость Договора - размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет сумма, в том числе НДС 20 процентов сумма
Согласно п. 11. Договора, внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы, что составляет сумма, в том числе НДС 20 процентов сумма, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 50 процентов платы, что составляет сумма, в том числе НДС 20 процентов сумма, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) Обязательства по оплате аванса в размене сумма исполнены Истцом своевременно и в полном объеме, согласно условий, согласованных сторонами в Договоре (Платежное поручение 4002089280 от 13.12.2023г.).
Также Истцом оперативно исполнены все иные обязательства, возложенные на Истца условиями договора и распоряжениями представителей адрес.
Пунктом 10 Договора предусмотрено: Размер платы за выполнение строительно-монтажных работ ориентировочный, окончательный размер платы уточняется Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к Договору после завершения разработки проектной документации.
Согласно полученного Истцом от Ответчика 26 октября 2024г.
Дополнительного соглашения итоговый размер платы по Договору составил: сумма, из которых: проектные работы - сумма,; строительно-монтажные работы сумма,
Строительно-монтажные работы выполнены Ответчиком и приняты Истцом 14 мая 2024г. 02 октября 2024г., с просрочкой в 159 дней Ответчиком исполнен Договор в части пуско-наладочных работ, что подтверждается Сторонами подписанием Акта - наряда б/н от 02.10.2024г.
Проектные работы до сих пор Ответчиком не выполнены, их результат не
представлен Истцу на согласование и Истцом не принят.
Уменьшение стоимости Договора и взыскание стоимости невыполненных работ 02 октября 2024г. посредством отправки сообщения в приложении Whatsapp с номера телефона телефон проектировщиком Ответчика (фио)
Истцу был направлен Акт о приемке выполненных работ (проектные работы (КЧ от СГ) по договору 06/6848-Д24775-23-ПИР без указания даты с просьбой подписать его и направить фотографию подписанного документа отправителю.
06 октября 2024г. Истцом посредством электронной почты и почты России в адрес Ответчика направлен Мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ без указания даты (проектные работы (КЧ от СГ) по договору 06/6848-Д24775-23-ПИР с указанием причин отказа: На подписание Истцу представлен проект Акта выполненных работ, а не сам Акт выполненных работ, так как в нем отсутствует дата его составления, он не оформлен надлежащим образом.
При сопоставлении представленного на согласование проекта с фактическим расположением дома 02 мая 2024г. представителем адрес истцу было сообщено, что проект не соответствует обязательным требованиям и норам действующего законодательства, в связи с чем выполнение работ по нему невозможно. Одной из причин некачественного выполнения работ по проектированию он назвал низкую зарплату и невыезд проектировщика на объект, в связи с чем невозможно учесть все особенности объекта для надлежащего проектирования. Частично выявленные нарушения требований и норм действующего законодательства озвучены представителем (фио), что подтверждается аудиозаписью разговора. Также данный факт очевиден при сопоставлении проекта и фактически выполненных сотрудниками адрес на объекте работ. Все строительно-монтажные работы по Договору были выполнены без учета проекта.
Строительно-монтажные работы выполнены и приняты Истцом 14 мая 2024г., о чем сторонами подписан Акт о принятии выполненных работ. Более того, на сегодняшний день Ответчиком до сих пор не представлен надлежащий проект социальной газификации принадлежащего Истцу дома. В связи с выявленными недостатками и отсутствием необходимости в проектировании после пуска марка автомобиля Истец 06.10.2024г. отказался от приемки работ по проектированию по Договору и подписания проекта Акта выполненных работ без указания даты, в связи с нем предложил Ответчику уменьшить стоимость Договора на стоимость не выполненных Ответчиком в части проектирования работ в размере сумма
Принимая во внимание, что Ответчиком не выполнены работы по проектированию надлежащим образом и не предоставлен Истцу на согласование надлежащий проект социальной газификации Жилого дома, а в рамках Договора произведены все строительно-монтажные работы и с большой просрочкой осуществлен пуск марка автомобиля, необходимость в проектировании уже выполненных работ отпала, в связи с чем Истцом 12.02.2025г. направлена Ответчику очередная претензия.
адрес обратилось с встречным иском, указав что в 13.12.2023 года между адрес и ФИО1 заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 06/6848-Д24775-23.
В соответствии с условиями Договора о подключении, исполнитель (адрес) обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель (ФИО1) обязалась обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, адрес, с кадастровым номером 50:27:0020529:351 (п. 1 Договора о подключении).
Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску марка автомобиля составляет 135 дней со дня заключения Договора, то есть до 26.04.2024г.
В соответствии с п. 10 Договора о подключении плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и или (строительство) либо реконструкция внутреннего газопровода объекта капитального строительствам, и (или) установку прибора учета марка автомобиля, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета марка автомобиля.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составлял сумма (п. 10 Договора о подключении).
Согласно п. 11 Договора о подключении внесение платы осуществляется Заявителем в следующем порядке: 50 % платы, что составляет сумма в течение 11 рабочих дней со дня заключения Договора о подключении; 50 % платы, что составляет сумма в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).
После исполнения всех работ адрес между сторонами 14.05.2024 подписан акт о приемке выполненных работ, согласно которому стоимость выполненных работ уменьшилась, в связи с чем, был осуществлен перерасчет, и размер платы за подключение по Договору стал составлять сумма, который состоит из сумма – выполнение строительно-монтажных работ, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 14.05.2024 и сумма, проектирование сети газопотребления, что подтверждается распиской ФИО1 от 25.04.2024.
Также 15.10.2024 в адрес ФИО1 был направлен скорректированный проект (рабочая документация) по результатам выполнения строительно-монтажных работ (газорегуляторный пункт шкафной был перевешан на другую стену дома), В соответствии с п. «д» и.74 Правил о подключении заявитель обязан внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении. ФИО1 14.12.2023 произвела предоплату по Договору о подключении в размере сумма Плата за подключение в размере сумма должна была быть произведена ФИО1 в сроки, предусмотренные п. 1,1 Договора.
адрес исполнил принятые на себя обязательства по Договору о подключении, объект капитального строительства, принадлежащий ФИО1, был присоединен к газораспределительной сети, что подтверждается актом-нарядом № 400 на первичный пуск марка автомобиля в домовой регуляторный пункт (ДРП) и во внутридомовое газовое оборудование домовладений и общественных зданий (помещений) от 02.10.2024г.
Таким образом, ФИО1, в силу п. 11 Договора о подключении должна была произвести оставшуюся часть платы в течение 11 рабочих дней с момента подключения, т.е. до 17.10.2024.
До настоящего времени ФИО1 не оплатила в полном объеме стоимость Договора, в связи с чем образовалась задолженность в размере сумма
В адрес ФИО1 направлялись уведомления о необходимости оплатить
образовавшуюся задолженность, однако до настоящего времени сумма в размере сумма не оплачена.
Разрешая требования ФИО1 об изменении стоимости Договора № 06/6848-Д24775-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 13.12.2023г., установив ее в размере стоимости строительно-монтажных работ в сумме сумма, взыскать с ответчика сумма - возврат уплаченного ранее Истцом аванса за невыполненным Ответчиком работы, суд полагает, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, суд учитывает, что адрес на момент заключения договора не мог знать об объеме предполагаемых работ, до окончания которых работы по догазификации объекта истца провести невозможно. Ответчиком по основному иску представлены доказательства проведения работ в рамках подготовки исполнения обязательств по договору.
ФИО1 заявлены требования о взыскании неустойки на основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в размере сумма - неустойка за неисполнение требования Истца о возврате аванса за невыполненные Ответчиком работы, сумма - неустойку за просрочку выполнения работ, расчет которой произведен из суммы расходов на установку газового оборудования по договору.
На основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказанием услуг) не определена - общей цены заказа.
Вместе с тем, в рассматриваемом случае, обязательства адрес по договору выполнены в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют. Кроме того, взаимоотношения сторон в данном случае регулируются специальным законом.
В соответствии с подпунктом "и" пункта 52 Правил, одним из обязательных условий договора подключения является указание на наличие обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).
В связи с чем расчет неустойки за просрочку выполнения работ за период с 27.04.2024 г. по 14.05.2024 г. составляет сумма, которая подлежит взысканию с ответчика.
Согласно ст. ст. 151, 1099-1100 ГК РФ, моральный вред, причиненный действиями (бездействиями), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
Статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена компенсация морального вреда его причинителем при наличии вины.
Поскольку судом установлены виновные действия ответчика адрес, в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда.
Исходя из принципа разумности и справедливости, а также с учетом степени вины ответчика, суд приходит к выводу о том, что размер денежной компенсации морального вреда должен составлять сумма
В соответствии с п. 6. ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, в размере сумма, с учетом статьи 333 ГК РФ.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
В силу ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.
В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
С учетом изложенного, судебные расходы истца, которые складываются из расходов по оплате услуг представителя, которые суд с учетом положений ст. 100 ГПК РФ, учитывает в сумме сумма, почтовые расходы в размере сумма, подлежат взысканию с адрес.
адрес исполнил принятые на себя обязательства по Договору о подключении, объект капитального строительства, принадлежащий ФИО1, был присоединен к газораспределительной сети, что подтверждается актом-нарядом № 400 на первичный пуск марка автомобиля в домовой регуляторный пункт (ДРП) и во внутридомовое газовое оборудование домовладений и общественных зданий (помещений) от 02.10.2024г. ФИО1 не оплатила в полном объеме стоимость Договора, в связи с чем образовалась задолженность в размере сумма, которая подлежит взысканию с ФИО1
Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности с момента вступления в силу решения суда и по день фактической уплаты. Разрешая данное требование, суд исходит из следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ).
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 57 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7, обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником.
Проценты, установленные ст. 395 ГК РФ, начисляются с первого дня просрочки исполнения условии соглашения, если иное не предусмотрено таким соглашением.
В данном случае соглашение о возмещении причиненных убытков между потерпевшим и причинителем вреда отсутствует, поэтому проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, начисляются после вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование о возмещении причиненных убытков, при просрочке их уплаты должником.
Суд приходит к выводу, что в пользу адрес с истца надлежит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.10.2024 г. по 11.09.2025 г. в размере сумма
В связи с удовлетворением встречного иска суд взыскивает с ФИО1 в пользу адрес расходы истца по встречному иску на уплату госпошлины в размере сумма.
В соответствии с положениями ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика адрес в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма, от уплаты которой истец был освобожден в силу закона.
На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к адрес о защите прав потребителя, изменении стоимости договора, взыскании денежных средств, взыскании неустойки за неисполнение требования о возврате аванса, о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Взыскать с адрес в пользу ФИО1 неустойку за просрочку выполнения работ за период с 27.04.2024 г. по 14.05.2024 г. в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы на юридические услуги сумма, почтовые расходы в размере сумма, а всего взыскать сумма
В остальной части исковых требований отказать.
Встречные исковые требования адрес к ФИО1 о взыскании задолженности по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов – удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в пользу адрес задолженность по договору № 06/6848-Д24775-23 от 13.12.2023 г. в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.10.2024 г. по 11.09.2025 г. в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма, а всего в размере сумма
Взыскать с адрес государственную пошлину в доход бюджета адрес в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Симоновский районный суд адрес.
Мотивированное решение изготовлено 07 апреля 2026 года
Судья О.Н. Рощина